建筑施工承包合同通用版.doc

建筑施工承包合同通用版
发包方〔以下简称甲方〕：地址：承包方〔以下简称乙方〕：地址：风险提示：发包人的相对义务
购依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所必需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
假设发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照《民法典》和其他有关规定，就____________工程交由乙方施工内容的达成如下协议，并遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程编号：
3、工程地点：
4、工程范围：
5、工程造价：
6、付款方式：
7、工程期限：风险提示：关于实际完工日期的规定
当因实际完工日期确实认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经完工验收合格的，以承包人提交完工验收申请报告之日为实际完工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的完工验收申请报告42天内完成完工验收，或完成完工验收不予签发工程接收证书的，以提交完工验收申请报告的日期为实际完工日期；工程未通过完工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际完工日期。 计划开工日期：________年____月____日，计划完工日期：________年____月____日，总工期为____天〔日历天〕，
二、工期顺延
1、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能持续施工者；
2、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工；
3、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。
4、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；
5、由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建
三、双方权益
1、甲方在开工前应办妥施工所必需各种证件、批件；风险提示：关于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合制定或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合制定或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和〔或〕延误的工期，由承包人承当。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等状况的，按照发包人违约的约定办理。
2、清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地〔包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地〕；
3、解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；
4、应于________年____月____日向乙方提供所有工程制定图纸____份；组织制定、施工单位进行工程制定交底。
5、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参加制定交底；做好一切施工准备。风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期。
四、工程质量
一、本工程质量经双方研究要求达到：____________标准
二、承包方必需严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
五、施工与制定变更
1、要保持按图施工，任何一方不得随意变更制定。如遇以下状况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失， 应由责任方负担；
2、施工中如发现制定有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在_________天内与原制定单位商定，提出修改或变更制定文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。
六、工程分包
1、乙方可按协议条款约定分包部分工程。
2、乙方与分包单位签订分包合同后，将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准。风险提示：明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处办法，通过明确违约时必需要承当的责任，来催促各方真正履行应承当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。
七、违约责任甲方的责任：
1、工程中途停建、缓建或由于制定变更以及制定错误造成的返工，应采用措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
2、工程未通过验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承当责任。
3、承包方验收通知书送达____日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。
4、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定支付逾期违约金。乙方的责任：
1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
八、纠纷解决办法合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请相关部门进行调解；解决不了的，可选择下述第〔〕项处理：
〔1〕向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁；
〔2〕直接向合同履行地人民法院起诉。
九、 附则
1、本合同自双方代表签字、盖章后生效；工程完工验收符合要求，结清工程款后终止。
2、本合同一式____份，甲乙双方各执____份。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：代表人：联系 ：________年____月____日乙方：责任人：联系 ：________年____月____日