2025年监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺模拟试卷B卷含答案.docx

2025年监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺模拟试卷B卷含答案单选题（共600题）1、“纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求”属建筑工程施工质量统一验收标准中质量检验的()A.主控项目B.一般项目C.基本项目D.保证项目【答案】 A2、某拟建项目，预计年生产能力为12000件，已建同类项目的建设投资额为8000万元，生产能力为6000件。若价格调整系数为1.5，为简化计算，设生产能力指数为1，若采用生产能力指数法估算，该拟建项目的建设投资额为()万元。A.16000B.24000C.28000D.30000【答案】 B3、工程开始前，项目监理机构审查施工单位提交的工程开工报审表等相关资料，合格后，由（ ）签署审核意见。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位代表D.建设单位项目负责人【答案】 B4、单位(子单位)工程质量竣工验收记录表中，验收记录由（）填写，验收结论由监理(建设)单位填写。A.监理单位B.施工单位C.设计单位D.质监站【答案】 B5、非节奏流水施工具有的特点是（）。A.各施工过程在各施工段的流水节拍相等B.相邻施工过程的流水步距相等C.专业工作队数等于施工过程数D.各专业工作队在施工段之间没有空闲时间【答案】 C6、室外工程可根据（ ）划分为子单位工程。A.施工工序B.建筑设计分区C.专业类别和工程规模D.使用功能的差异【答案】 C7、天宝市莲花区居民董某因涉嫌在该区康复路农贸市场违法经营农副产品， 被位于莲花区的市工商分局处以罚款 2 万元。 董某不服该处罚决定， 向位于泾渭区的市政府申请复议。 市政府经审理， 维持了该处罚决定。 董某不服， 提起行政诉讼。 则以下说法正确的是：A.董某可向莲花区人民法院提起行政诉讼B.董某可向市政府所在地的中级人民法院提起行政诉讼C.董某可向泾渭区人民法院提起行政诉讼D.若董某起诉时只起诉市工商局， 人民法院应当告知原告追加被告， 若原告不同意追加， 人民法院应当将市政府列为共同被告【答案】 A8、根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据均值服从的分布是（）。A.二项分布B正态分布C.泊松分布D.非正态分布【答案】 B9、在工程质量控制方面，项目监理机构发现施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格 的，应由（）及时签发（）。A.专业监理工程师或总监理工程师，监理通知单B.专业监理工程师，不合格项通知单C.总监理工程师，工程暂停令D.总监理工程师，隐蔽工程检查记录单【答案】 A10、某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6.5万美元，外贸手续费率为1.5%。美元兑人民币的汇率为6.85。则该进口设备的到岸价为()万元人民币。A.1438.50B.1460.08C.1483.03D.1505.27【答案 C11、经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交()A.监理总结报告B.质量评估报告C.监理验收报告D.质量检验报告【答案】 B12、根据租赁所体现的经济实质不同，租赁分为经营性租赁和（）。A.非经营性租赁B.融资性租赁C.短期租赁D.长期租赁【答案】 B13、某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目涨价预备费应为（）万元。A.666.3B.981.6C.1306.2D.1640.5【答案】 C14、在工程质量缺陷的处理程序中，项目监理机构签发监理通知单后的下一步程序是（ ）。A.施工单位按审查合格的处理方案实施处理，项目监理机构对处理过程进行跟踪检查B.项目监理机构审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见C.处理记录整理归挡D.施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案【答案】 D15、根据建设工程监理规范，工程竣工预验收应由（ ）组织实施。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.总监理工程师代表D.施工单位项目经理【答案】 B16、（2018年真题）某建设项目，设备安装费按设备购置费的15%计算，为450万元；建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为8%；涨价预备费及铺底流动资金为1200万元，则该建设项目的总预算额为（）万元。A.11106B.12906C.13906D.14106【答案】 D17、建设项目设计概算文件采用三级概算或二级概算的区别，在于是否单独编制（）文件。A.分部工程概算B.单位工程概算C.单项工程综合概算D.建设项目总概算【答案】 C18、2019年已建成年产30万吨的某钢厂，其投资额为8000万元，2022年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年，投资额的综合调整系数为1.26，估算拟建钢厂的投资额为（ ）万元。（生产能力指数取0.8）A.14633B.16815C.15168D.15304【答案】 C19、总监理工程师签发（），应事先征得建设单位同意。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告【答案】 A20、（2022年真题）建设单位应自领取施工许可证之日起（）内开工，否则应向发证机关申请延期。A.3个月B.6个月C.9个月D.1年【答案】 A21、规费是按国家法律、法规规定，由（）政府和有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。A.国务院B.省级C.市级D.县级【答案】 B22、某项目建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元。铺底流动资金160万元，则该项目的静态投资为()万元。A.7000B.7600C.7700D.7805【答案】 B23、对场地内建筑地段的稳定性做出岩土工程评价，并为确定建筑总平面布置、主要建筑物地基基础方案及对不良地质现象的防治工作方案进行论证，满足初步设计或扩大初步设计的要求，是（ ）勘察阶段的主要任务。A.可行性研究B.选址C.初步D.详细【答案】 C24、关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是（ ）。A.专业承包单位向建设单位支付B.分包单位向总承包单位支付C.专业承包单位向总承包单位支付D.建设单位向总承包单位支付【答案】 D25、（2022年真题）建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，属于工程进度控制的（）措施。A.组织B.经济C.技术D.合同答案】 A26、建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性有（）。A.适用性和节能性B.安全性和经济性C.可靠性和耐久性D.经济性和可靠性【答案】 C27、卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及关键过程，这种系统管理的基本方法是（）。A.反馈方法B.过程方法C.评价方法D.监督方法【答案】 B28、工序质量控制就是对工序活动条件即工序活动投入的质量和工序活动效果的质量及分项工程质量的控制。利用BIM技术进行工序质量控制主要体现在()。A.利用BIM技术能够更好地确定工序质量控制工作计划B.利用BIM技术主动控制工序活动条件的质量C.能够及时检验工序活动效果的质量D.利用BIM技术设置工序质量控制点(工序管理点)，实行重点控制E对工序的绿色性能进行分析【答案】 A29、某土方工程，招标文件中估计工程量为150万m3，合同中规定：土方工程单价为8元m3，当实际工程量超过估计工程量15时，调整单价，单价调为6元m3。工程结束时实际完成土方工程量为180万m3，则土方工程款为（）万元。A.1080B.1335C.1380D.1425【答案】 D30、在工程网络计划实施过程中，如果发现某项工作进度出现拖延，则受影响的工作必然是该工作的（）。A.先行工作B.先做工作C.后续工作D.后做工作【答案】 C31、价值工程应用中，如果评价对象的价值系数V1，则表明（）。A.评价对象的功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当B.评价对象的现实成本偏高，而功能要求不高C.该部件功能比较重要，但分配的成本较少D.评价对象的现实成本偏低【答案】 B32、下列监理文件资料中，不属于监理单位质量管理体系文件的是()A.总监理工程师任命书B.监理实施细则C.监理日志D.材料设备验收记录【答案】 A33、王先生与某超市发生权益争议，可通过下列哪些途径解决A.与经营者协商和解B.请求消费者协会调解C.向有关行政部门投诉D.向人民法院起诉【答案】 A34、下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。A.勘察设计单位B.施工单位C.材料供应单位D.监理单位【答案】 D35、下列不属于建设单位的质量责任和义务的是（）。A.不得将建设工程肢解发包B.与建设工程有关的重要设备、材料的采购进行招标C.对建设工程的施工质量负责D.提供与建设工程有关的原始资料【答案】 C36、以下关于电子数据的收集和运用的说法，哪一项是正确的？A.网盘内存有的证人证言属于电子数据B.未以封存状态移送的电子数据，不能作为定案根据C.电子数据有增加、删减等情形，影响电子数据真实性的，经补正后可以采用D.收集、提取电子数据，应当制作笔录并附电子数据清单，可以不对相关活动进行录像【答案】 D37、根据建筑工程施工质量验收统一标准，对应于主控项目合格质量水平的错判概率a和漏判概率，正确的取值范围是（）。A.a和均不宜超过5%B.a不宜超过5%，不宜超过10%C.a不宜超过3%，不宜超过5%D.a不宜超过3%，不宜超过10%【答案】 A38、项目监理机构应建立（ ）工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议。A.日完成B.月完成C.旬完成D.年完成【答案】 B39、在工程进度控制措施中，建立进度协调会议制度属于监理工程师控制工程建设进度的（ ）。A.经济措施B.合同措施C.组织措施D.技术措施【答案】 C40、调整施工进度计划可采取的组织措施是（ ）。A.增加工作面B.改善劳动条件C.改进施工工艺D.调整施工方法【答案】 A41、门窗工程中，安装门窗前应对门窗洞口检查的项目是：( )A.位置B.尺寸C.数量D.类型【答案】 B42、某分项工程清单工程量为2000立方米，实际工程量为2500立方米。发承包双方约定，当工程量变化超过15%时，确定新综合单价，予以价款调整。若承包人报价浮动率为6%，承包人报价的综合单价为200元/立方米，发包人招标控制价的综合单价为215元/立方米，则调整后的综合单价是（）。A.171.78B.200.00C.215.00D.247.25【答案】 B43、施工单位编写的施工方案，（ ）应组织审查，符合要求后予以签认。A.施工单位项目技术负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.建设单位代表【答案】 B44、关于内部收益率指标的说法，错误的是（ ）。A.内部收益率指标考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况B.内部收益率指标不需要事先确定一个基准收益率C.内部收益率指标不能直接衡量项目未回收投资的收益率D.对于具有非常规现金流量的项目来讲，其内部收益率往往不是唯一的【答案】 C45、由于承包方原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商（）。A.不能索赔工期、成本、利润B.可以索赔工期和成本、不能索赔利润C.可以索赔工期、不能索赔成本和利润D.可以索赔成本、不能索赔工期和利润【答案】 A46、根据网络计划时间参数计算得到的工期称之为（）。A.计划工期B.计算工期C.要求工期D.合理工期【答案】 B47、关于项目可行性研究的市场预测分析，下列内容不属于产品（服务）市场分析的是（）。A.产品用途B.国外市场预测分析C.国内市场预测分析D.目标市场分析【答案】 D48、在某项目资金使用计划的编制中，项目监理工程师按照建筑安装工程投资设备及工器具购置投资及工程建设其他投资的方式进行投资分解，此分解类型是（）。A.按投资构成分解类型B.按子项目分解类型C.按时间分解类型D.按融资方式分解类型【答案】 A49、根据建设工程监理规范GB/T 503192013，第一次工地会议纪要由( ) 负责整理A.建设单位B.设计单位C.施工项目部D.项目监理机构【答案】 D50、为了确保建设工程进度总目标的实现，当某工程项目按建筑工程管理（CM）方法实施时，监理工程师应在业主的委托授权下负责（ ）方面的监督、管理与协调工作。A.施工招标和施工B.设计和施工招标C.设计和施工D.设计、施工招标和施工【答案】 C51、某土方工程，合同工程量为1万m3，合同综合单价为60元/m3，合同约定：当实际工程量增加15%以上时，超出部分的工程量综合单价应予调低，施工过程中由于发包人设计变更，实际完成工程量1.3万m3，监理人与承包人依据合同约定协商后，确定的土方工程变更单价为56元/m3。该土方工程实际结算价款为（）万元。A.72.80B.76.80C.77.40D.78.00【答案】 C52、建设工程工程量清单计价规范附录表中的“项目名称”是指( )的项目名称。A.分项工程B.分部工程C.单项工程D.单位工程【答案】 A53、相邻两工序在同一施工段上相继开始的时间间隔称（）。A.流水作业B.流水节拍C.流水步距D.技术间歇【答案】 C54、某项目设备及工器具购置费为3000万元，建筑安装工程费为2500万元，工程建设其他费为800万元，基本预备费为400万元，涨价预备费为200万元，建设期贷款利息为140万元，则该项目的动态投资为（ ）万元。A.6300B.1400C.740D.340【答案】 D55、（2022年真题）工程施工质量验收的最小单位是（）。A.单位工程B.分部工程C.检验批D.分项工程【答案】 C56、对于结构特殊或复杂的工程项目施工组织设计，必要时项目监理机构可与建设单位协商，组织有关专业部门和专家会审，提出意见后由()签发审查意见。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业部门负责人D.会审专家组组长【答案】 A57、建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的()A.措施费B.直接工程费C.食业管理费D.现场管理费【答案】 B58、为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。A.定期组织召开施工技术专题会议B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责C.定期核查施工单位材料进场情况D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单【答案】 B59、下列有关BIM数据文件和数据库多种形式数据交互常用格式无错误的是()。A.IFCCSVB.DWGIFC.SATPNGD.EXESAT【答案】 B60、下列费用中，属于建筑安装工程施工机械台班单价的组成费用的是（ ）。A.大型机械进出厂及安拆费B.财产保险费C.仪器仪表使用费D.施工机械临时故障排除所需的费用【答案】 D61、下列关于索赔费用的计算方法正确的是（）。A.总费用法是施工索赔时最常用的一种方法B.总成本法是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用C.修正的总费用法是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用D.修正总费用法计算索赔款的时段是整个施工期【答案】 B62、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。A.财务内部收益率行业基准收益率，方案可行B.静态投资回收期行业基准投资回收期，方案可行C.财务净现值0，方案可行D.总投资收益率行业基准投资收益率，方案可行【答案】 B63、建筑出入口应根据场地条件、建筑使用功能、交通组织以及安全疏散等要求进行设置，属于（）评价的内容。A.场地设计B.建筑物设计C.规划控制指标D.绿色设计【答案】 B64、由总包单位或安装单位采购的设备，其采购方案须事前提交给（ ），经其审查认可A.项目监理机构B.设备总工程师C.建设单位D.设备安装工程师【答案】 A65、某采用装运港船上交货价的进口设备，货价为1000万元人民币。国外运费为90万元人民币，国外运输保险费为10万元人民币，进口关税为150万元人民币。则该设备的到岸价为（）万元人民币。A.1250B.1150C.1100D.1090【答案】 C66、下列关于钢结构工程的焊缝质量无损检测应满足的要求，说法错误的有（ ）。A.一级焊缝应100%抽验B.四级焊缝应进行不小于60%比例的抽验C.二级焊缝应进行不小于20%比例的抽验D.一般情况下，三级焊缝可不进行无损检测【答案】 B67、工程施工质量验收包括工程施工（）和竣工验收两个部分。A.事前检验B.过程质量验收C.工序验收D.单位工程验收【答案】 B68、质量管理体系工作中，（ ）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求等。A.总监理工程师B.项目部负责人C.质量负责人D.监理工程师【答案】 A69、 当承包单位未能按合同规定的工期完成合同范围内的工作时对其的处罚是（）。A.拒绝签署工程进度款支付凭证B.中止施工承包合同C.延长施工进度计划工期D.误期损失赔偿【答案】 D70、下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。A.劳动保险费B.劳动保护费C.职工教育经费D.流动施工津贴【答案】 D71、按照GB/T19000族标准要求，通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。作业层次上的质量目标应是()A.定性的B.定量的C.定性为主定量为辅D.定性为辅定量为主【答案】 B72、根据建设工程工程量清单计价规范，在合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有相应项目的零星额外工作，应列入（）中。A.暂估价B.暂列金额C.计日工D.措施项目费【答案】 C73、在建设工程施工阶段，监理工程师控制施工进度的工作内容包括( )。A.编制施工进度控制工作细则B.编制施工准备工作计划C.协助承包单位确定工程延期时间D.及时支付工程进度款【答案】 A74、设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。A.审查设备制造分包单位B.检查工序产品质量C.处理不合格零件D.控制加工作业条件【答案】 A75、（2022年真题）根据建设工程质量管理条例，建设工程自竣工验收合格之日起15日内，（）应将竣工验收报告和相关文件报有关行政主管部门备案。A.施工单位B.检测单位C.监理单位D.建设单位【答案】 D76、按照2017年修订的建设工程质量保证金管理办法的相关规定，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）。A.1%B.3%C.5%D.6%【答案】 B77、于某向县人事局申请公开自己养老保险缴纳情况，人事局予以公开，于某翻阅自己养老保险缴纳记录发现自己2015 年与2016 年并未中断缴纳保险，但记录上未记载，于某要求人事局予以更正，人事局拒绝更正，于某不服提起诉讼。下列哪一选项说法是错误的？A.于某向人事局申请公开时，应当出示有效身份证件或证明文件B.于某申请以书面形式公开，县人事局决定以口头方式公开C.于某应当提供其向人事局提出过更正申请事实根据D.法院经审理，认为尚需被告调查、裁量的，判决其在一定期限内重新答复【答案】 B78、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为（）风险。A.第一类B.第二类C.抽样方法D.检验方法【答案】 A79、检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由（）报当地建设 主管部门备案。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.提出复检的一方【答案】 D80、在建设工程实施过程中，影响工程进度的组织管理因素是()A.临时停水、停电B.合同签订时遗漏条款或表达失当C.未考虑设计.在施工中实现的可能性D.施工设备不配套、选型失当【答案】 B81、进度控制的措施中，对工期提前给予奖励属于（）。A.经济措施B.组织措施C.合同措施D.技术措施【答案】 A82、 在建设工程监理规划的指导下，由项目监理班子中进度控制部门的监理工程师负责编制的更具有实施性和操作性的监理业务文件是( )。A.工程进度报告B.单位工程施工进度计划C.施工总进度计划D.施工进度控制工作细则【答案】 D83、单位工程质量竣工验收记录表中，验收记录和验收结论分别由（ ）填写。A.监理单位、施工单位B.施工单位、监理单位C.监理单位、质监站D.施工单位、质监站【答案】 B84、在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。A.地下埋藏文物的处理B.施工承发包模式的选择C.设计合同的计价方式D.设计各专业之间的协调配合的影响【答案】 D85、某建设工程项目，承包商在施工过程中发生如下人工费，完成业主要求的合同外工程花费3万元，由于业主缘故导致工效降低，使人工费增加2万元，施工机械故障造成人员窝工损失0.5万元，则承包商可索培的人工费为()万元。A.2.OB.3.OC.5.OD.5.5【答案】 C86、根据建设工程监理规范，工程施工采用新技术、新工艺时，应由（）组织必要的专题论证。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.施工单位【答案】 A87、对于进口材料、构配件和设备，联合检查由（）提出申请，（）组织，（）主持。A.施工单位，监理机构，建设单位B.建设单位，施工单位，总监理工程师C.监理单位，施工单位，建设单位D.供货单位，监理机构，施工单位【答案】 A88、当实际工程量与报价工程量没有实质性差异时，由承包方承担工程量变动风险的合同是()A.估算工程量单价合同B.固定总价合同C.纯单价合同D.成本加酬金合同【答案】 B89、某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失30万元；（2）承包人的施工机械设备损坏损失5万元；（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元；（4）工程清理修复费用2万元。根据建设工程施工合同（示范文本），项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。A.32.0B.36.5C.37.0D.41.5【答案】 A90、建设工程采用平行施工方式的特点是（）。A.充分利用工作面进行施工B.施工现场组织管理简单C.专业工作队能够连续施工D.有利于实现专业化施工【答案】 A91、工程实施中，通过采用三班制缩短网络计划中关键线路上的工作持续时间属于（）措施。A.经济B.技术C.组织D.其他【答案】 C92、中国甲公司作为卖方与西班牙乙公司订立了出售一批钢管的合同，两国均为联合国国际货物销售合同公约的缔约国，但交货地点在合同中未约定，根据公约，下列表述正确的是？A.卖方有权自由选择在何处交货B.如果该买卖合同涉及到货物的运输，卖方应把货物移交给第一承运人，以运交给买方C.如果该买卖合同并未涉及货物的运输，且合同约定卖方应当交付买方在卖方某一特定仓库检查并认可过的一批钢管，则卖方应在该特定仓库地点把货物交给买方处置D.只要没有约定交货地点，卖方就应当在其生产该批货物的工厂交货【答案】 B93、（2018年真题）工程网络计划工期优化的基本方法是：在不改变网络计划中各项工作逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。A.压缩关键工作的持续时间B.改变关键工作的开始时间C.压缩非关键工作的持续时间D.改变非关键工作的开始时间【答案】 A94、应用S曲线比较法时，通过比较实际进度S曲线和计划进度S曲线，可以（ ）。A.表明实际进度是否匀速开展B.得到工程项目实际超额或拖欠的任务量C.预测偏差对后续工作及工期的影响D.表明对工作总时差的利用情况【答案】 B95、发生工程质量缺陷后，施工单位按工程监理单位审查认可的处理方案实施处理，工程监理单位对处理过程进行（），对处理结果进行验收。A.旁站监理B.巡视检查C.平行检验D.跟踪检查【答案】 D96、（2020年真题）单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。A.时间间隔B.时间差值C.机动时间D.搭接时间【答案】 B97、（2021年真题）建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（）的生产组织方式。A.敏捷作业B.关键路径C.精益作业D.快速路径【答案】 D98、根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土屋架进行一次破坏性试验，以验证设计的正确性。此项试验费应列入下列哪一项？( )A.施工单位的直接费B.施工单位的其他直接费C.设计费D.建设单位的研究试验费【答案】 D99、“总预算=单位建筑工程费用+单位设备及安装工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息+铺底流动资金”描述的是（）预算编制中的（）总预算。A.二级、建设项目B.二级、单项工程C.三级、建设项目D.三级、单项工程【答案】 A100、某建设项目，设备购置费为600万，安装工程费为设备购置费的10%，建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为5%；建设期利息为140万，涨价预备费及铺底流动资金为800万元，则该建设项目的总预算额为（）万元。A.11106B.12906C.13906D.10558【答案】 D101、关于工程质量控制系统特性的说法，正确的是()。A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系C.工程项目质量控制系统是监理单位监理的质量控制工作体系D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失【答案】 B102、房地产开发企业在领取营业执照后的多长时间内，应当到登记机关所茌地的县级以上地方人民政府规定的部门备案？( )A.15天B.1个月C.2个月D.3个月【答案】 B103、在工程网络计划中，关键工作是指()的工作。A.双代号时标网络计划中无波形线B.双代号网络计划中开始节点为关键节点C.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小D.单代号搭接网络计划中时距最小【答案】 C104、工程保修期从工程（ ）之日起算。A.转移占有B.签收工程接收证书C.工程竣工完成D.竣工验收合格【答案】 D105、关于LOD建模深度标准的说法错误的是()。A.LOD的定义可以用于两种途径：确定模型阶段输出成果以及分配建模任务B.LOD分为五个等级C.LOD100等同于概念设计D.LOD400等同于方案设计或扩展设计【答案】 D106、关于建设工程施工质量的描述错误的是（ ）。A.建立质量责任制，确定工程项目的项目经理.技术负责人和施工管理负责人B.实行总承包的，总承包单位应当对自己承揽的建设工程质量负责C.建设工程勘察.设计.施工.设备采购的一项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备质量负责D.确定工程项目的项目经理.技术负责人和施工管理负责人【答案】 B107、政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的（ ）。A.自控主体B.外控主体C.间控主体D.监控主体【答案】 D108、关于质量管理体系认证的特征，下列说法错误的是（）。A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系B.实行体系认证的基本依据不等同于国际通用质量保证标准的国家标准C.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书D.鉴定某一组织管理体系是否可以认证的基本方法是管理体系审核【答案】 B109、关于刑事裁判涉财产部分执行的表述，下列哪一选项是正确的？A.判处没收财产的，应当执行刑事裁判生效时被执行人合法所有的财产，执行没收财产或罚金刑，应保留被执行人及其所扶养家属的生活必需费用B.对侦查机关查封、扣押、冻结的财产，法院对其执行时，应当通知侦查机关予以处置C.被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任，其财产不足以支付的，按照下列顺序执行：退赔被害人的损失；人身损害赔偿中的医疗费用；其他民事债务；没收财产；罚金D.执行过程中，被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误，向执行法院提出书面异议，应当通过裁定补正【答案】 A110、ISO 9000与“卓越绩效”模式都是建立在全面质量管理的理论基础上，并且都采用（ ）基本原理。A.EPCA循环B.TOT循环C.BCF循环D.PDCA循环【答案】 D111、预算定额是完成规定计量单位的)进行计价的人工、材料、施工机械台班消耗量的标准。A.扩大施工工序B.扩大分部工程C.分部工程D.分项工程【答案】 D112、对于某些工程的质量缺陷，其状态可能尚未达到稳定，仍会继续发展，应进行一段时间的观测再作决定。这种情况所对应的工程质量事故处理的辅助决策方法是（ ）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】 B113、2015年3月实际完成的某土方工程，按2014年3月签约时的价格计算的工程价款为2000万元，该工程的定值权重为0.2，各调值因子除人工费的价格指数增长了10%外均未发生变化，人工费占调值部分的50%。按调值公式法计算，该土方工程需调整的价格差额为（）万元A.20B.40C.80D.100【答案】 C114、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（ ），监理机构对过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。A.施工方案B.安全措施C.质量措施D.施工组织设计【答案】 A115、关于净现值指标的说法，正确的是（）。A.该指标能够直观地反映项目在运营期内各年的经营成果B.该指标可直接用于不同寿命期互斥方案的比选C.该指标小于零时，项目在经济上可行D.该指标大于等于零时，项目在经济上可行【答案】 D116、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从工程实体中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到75%及以上【答案】 B117、某合同价为30万元的分项工程采用调值公式法进行动态结算。可调值部分占合同总价的70，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20、40、40，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为( )万元。A.24. 18B.30. 25C.33. 18D.34. 52【答案】 B118、采用工程量清单计价，投标人在投标报价中未填写单价与合价的项目，则( )。A.该项目费用未计入总价B.视为该项目费用已包含在其他单价和合价中C.该项目工程量未确定D.投标报价无效【答案】 B119、某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备