2025版建设工程补充协议范本.docx

编号：__________

2025版建设工程补充协议范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版建设工程补充协议范本
合同目录
第一章：总则
1.1 协议背景
1.2 协议效力
1.3 定义与解释
第二章：工程概况
2.1 工程基本信息
2.2 工程变更
2.3 工程进度
第三章：合同主体
3.1 甲方（发包方）
3.2 乙方（承包方）
3.3 丙方（设计方）
第四章：工程范围与内容
4.1 工程范围
42 工程内容
4.3 工程量清单
第五章：工程质量与标准
5.1 质量要求
5.2 验收标准
5.3 质量保证措施
第六章：工程进度与工期
6.1 工程计划进度
6.2 工期延误
6.3 工期提前
第七章：工程造价与支付
7.1 造价构成
7.2 造价调整
7.3 支付方式与时间
第八章：合同变更与解除
8.1 变更条件
8.2 变更程序
8.3 解除条件
8.4 解除程序
第九章：违约责任与赔偿
9.1 违约行为
9.2 违约责任
9.3 赔偿方式
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 生效条件
11.2 变更条件
11.3 终止条件
第十二章：其他约定
12.1 保密条款
12.2 知识产权保护
12.3 环境保护
第十三章：附件
13.1 工程图纸
13.2 技术说明书
13.3 相关法律法规
第十四章：附则
14.1 合同的修订
14.2 合同的签署与备案
14.3 合同的解释权
合同编号：2025CN001
第一章：总则
1.1 协议背景：本补充协议是基于2025版建设工程合同，就甲方（发包方）与乙方（承包方）之间的进一步明确和补充。
1.2 协议效力：本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
1.3 定义与解释：除非文中另有定义，本补充协议所用词汇与原合同定义相同。
第二章：工程概况
2.1 工程基本信息：工程名称________，工程地点________，工程性质________。
2.2 工程变更：变更内容详列于附件，附件与本协议具有同等法律效力。
2.3 工程进度：按照甲方批准的最新工程进度计划执行。
第三章：合同主体
3.1 甲方（发包方）：单位名称________，地址________，法定代表人________。
3.2 乙方（承包方）：单位名称________，地址________，法定代表人________。
3.3 丙方（设计方）单位名称________，地址________，法定代表人________。
第四章：工程范围与内容
4.1 工程范围：包括但不限于________。
4.2 工程内容：包括但不限于________。
4.3 工程量清单：详列于附件，附件与本协议具有同等法律效力。
第五章：工程质量与标准
5.1 质量要求：按照________标准执行。
5.2 验收标准：按照________标准执行。
5.3 质量保证措施：乙方应采取________等措施保证工程质量。
第六章：工程进度与工期
6.1 工程计划进度：按照甲方批准的最新工程进度计划执行。
6.2 工期延误：因乙方原因导致的工期延误，乙方应按________承担责任。
6.3 工期提前：经甲方同意，乙方提前完成工程，甲方按________给予奖励。
第七章：工程造价与支付
7.1 造价构成：包括但不限于________。
7.2 造价调整：按照________规定执行。
7.3 支付方式与时间：甲方应按________方式支付工程款项，支付时间为________。
第八章：合同变更与解除
8.1 变更条件：合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。
8.2 变更程序：变更协议签订后，原合同相应条款按变更协议执行。
8.3 解除条件：合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。
8.4 解除程序：解除协议签订后，原合同即行终止。
第九章：违约责任与赔偿
9.1 违约行为：包括但不限于________。
9.2 违约责任：乙方违约应按________承担违约责任。
9.3 赔偿方式：赔偿金额计算方式详列于附件，附件与本协议具有同等法律效力。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：双方同意选择________方式解决合同争议。
10.2 仲裁：如选择仲裁，仲裁机构为________，仲裁裁决为终局裁决。
10.3 诉讼：如选择诉讼，管辖法院为________。
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 生效条件：本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
11.2 变更条件：合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。
11.3 终止条件：合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。
第十二章：其他约定
12.1 保密条款：双方应对合同内容保密，未经对方同意不得泄露。
12.2 知识产权保护：乙方应保护甲方提供的技术资料、设计图纸等知识产权。
12.3 环境保护：乙方应遵守相关环境保护法律法规，确保工程环保合规。
第十三章：附件
13.1 工程图纸：详列于附件，附件与本协议具有同等法律效力。
13.2 技术说明书：详列于附件，附件与本协议具有同等法律效力。
13.3 相关法律法规：包括但不限于________。
第十四章：附则
14.1 合同的修订：本补充协议如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
14.2 合同的签署与备案：本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。
14.3 合同的解释权：本补充协议的解释权归双方共同所有。
合同编号：2025CN001
甲方（发包方）：
________________________
授权代表：
签字：
日期：
乙方（承包方）：
________________________
授权代表：
签字：
日期：
丙方（设计方）：
________________________
授权代表：
签字：
日期：
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方额外要求：甲方有权根据工程需要，提出额外要求，包括但不限于设计变更、工程量增减等。乙方应按要求及时调整，并承担由此产生的费用。
1.2 甲方监督权：甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督。乙方应积极配合，确保工程顺利进行。
1.3 甲方验收权：工程竣工后，甲方有权进行验收。乙方应按照约定提供相关资料，协助甲方进行验收。
1.4 甲方支付条件：甲方支付工程款项的条件为乙方按照约定完成工程，并达到甲方验收标准。
1.5 甲方解除权：如乙方严重违约，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方提前完成奖励：如乙方提前完成工程，甲方应按照约定给予奖励。
2.2 乙方质量保障：乙方应对工程质量负责，如出现质量问题，乙方应承担修复费用并承担相应责任。
2.3 乙方保密义务：乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，不得泄露给第三方。
2.4 乙方工期保障：乙方应确保按约定工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
2.5 乙方维修责任：工程交付后，如出现质量问题，乙方应承担保修责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责：第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系，确保工程顺利进行。
3.2 第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方承担，具体费用在附件中详细列明。
3.3 第三方中介的公正性：第三方中介应保持公正中立，不得偏袒任何一方。
3.4 第三方中介违约责任：如第三方中介未能履行职责，导致合同纠纷，第三方中介应承担相应责任。
3.5 第三方中介解除权：如第三方中介严重违约，甲方、乙方均有权解除与第三方中介的合作关系。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程图纸
2. 技术说明书
3. 工程量清单
4. 相关法律法规
5. 质量保证措施说明
6. 支付方式与时间说明
7. 工程进度计划
8. 设计变更通知
9. 隐蔽工程验收记录
10. 工程质量保修书
11. 合同变更协议
12. 合同解除协议
13. 保密协议
14. 知识产权保护协议
15. 环境保护措施说明
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定支付工程款项
未按约定提供施工条件
提前解除合同
2. 乙方违约行为：
未按约定完成工程
工程质量不符合约定
工期延误
泄露甲方商业秘密
3. 第三方中介违约行为：
未能公正协调甲方、乙方关系
未能按约定时间完成协调工作
泄露甲方、乙方相关信息
三、法律名词及解释：
1. 发包方：指合同中约定的甲方，负责委托工程的建设工作。
2. 承包方：指合同中约定的乙方，负责完成工程建设任务。
3. 设计方：指合同中约定的丙方，负责工程设计工作。
4. 违约：指合同一方未履行合同约定的义务。
5. 工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。
6. 质量保修：指乙方对交付的工程在一定期限内承担修复责任。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
原因：设计变更、材料供应问题等。
解决办法：协商调整工期，必要时签订工期延期协议。
2. 工程质量问题：
原因：乙方施工不当、材料不合格等。
解决办法：及时整改，重新验收，必要时索赔。
3. 支付款项争议：
原因：甲方未按约定时间支付款项。
解决办法：协商解决，必要时依法采取措施。
4. 设计变更争议：
原因：甲方提出新的设计要求。
解决办法：签订设计变更协议，明确变更内容与费用。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建设工程项目，包括住宅、商业、工业等。
2. 适用于工程规模较大，施工周期较长的项目。
3. 适用于涉及多个合同主体，如甲方、乙方、设计方等。
4. 适用于需要第三方中介协调的情况，如项目管理、协调监督等。
5. 适用于工程质量、进度、支付等方面有特殊要求的项目。