资源描述
关于短期承包合同
发包人:〔以下简称甲方〕 承包人:〔以下简称乙方〕 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称: ;
2、工程地点: ;
3、工程范围: ;〔详见施工图纸内容〕;
4、承包方式:_ 。
5、材料及工艺补充说明〔详见施工图纸内容〕。
二、合同工期及工期延误
1、开工日期:________年____月____日 ,完工日期________年____月____日 ,合同工期总天数 天〔以实际进场施工之日算起〕;
2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期完工,每逾期____日,承包人向发包人支付合同价款万分之__的违约金,算至验收合格之日;
3、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:
a、发包人未能按约定提供〔或确认〕施工图纸及开工条件;
b、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;
c、发包人代表〔或监理工程师〕未按约定提供指令、批准等,致使施工不能正常进行;
d、制定变更或工程量增加;
e、非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时;
f、不可抗力;
g、其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。
4、承包人在以上状况发生后____日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表〔或监理工程师〕提出报告;发包人代表〔或监理工程师〕在收到报告后____日内予以确认,逾期不予确认提出修改看法,视为同意顺延工期。
三、质量标准 工程质量标准:合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款 总计合同金额〔大写〕〔人民币〕 ,小写 。
五、工程款结算及支付
1、主钢构进场之日起____日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;
2、纲结构主体完工之日起____日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;
3、工程全部完工之日起____日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金,发包人于________年内返还承包人;
六、施工准备
1、承包人在合同签定后____日内完成图纸的制定和细化,完成后由发包人提交给制定院,承包人协同参加技术交底以便图纸通过。
2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作,提供基准测量点,提供施工用水、电;
3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续,协调好周边及有关部门关系;
4、承包人于接到检察合格图纸____日内完成主构件的加工并运抵工地现场
5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工,并提供主要钢材,彩板的质量确保书;
七、安全施工与检查
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采用必要的安全防护措施,消除事故隐患;
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工,因发包人原因导致的安全事故,由发包人承当相应责任及发生的费用;
3、如发生安全事故,承包人应按有关规定马上上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承当发生的费用;
4、当发包人与承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
八、工程完工验收及保修
1、承包人在工程完工前____日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必需承认承包人的`完工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承当;
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;
3、完工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起____日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承当;
4、工程已基本完工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期完工,可作减项完工,并对已完成工程进行完工验收和办理移交手续;
5、自工程完工验收合格之日起________年内承包人对工程负责保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。
九、现场代表 发包人现场代表_____,承包人现场代表__,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策看法的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任 一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金 万元。 十
一、争议解决 双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方应及时协商,协商不成,任何一方应向人民法院起诉。 十
二、附则 本合同未尽事宜,双方可依据具体状况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效,一式四份,发包人与承包人各执二份,具有同等法律效力。 组成本合同的文件包括:
1、本合同
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 合同订立时间:________年____月____日 合同订立地点:____________________本合同共_页 甲方〔公章〕:_________乙方〔公章〕:_________ 法定代表人〔签字〕:_________法定代表人〔签字〕:_________ ________年____月____日________年____月____日
展开阅读全文