资源描述
编号:__________
2025版建设工程补充协议范本
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025版建设工程补充协议范本
合同目录
第一章:总则
1.1 协议背景
1.2 协议效力
1.3 定义与解释
第二章:工程概况
2.1 工程基本信息
2.2 工程变更
2.3 工程进度
第三章:合同主体
3.1 甲方(发包方)
3.2 乙方(承包方)
3.3 丙方(设计方)
第四章:工程范围与内容
4.1 工程范围
4.2 工程内容
4.3 工程量清单
第五章:工程质量与标准
5.1 质量要求
5.2 验收标准
5.3 质量保证措施
第六章:工程进度与工期
6.1 工程计划进度
6.2 工期延误
6.3 工期提前
第七章:工程造价与支付
7.1 造价构成
7.2 造价调整
7.3 支付方式与时间
第八章:合同变更与解除
8.1 变更条件
8.2 变更程序
8.3 解除条件
8.4 解除程序
第九章:违约责任与赔偿
9.1 违约行为
9.2 违约责任
9.3 赔偿方式
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
第十一章:合同的生效、变更与终止
11.1 生效条件
11.2 变更条件
11.3 终止条件
第十二章:其他约定
12.1 保密条款
12.2 知识产权保护
12.3 环境保护
第十三章:附件
13.1 工程图纸
13.2 技术说明书
13.3 相关法律法规
第十四章:附则
14.1 合同的修订
14.2 合同的签署与备案
14.3 合同的解释权
合同编号:2025CN001
第一章:总则
1.1 协议背景:本补充协议是基于2025版建设工程合同,就甲方(发包方)与乙方(承包方)之间的进一步明确和补充。
1.2 协议效力:本补充协议自双方签字盖章之日起生效,与原合同具有同等法律效力。
1.3 定义与解释:除非文中另有定义,本补充协议所用词汇与原合同定义相同。
第二章:工程概况
2.1 工程基本信息:工程名称________,工程地点________,工程性质________。
2.2 工程变更:变更内容详列于附件,附件与本协议具有同等法律效力。
2.3 工程进度:按照甲方批准的最新工程进度计划执行。
第三章:合同主体
3.1 甲方(发包方):单位名称________,地址________,法定代表人________。
3.2 乙方(承包方):单位名称________,地址________,法定代表人________。
3.3 丙方(设计方):单位名称________,地址________,法定代表人________。
第四章:工程范围与内容
4.1 工程范围:包括但不限于________。
4.2 工程内容:包括但不限于________。
4.3 工程量清单:详列于附件,附件与本协议具有同等法律效力。
第五章:工程质量与标准
5.1 质量要求:按照________标准执行。
5.2 验收标准:按照________标准执行。
5.3 质量保证措施:乙方应采取________等措施保证工程质量。
第六章:工程进度与工期
6.1 工程计划进度:按照甲方批准的最新工程进度计划执行。
6.2 工期延误:因乙方原因导致的工期延误,乙方应按________承担责任。
6.3 工期提前:经甲方同意,乙方提前完成工程,甲方按________给予奖励。
第七章:工程造价与支付
7.1 造价构成:包括但不限于________。
7.2 造价调整:按照________规定执行。
7.3 支付方式与时间:甲方应按________方式支付工程款项,支付时间为________。
第八章:合同变更与解除
8.1 变更条件:合同变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。
8.2 变更程序:变更协议签订后,原合同相应条款按变更协议执行。
8.3 解除条件:合同解除需经双方协商一致,并签订书面解除协议。
8.4 解除程序:解除协议签订后,原合同即行终止。
第九章:违约责任与赔偿
9.1 违约行为:包括但不限于________。
9.2 违约责任:乙方违约应按________承担违约责任。
9.3 赔偿方式:赔偿金额计算方式详列于附件,附件与本协议具有同等法律效力。
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式:双方同意选择________方式解决合同争议。
10.2 仲裁:如选择仲裁,仲裁机构为________,仲裁裁决为终局裁决。
10.3 诉讼:如选择诉讼,管辖法院为________。
第十一章:合同的生效、变更与终止
11.1 生效条件:本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
11.2 变更条件:合同变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。
11.3 终止条件:合同解除需经双方协商一致,并签订书面解除协议。
第十二章:其他约定
12.1 保密条款:双方应对合同内容保密,未经对方同意不得泄露。
12.2 知识产权保护:乙方应保护甲方提供的技术资料、设计图纸等知识产权。
12.3 环境保护:乙方应遵守相关环境保护法律法规,确保工程环保合规。
第十三章:附件
13.1 工程图纸:详列于附件,附件与本协议具有同等法律效力。
13.2 技术说明书:详列于附件,附件与本协议具有同等法律效力。
13.3 相关法律法规:包括但不限于________。
第十四章:附则
14.1 合同的修订:本补充协议如有未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
14.2 合同的签署与备案:本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。
14.3 合同的解释权:本补充协议的解释权归双方共同所有。
合同编号:2025CN001
甲方(发包方):
________________________
授权代表:
签字:
日期:
乙方(承包方):
________________________
授权代表:
签字:
日期:
丙方(设计方):
________________________
授权代表:
签字:
日期:
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方额外要求:甲方有权根据工程需要,提出额外要求,包括但不限于设计变更、工程量增减等。乙方应按要求及时调整,并承担由此产生的费用。
1.2 甲方监督权:甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督。乙方应积极配合,确保工程顺利进行。
1.3 甲方验收权:工程竣工后,甲方有权进行验收。乙方应按照约定提供相关资料,协助甲方进行验收。
1.4 甲方支付条件:甲方支付工程款项的条件为乙方按照约定完成工程,并达到甲方验收标准。
1.5 甲方解除权:如乙方严重违约,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方提前完成奖励:如乙方提前完成工程,甲方应按照约定给予奖励。
2.2 乙方质量保障:乙方应对工程质量负责,如出现质量问题,乙方应承担修复费用并承担相应责任。
2.3 乙方保密义务:乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密,不得泄露给第三方。
2.4 乙方工期保障:乙方应确保按约定工期完成工程,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担违约责任。
2.5 乙方维修责任:工程交付后,如出现质量问题,乙方应承担保修责任。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责:第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系,确保工程顺利进行。
3.2 第三方中介费用:第三方中介的费用由甲方承担,具体费用在附件中详细列明。
3.3 第三方中介的公正性:第三方中介应保持公正中立,不得偏袒任何一方。
3.4 第三方中介违约责任:如第三方中介未能履行职责,导致合同纠纷,第三方中介应承担相应责任。
3.5 第三方中介解除权:如第三方中介严重违约,甲方、乙方均有权解除与第三方中介的合作关系。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 工程图纸
2. 技术说明书
3. 工程量清单
4. 相关法律法规
5. 质量保证措施说明
6. 支付方式与时间说明
7. 工程进度计划
8. 设计变更通知
9. 隐蔽工程验收记录
10. 工程质量保修书
11. 合同变更协议
12. 合同解除协议
13. 保密协议
14. 知识产权保护协议
15. 环境保护措施说明
二、违约行为及认定:
1. 甲方违约行为:
未按约定支付工程款项
未按约定提供施工条件
提前解除合同
2. 乙方违约行为:
未按约定完成工程
工程质量不符合约定
工期延误
泄露甲方商业秘密
3. 第三方中介违约行为:
未能公正协调甲方、乙方关系
未能按约定时间完成协调工作
泄露甲方、乙方相关信息
三、法律名词及解释:
1. 发包方:指合同中约定的甲方,负责委托工程的建设工作。
2. 承包方:指合同中约定的乙方,负责完成工程建设任务。
3. 设计方:指合同中约定的丙方,负责工程设计工作。
4. 违约:指合同一方未履行合同约定的义务。
5. 工期延误:指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。
6. 质量保修:指乙方对交付的工程在一定期限内承担修复责任。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误:
原因:设计变更、材料供应问题等。
解决办法:协商调整工期,必要时签订工期延期协议。
2. 工程质量问题:
原因:乙方施工不当、材料不合格等。
解决办法:及时整改,重新验收,必要时索赔。
3. 支付款项争议:
原因:甲方未按约定时间支付款项。
解决办法:协商解决,必要时依法采取措施。
4. 设计变更争议:
原因:甲方提出新的设计要求。
解决办法:签订设计变更协议,明确变更内容与费用。
五、所有应用场景:
1. 适用于各类建设工程项目,包括住宅、商业、工业等。
2. 适用于工程规模较大,施工周期较长的项目。
3. 适用于涉及多个合同主体,如甲方、乙方、设计方等。
4. 适用于需要第三方中介协调的情况,如项目管理、协调监督等。
5. 适用于工程质量、进度、支付等方面有特殊要求的项目。
展开阅读全文