劳动运输协议.doc

劳作运输协议
甲方：
乙方：
跟据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，为明确双方在工程承包中的权力﹑义务和责任。在自愿﹑平等﹑互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本协议，并以共同遵守。
第一条：工程概况：
〔1〕工程名称：
〔2〕工程地点：
〔3〕工程运距：62-67公里
〔4〕运输期限：.施工期间有不可抗力的特别状况时必需延期，经甲﹑乙双方确认后另立补充协议。
〔5〕运输方式：清运，调车费每车元，车到现场支付。工程开工后拾伍日内扣除。
〔6〕车辆规格：前四后八，净重60吨。
〔7〕运输价格：每车元整〔税后价〕，甲方包吃住﹑包加油﹑包路保生活费标准每车天天.
〔8〕运输方量：.
第二条：运输款结算与付款方式：
〔1〕运输费支付方法：结算周期为24小时〔周一至周日都正常结算〕，每日8:00―10:00为结算时间。在当日下午四点之前结算上日完成的工程量的全部钱款，结算率为100%.
〔2〕甲方按乙方提供的银行账号，由甲方通过银行存入乙方指定银行账户。甲乙双方以甲方开具的过磅单据或方量单据为结算依据。
〔3〕结算以甲乙双方现场统计员和乙方指定人。
〔4〕如甲方未能按时结算，或因甲方原因导致停工，停工损失由甲方承当。并必需支付给乙方每部车天天运输的相应金额壹仟元整的违约赔偿金，以此类推，直到解决为止。因乙方未在规按时间内〔早10:00点前〕将运输票据提交给甲方所导致的未能结算，甲方不负违约责任。
第三条：双方责任
〔1〕甲方责任
〔1〕工程变更：如工程有变更甲方应提前五天通知乙方，并经双方协商同意另行签订补充协议。另行办理施工签证和通行证。
〔2〕甲方负责排处社会干扰，解决装卸点现场出现的问题，确保乙方正常施工。并负责协调交警﹑城管环保等管辖单位的关系。
〔3〕甲方确保乙方运输车辆二十四小时作业，确保车辆正常装卸。
〔4〕甲方承诺确保被扣车辆放行，遇特别状况扣车时间不超过24小时，如超过，甲方赔偿乙方被扣车辆每部壹仟元整。
〔5〕甲方确保乙方所到车辆叁天内准时进场作业，夜间装卸所必需的照明及其他相关措施由甲方予以确保，过桥﹑过路﹑收费站等一切费用由甲方负责承当支付，如出现延误，甲方补偿乙方天天每部车壹仟元。〔政府原因及自然安灾害﹑天气等特别因素除外〕。甲方负责乙方住宿费﹑生活费每车天天肆拾元。
〔2〕乙方责任
〔1〕乙方车辆必需听从甲方施工现场指挥，按指定的装卸地点﹑运输路线运行。必需和相关单位配合好施工，否则甲方有权取消其施工资格，所产生的一切责任和经济损失自负。
〔2〕乙方的车辆修理﹑保养﹑加机油等一切费用由乙方自己负责。
〔3〕乙方在施工期间不得无故停工﹑跳槽﹑卖票，偷卖柴油，如有此类事件发生，经查实后，甲方有权扣罚责任当事人，并由乙方支付给甲方当事车辆〔只限责任车〕总运输量30%的赔偿金，甲方有权先扣押车辆。乙方如有特别原因必需要撤场，必需提前拾伍日书面通知甲方，并负责补齐撤场车辆数，方可实施撤场。如果无故退场，每车罚款伍仟元。乙方车辆必需在甲方指按时间内到达现场，确保甲方工程的正常运行。并确保每车每月25个工作日〔不可抗拒因素除外〕，签订合同后，乙方在10月31日月内向甲方每一辆车辆缴纳确保金每车_____元，工程完工前日内退还。
〔4〕乙方对所有车辆和驾驶员制定安全管理措施，强化管理，如发生非甲方原因造成的交通事故﹑停工﹑误工等，乙方自行负责，与甲方无关。
〔5〕乙方车辆在施工期间不得无故停工，车辆不得私自外出干私活，如有此类状况发生，没车每次罚款伍仟元人民币。
〔6〕乙方车辆司机不得带病作业，不得在危险地段强行作业，不得酒后驾车，自带蓬布盖车，防止撒漏。所有的工作人员均须遵纪遵守法律。如有违反，一切事故责任自负，与甲方无关。
〔7〕乙方不得避开甲方，单独与业主联系发生直接业务关系。如有发生罚款乙方总工期运输量的30%费用，作为向甲方的赔偿。
〔8〕乙方在签订协议时，必需缴进场确保金伍拾万元，并在伍日内进场，未按时间内进场，本协议自然失效，并扣除确保金。确保金在乙方进场施工___日内归还。〔如果车队进场确保金按比例与联营者共议〕。
第四条：违约责任
〔1〕本协议任何一方不得单方终止协议，否则违约方必需加倍赔偿对方一切经济损失〔不可抗力的因素除外〕。因本合同工期为三年，一年一续签。在第一年合同终止，要续签第二年合同期间，我公司享有优先权，只有我公司放弃与甲方续签合同意愿后，甲方才可联系第三方洽谈合同事宜。
〔2〕因刮风下雨等自然灾害及其他原因或港上检查﹑政府行为等不可抗拒的因素造成停工，甲乙双方互不追究责任，互不赔偿，但甲方必需负责乙方住宿费﹑生活费每辆车肆拾元。
〔3〕双方在履行过程中发生争议，双方无法解决，可依法向人民法院提出诉讼。
〔4〕未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，并与本协议具有同等法律效果。
〔5〕本协议一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
地址：地址：
身份证号：身份证号：
： ：