建设工程施工合同履约样本2025年通用.docx

编号：__________

建设工程施工合同履约样本2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工合同履约样本2025年通用
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（发包方）
1.2 乙方（承包方）
1.3 丙方（监理方）
1.4 术语定义
第二章：合同标的及工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
2.5 工程预算
第三章：合同价格及支付方式
3.1 合同总价
3.2 价格调整机制
3.3 支付方式
3.4 进度付款
3.5 竣工结算
第四章：合同履行期限及进度
4.1 开工日期
4.2 竣工日期
4.3 工程进度计划
4.4 延期开工
4.5 暂停施工
第五章：工程质量及验收
5.1 质量标准
5.2 质量控制
5.3 验收程序
5.4 验收标准
5.5 质量保修
第六章：材料与设备
6.1 材料供应
6.2 设备供应
6.3 材料质量要求
6.4 设备安装要求
第七章：安全生产及环保措施
7.1 安全生产责任
7.2 安全生产措施
7.3 安全事故处理
7.4 环保要求
7.5 职业健康安全
第八章：违约责任
8.1 甲方违约
8.2 乙方违约
8.3 丙方违约
8.4 违约责任免除
8.5 违约赔偿
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 调解
9.3 仲裁
9.4 诉讼
第十章：合同的变更、解除与终止
10.1 合同变更
10.2 合同解除
10.3 合同终止
第十一章：合同的效力、履行及附件
11.1 合同生效条件
11.2 合同履行地点
11.3 附件
第十二章：合同的监督与检查
12.1 甲方监督与检查
12.2 乙方监督与检查
12.3 丙方监督与检查
第十三章：其他约定
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
13.4 法律适用
13.5 合同的传递
第十四章：合同的签署
14.1 签署日期
14.2 甲方代表
14.3 乙方代表
14.4 丙方代表
14.5 签字盖章
14.6 合同副本
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（发包方）：
甲方是指_________（甲方全称），具有_________（甲方证件号码）的法人或其他组织，地址位于_________（甲方地址）。
1.2 乙方（承包方）：
乙方是指_________（乙方全称），具有_________（乙方证件号码）的法人或其他组织，地址位于_________（乙方地址）。
1.3 丙方（监理方）：
丙方是指_________（丙方全称），具有_________（丙方证件号码）的法人或其他组织，地址位于_________（丙方地址）。
1.4 术语定义：
（此处列出合同中使用的专业术语及其定义）
第二章：合同标的及工程概况
2.1 工程名称：
本合同的工程名称为_________。
2.2 工程地点：
本合同的工程地点位于_________（详细地址）。
2.3 工程规模：
本合同的工程规模为_________（详细描述）。
2.4 工程内容：
本合同的工程内容包括_________（详细描述）。
2.5 工程预算：
本合同的工程预算为_________元。
第三章：合同价格及支付方式
3.1 合同总价：
本合同的总价为_________元。
3.2 价格调整机制：
价格调整机制按照_________（具体条款描述）。
3.3 支付方式：
支付方式为_________（现金、转账、支票等）。
3.4 进度付款：
进度付款按照_________（具体条款描述）。
3.5 竣工结算：
竣工结算按照_________（具体条款描述）。
第四章：合同履行期限及进度
4.1 开工日期：
本工程的开工日期为_________。
4.2 竣工日期：
本工程的竣工日期为_________。
4.3 工程进度计划：
工程进度计划按照_________（具体条款描述）。
4.4 延期开工：
延期开工的情况及处理方式按照_________（具体条款描述）。
4.5 暂停施工：
暂停施工的情况及处理方式按照_________（具体条款描述）。
第五章：工程质量及验收
5.1 质量标准：
本工程的 quality standard 按照_________（具体条款描述）。
5.2 质量控制：
质量控制的要求和措施按照_________（具体条款描述）。
5.3 验收程序：
验收程序按照_________（具体条款描述）。
5.4 验收标准：
验收标准按照_________（具体条款描述）。
5.5 质量保修：
质量保修期限为_________年，保修内容按照_________（具体条款描述）。
第六章：材料与设备
6.1 材料供应：
材料供应的责任、要求和流程按照_________（具体条款描述）。
6.2 设备供应：
设备供应的责任、要求和流程按照_________（具体条款描述）。
6.3 材料质量要求：
材料质量要求按照_________（具体条款描述）。
6.4 设备安装要求：
设备安装要求按照_________（具体条款描述）。
第七章：安全生产及环保措施
7.1 安全生产责任：
安全生产责任分配按照_________（具体条款描述）。
7.2 安全生产措施：
安全生产措施和要求按照_________（具体条款描述）。
7.3 安全事故处理：
安全事故的处理程序和责任分配按照_________（具体条款描述）。
7.4 环保要求：
环保要求按照_________（具体条款描述）。
7.5 职业健康安全：
职业健康安全要求按照_________（具体条款描述）。
第八章：违约责任
8.1 甲方违约：
甲方违约的情况和责任按照_________（具体条款描述）。
8.2 乙方违约：
乙方违约的情况和责任按照_________（具体条款描述）。
8.3 丙方违约：
丙方违约的情况和责任按照_________（具体条款描述）。
8.4 违约责任免除：
违约责任免除的情况按照_________（具体条款描述）。
8.5 违约赔偿：
违约赔偿的金额和方式按照_________（具体条款描述）。
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式：
争议解决方式为_________（调解、仲裁或诉讼）。
9.2 调解：
调解程序和机构按照_________（具体条款描述）。
9.3 仲裁：
仲裁机构为_________（具体机构名称），仲裁地点为_________（具体地点）。
9.4 诉讼：
诉讼地点为_________（具体法院名称）。
第十章：合同的变更、解除与终止
10.1 合同变更：
合同变更的程序和条件按照_________（具体条款描述）。
10.2 合同解除：
合同解除的条件和程序按照_________（具体条款描述）。
10.3 合同终止：
合同终止的条件和程序按照_________（具体条款描述）。
第十一章：合同的效力、履行及附件
11.1 合同生效条件：
合同生效的条件按照_________（具体条款描述）。
11.2 合同履行地点：
合同履行地点为_________（具体地点）。
11.3 附件：
附件包括_________（具体列出附件名称和数量）。
第十二章：合同的监督与检查
12.1 甲方监督与检查：
甲方的监督与检查权利和程序按照_________（具体条款描述）。
12.2 乙方监督与检查：
乙方的监督与检查权利和程序按照_________（具体条款描述）。
12.3 丙方监督与检查：
丙方的监督与检查权利和程序按照_________（具体条款描述）。
第十三章：其他约定
13.1 保密条款：
保密条款的内容和期限按照_________（具体条款描述）。
13.2 知识产权保护：
知识产权保护的要求和措施按照_________（具体条款描述）。
13.3 不可抗力：
不可抗力的定义和处理方式按照_________（具体条款描述）。
13.4 法律适用：
本合同适用的法律为_________（具体法律名称）。
13.5 合同的传递：
合同的传递方式和程序按照_________（具体条款描述）。
第十四章：合同的签署
14.1 签署日期：
本合同签署日期为_________。
14.2 甲方代表：
甲方代表（签字_________）。
14.3 乙方代表：
乙方代表（签字_________）。
14.4 丙方代表：
丙方代表（签字_________）。
14.5 签字盖章：
合同各方签字并加盖公章后合同生效。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
丙方（盖章）：_________
日期：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：
1.1 甲方指定材料供应商：
甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料的质量符合合同约定的标准。若乙方未按照甲方要求采购，甲方有权要求乙方更换供应商或支付相应的违约金。
1.2 甲方监督权：
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量符合合同约定的标准。甲方有权要求乙方提供施工进度报告，并对施工过程中的问题提出整改要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，及时整改并回复甲方的问题。
1.3 甲方调整权：
甲方有权根据工程实际情况调整工程内容、规模、预算等。甲方应提前与乙方沟通并达成一致意见，乙方应根据甲方的调整要求进行相应的变更。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：
2.1 乙方质量保证：
乙方应对工程质量承担全权责任。工程竣工后，若出现质量问题，乙方应负责修复并承担相应的费用。若因乙方原因导致工程质量不符合合同约定的标准，乙方应支付违约金给甲方。
2.2 乙方进度保证：
乙方应确保工程按约定的进度进行。若乙方未按照约定的进度完成工程，乙方应支付违约金给甲方。同时，甲方有权根据实际情况要求乙方采取措施加快施工进度。
2.3 乙方保密义务：
乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息进行严格保密。未经甲方同意，乙方不得向任何第三方披露或使用该等信息。若乙方违反保密义务，乙方应支付违约金给甲方，并承担相应的法律责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：
3.1 第三方中介的职责：
第三方中介负责协调甲乙双方的关系，确保合同的顺利履行。第三方中介应监督乙方的施工过程，确保工程质量符合合同约定的标准。同时，第三方中介应协助甲方对乙方进行监督和检查。
3.2 第三方中介的报酬：
第三方中介的报酬由甲方支付。具体报酬金额和支付方式应在合同中约定。
3.3 第三方中介的违约责任：
若第三方中介未能履行其职责，导致合同无法顺利履行或工程质量不符合合同约定的标准，第三方中介应承担相应的违约责任。甲方有权要求第三方中介支付违约金，并有权解除合同。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸
2. 工程预算明细表
3. 材料供应清单
4. 设备供应清单
5. 施工进度计划
6. 工程质量标准
7. 保密协议
8. 技术资料移交清单
9. 保险证明文件
10. 安全生产措施方案
11. 环保措施方案
12. 合同变更协议
13. 违约金计算公式
14. 争议解决机构名录
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约：
未按约定时间支付进度款
未按约定提供施工条件
未按约定时间交付设计图纸或技术资料
其他违反合同约定的行为
2. 乙方违约：
未按约定时间完成工程
工程质量不符合约定标准
未按约定采购或使用材料
未按约定进行施工
其他违反合同约定的行为
3. 丙方违约：
未按约定进行监理
未及时发现并报告工程问题
未按约定协调甲方与乙方的关系
其他违反合同约定的行为
三、法律名词及解释：
1. 合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。
2. 违约金：违约方按照合同约定支付给对方的一种经济补偿。
3. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
4. 保密协议：双方约定对合同履行过程中获知的对方商业秘密予以保密的协议。
5. 仲裁：由仲裁机构对合同争议进行裁决的一种解决方式。
6. 诉讼：通过法院对合同争议进行司法解决的方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
原因：设计变更、材料供应延迟、不可抗力等。
解决：根据合同约定协商调整工程进度计划，必要时支付违约金。
2. 工程质量问题：
原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等。
解决：及时整改，必要时支付违约金，严重者依法解除合同。
3. 设计变更：
原因：业主需求变更、设计缺陷等。
解决：双方协商确定变更内容，调整合同价款及工期。
4. 材料供应问题：
原因：供应商违约、运输延迟等。
解决：更换供应商或协商解决，必要时支付违约金。
五、所有应用场景：
1. 建设工程施工合同签订。
2. 工程设计、材料采购、设备供应。
3. 施工进度管理、质量控制。
4. 合同变更、解除、终止。
5. 违约行为处理、争议解决。
6. 工程保险、安全生产、环保要求。
7. 工程验收、保修、交付。
8. 合同履行过程中的监督与检查。
9. 合同条款的解释、法律适用。
10. 合同的传递、签署及生效。