2019-2025年一级建造师之一建工程法规练习题(一)及答案.docx

2019-2025年一级建造师之一建工程法规练习题(一)及答案

单选题（共600题）
1、关于工程总承包的说法，正确的是（）。
A.工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定，可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业
B.建没单位选择工程总承包企业必须依法招标
C.工程总承包评标应当采用综合评估法，评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案和工程业绩等
D.工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称

【答案】 A
2、按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定，发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同()。
A.拒绝
B.协商
C.认可
D.应予造价鉴定

【答案】 C
3、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是（　）。
A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意
B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意
C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意
D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意

【答案】 B
4、某市地税局计划在市区某地兴建一座办公大楼。在招标过程中，甲建筑工程公司通过伪造资质证明文件的手段中标，并与该地税局签订工程承包合同。之后不久，此事被当地市政府建设行政主管部门查处并强令停工。对于本案表述不正确的是（ ）。
A. 地税局与甲公司签订的承包合同无效
B. 甲公司应承担违约责任
C. 甲公司应承担缔约过失责任
D. 甲公司的行为违反了我国《招标投标法》的规定

【答案】 B
5、生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为的，不可依法追究责任的是（）。
A.谎报或瞒报事故的
B.转移或隐匿资金的
C.在事故调查中作伪证的
D.在事故调查期间积极配合的

【答案】 D
6、某大型工程建设项目，建设单位依法委托监理公司进行工程监理，建设单位与监理单位之间的法律关系是（ ）。
A. 民事法律关系
B. 行政法律关系
C. 劳动法律关系
D. 经济法律关系

【答案】 A
7、依照《行政许可法》的规定，行政许可采取统一办理或者联合办理、集中办理的，办理的时间不得超过45日；45日内不能办结的，经()人民政府负责人批准，可以延长15日，并应当将延长期限的理由告知申请人。
A.本级
B.县级
C.市级
D.省级

【答案】 A
8、下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是（ ）。
A.施工企业研发的新技术
B.施工企业研发的计价软件
C.施工企业编制的投标文件
D.监理企业编制的监理大纲

【答案】 A
9、建设单位支付货款时，不小心把应该支付给甲施工单位的货款支付给了乙施工单位，则，乙施工单位和建设单位形成的是（ ）。
A.合同之债
B.侵权之债
C.不当得利之债
D.无因管理之债

【答案】 C
10、下列法律责任的承担方式中，属于行政处分的是（）。
A.降级
B.罚款
C.责令停产停业
D.取消投标资格

【答案】 A
11、甲医院与乙建筑工程公司于2002年5月26日签订建筑工程承包合同，合同约定由乙筑工程公司为甲医院建造门诊大楼，预计2004年5月26日交付验收，验收合格后支工程款的90％，剩余款项在2005年5月26日前结清。双方按照合同履行了各自的义务。2006年1月12日，该大楼的局部墙面出现细微裂缝，后来裂缝渐渐变大，到2006年3月20日墙皮大脱落，该医院应在（ ）之前向乙建筑工程公司提出索赔。
A.2006年5月27日
B.2007年5月27日
C.2008年2月13日
D.2009年3月20日

【答案】 D
12、人民法院对当事人在证据交换中认可的各种证据材料作出审查判断，确认其能否作为认定案件事实的根据是（）过程。
A.质证
B.认证
C.举证
D.保全

【答案】 B
13、根据《民法典》的相关规定，以动产抵押的，抵押权自（ ）时设立。
A.合同生效
B.备案
C.交付
D.登记

【答案】 A
14、在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人（　）。 2016
A.不能增加保险费，可以解除保险合同
B.不能解除保险合同，可以增加保险费
C.可以增加保险费，也可以解除保险合同
D.不能增加保险费，也不能解除保险合同

【答案】 C
15、建设工程施工合同应以（ ）为合同履行地。
A.发包方住所地
B.合同签订地
C.施工行为地
D.承包方住所地

【答案】 C
16、某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失，关于责任承担的说法,正确的是 （ ）
A. 建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任
B. 挂靠的个人承担全部责任
C. 建筑施工企业承担全部责任
D. 建筑施工企业与挂靠个人按比例承担责任

【答案】 A
17、某施工企业是法人，关于该施工企业应当具备条件的说法，正确的是()。
A.该施工企业能够自然产生
B.该施工企业能够独立承担民事责任
C.该施工企业的法定代表人是法人
D.该施工企业不必有自己的住所、财产

【答案】 B
18、北京施工企业与深圳销售公司于2011年7月在长沙市签订了建筑材料买卖合同。合同约定将材料运送到上海市的工程所在地，并约定合同争议由“原告所在地或者合同签订地人民法院管辖”。后因北京施工企业拖欠货款，深圳销售公司在深圳市的法院起诉北京施工企业。下列关于管辖权的说法中，正确的是()。
A.深圳市的人民法院或长沙市的人民法院均有管辖权
B.北京市的人民法院有管辖权
C.上海市的人民法院有管辖权
D.合同约定的管辖法院条款无效

【答案】 A
19、下列关于编制招标文件与标底的说法中正确的是（）。
A.国有资金项目，可以设定最高投标限价
B.一个招标项目只能有一个标底
C.如果编制了标底，则应作为评标定标的依据
D.标底应当依据工程计价有关规定和市场价格信息等编制
E.招标人不得规定最低投标限价

【答案】 B
20、在行政诉讼中，第二审人民法院审理上诉案件（ ）。
A.只审理一审法院认定事实是否清楚
B.只审理一审法院适用法律是否正确
C.必须全面审查、不受上诉范围的限制
D.只审理一审法院有无违反法定程序

【答案】 C
21、对意外伤害保险投保的表述中，不正确的是()。
A.施工企业应在工程项目开工前办理完投保手续
B.业主直接发包的工程项目由承包企业直接办理
C.工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位不承担投保费用
D.投保人办理投保手续后，应将投保有关信息以布告形式张贴于施工现场，告之被保险人

【答案】 C
22、某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的行为，下列说 法中，正确的是（）。
A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请
B.招标公告、招标文件是要约
C.投标文件是要约邀请
D.中标通知书是要约

【答案】 A
23、某施工企业于2014 年3 月5 日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2014 年3 月20 日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2014 年4 月10 日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（ ）。
A.2014 年3 月5 日
B.2014 年3 月12 日
C.2014 年3 月20 日
D.2014 年4 月10 日

【答案】 A
24、裁判执行中，当事人自行达成和解协议时的处理，一方当事人不履行和解协议的，人民法院（ ）。
A. 告之当事人重新起诉
B. 告之另一方当事人重新申请执行
C. 可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行
D. 终止执行

【答案】 C
25、注册建造师延续执业，应申请延续注册，按照有关规定，下列关于延续注册的表述中正确的( )。
A.延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出
B.申请延续注册只需提供原注册证书
C.延续注册有效期为3年
D.延续注册执业期间不能申请变更注册

【答案】 C
26、某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成10人死亡，直接经济损失900余万元，本次事故属于()。
A.重大事故
B.特别重大事故
C.较大事故
D.一般事故

【答案】 A
27、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（　）。
A.在公司连续工作满8年的张某
B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某
C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的赵某
D.与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某

【答案】 D
28、工人张某在工作时间因公致残，被鉴定为3 级伤残，下列有关对其待遇的叙述，正确的是（ ）。
A.保留劳动关系，退出工作岗位
B.保留劳动关系，由用人单位安排适当工作
C.从工伤保险基金按伤残等级按月支付伤残补助金
D.从工伤保险基金一次性支付伤残津贴

【答案】 A
29、下列选项中能作为行政诉讼被告的是()。
A.建设单位
B.施工单位
C.建设行政管理部门
D.鉴定机构

【答案】 C
30、关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是( )。
A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系
B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系
C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式
D.在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系

【答案】 D
31、关于无效合同法律后果的叙述中，不正确的是()。
A.无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力
B.合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效
C.合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，不予返还
D.合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力

【答案】 C
32、人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应（ ）。
A.判决驳回上诉，维持原判
B.裁定撤销原判，发回重审
C.依法改判
D.判决变更

【答案】 C
33、关于表见代理的说法，正确的是（）。
A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力
B.本人承担的表见代理产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失
C.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任
D.第三人明知行为人无权代理仍与之实施民事行为，构成表见代理

【答案】 B
34、根据我国《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。
A.被告住所地
B.原告住所地
C.调解协议签订地
D.调解组织所在地

【答案】 D
35、某施工企业派采购员王某采购一批外墙面砖，王某与某建筑材料公司签订一份外墙面砖供应合同，因洽谈顺利，且该生产公司的卫生洁具质量上乘，价格优惠，遂以公司名义又签订了50套洁具供应合同，则该洁具供应合同属于（ ）。
A. 效力待定合同
B. 无效合同
C. 可变更合同
D. 可撤销合同

【答案】 A
36、劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成，劳动争议调解委员会主任由()担任。
A.职工代表
B.用人单位代表
C.工会代表
D.劳动行政部门

【答案】 C
37、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限()。
A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止
B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止
C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止
D.自工程开工之日起至竣工验收合格止

【答案】 D
38、关于建筑工程施工许可证管理的说法，正确的是（ ）。
A.申请施工许可证是取得用地规划许可证的前置条件
B.工程质量监督手续可以与施工许可证合并办理
C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件
D.发证机关自收到申请之日起 15 日内，对符合条件的申请办理施工许可证

【答案】 B
39、安全生产许可证的有效期为()年。
A.1
B.2
C.3
D.5

【答案】 C
40、某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为（ ）元。
A. 240万
B. 120万
C. 80万
D. 20万

【答案】 C
41、关于建设工程分包的说法，正确的有（）（2014）
A.总承保单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业
B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业
C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业
D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业

【答案】 A
42、根据《民法典》的规定,下列财产可以设立抵押的是()。
A.土地所有权
B.集体所有的宅基地
C.公立幼儿园的教育设施
D.生产原材料

【答案】 D
43、关于工伤医疗停工留薪期的说法，正确的是（　）。
A.在停工留薪期内，原工资福利待遇适当减少
B.停工留薪期一般不超过12个月
C.工资由所在单位在停工留薪期结束后一次性支付
D.停工留薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇

【答案】 B
44、招标人的下列行为中，属于投标人串通投标的是( )。
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制
C.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标
D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人

【答案】 C
45、下列关于建筑业企业资质证书的撤销，说法正确的是（ ）。
A.企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的，资质许可机关可以撤销其资质
B.企业将承包的工程转包或违法分包的，资质许可机关可以撤销其资质
C.以贿赂、欺骗等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，应当予以撤销
D.资质证书有效期满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤销其资质

【答案】 C
46、施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯()。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.以其他方式危害公共安全罪

【答案】 C
47、施工企业拒不执行公安消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由（ ）负责强制执行。
A.公安机关
B.人民法院
C.作出决定的公安消防机构
D.建设行政主管部门

【答案】 C
48、下列情形中，承包人（ ）时，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。
A. 明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务
B. 未按约定支付工程价款
C. 提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准
D. 不履行合同约定的协助义务

【答案】 A
49、 下列选项中，当事人应承担侵权责任的是( )。
A. 工地的塔吊倒塌造成临近的平房被砸塌
B. 某施工单位未按照合同约定工期竣工
C. 因台风导致工程损害
D. 某工程存在质量问题

【答案】 A
50、甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是( )。
A.丙的保证方式为一般保证
B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，那么丙免除保证责任
D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，那么丙不再承担保证责任

【答案】 C
51、关于招标投标违法行为记录公告的规定，下列说法正确的有()。
A.自行政处理决定作出之日起7个工作日内公告
B.违法行为记录的公告期限为6个月至3年
C.行政处理决定认定的限制期长于公告期的，公告期限从其决定
D.行政处理决定认定的限制期长于公告期的，公告期限最长为6个月

【答案】 C
52、某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有（ ），最终该项目未能通过。
A. 项目招标计划
B. 项目施工组织设计
C. 安全管理实施方案
D. 合理用能的专题论证

【答案】 D
53、企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的， 经责令限期改正并向社会公告后，逾期仍未达到建筑企业企业资质标准要求条件的，资质许可要关可以( )回其建筑业企业资质证书。
A.撤回
B.撤销
C.注销
D.吊销

【答案】 A
54、关于工程分包的规定，下列说法正确的是()。
A.分包工程发包人不可以要求分包工程承包人提供分包工程履约担保
B.分包工程承包人不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保
C.建筑工程总承包单位分包，除总承包合同中约定的分包外，须经建设单位认可
D.具备相应的资格条件的接受分包的人可以再次分包

【答案】 C
55、甲乙双方签订一份买卖合同，丙方向甲方提供合同的担保，履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同履行了部分后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理原则是()。
A.甲方未将变更事项通知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任
B.甲方未将变更事项通知丙方，该损失由甲、乙、丙三方承担
C.甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一部分
D.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任和部分违约罚金

【答案】 A
56、工程建设国家标准、行业标准均可分为( )和推荐性标准。（2012）
A.一般性标准
B.特殊性标准
C.建议性标准
D.强制性标准

【答案】 D
57、建设单位办理工程项目质量监督手续应在（ ）
A.领取建设工程规划许可证之前
B.领取建设用地规划许可证之前
C.开工前
D.领取施工许可证或办理开工报告之前

【答案】 D
58、下列有关资格预审，说法正确的是（ ）。
A.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5 日
B.未通过资格预审的申请人提交的投标文件，招标人可以拒收
C.潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间15 日前提出
D.通过资格预审的申请人少于5 个的，应当重新招标

【答案】 A
59、根据《文物保护法》，关于保护文物的说法，正确的是()。（2014）
A.拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算
B.建设工程选址应当是尽可能避开一切文物
C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案
D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动

【答案】 A
60、根据民事诉讼法，确定被告住所地的做法，正确的是（ ）。
A.被告是公民的，其户籍所在地与经常居住地不一致的，由户籍所在地法院管辖
B.公民的经常居住地是指起诉前连续居住满2年的地方，但公民住院就医的除外
C.被告是法人或其他组织的，其住所地为注册登记地
D.同一诉讼有几个被告，且被告住所地、经常居住地在两个以上法院辖区的，原告可以向任何一个被告住所地或经常居住地法院起诉

【答案】 D
61、2012年4月2日职工张某按照《职业病防治法》的规定被鉴定为职业病，则所在单位应当最迟于()，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。
A.2012年4月16日
B.2012年5月1日
C.2012年5月16日
D.2012年5月21日

【答案】 B
62、《民事诉讼法》规定，下列不属于人民法院应裁定中止执行的情形的是( )。
A.申请人表示可以延期执行的
B.案外人对执行标的提出确有理由异议的
C.被执行人隐匿可执行财产的
D.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的

【答案】 C
63、某人通过购买本单位建造的住房取得了房屋所有权和土地使用权，其中土地使用权是对国有土地享有的()。
A.所有权
B.担保物权
C.用益物权
D.占有权

【答案】 C
64、某施工现场围挡倒塌造成路上行人腿部骨折，应当由（　）承担连带责任。
A.建设单位和施工单位
B.建设单位和监理单位
C.监理单位和施工企业
D.道路管理部门和施工企业

【答案】 A
65、甲、乙、丙、丁四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，打算申请注册，则( )。
A.甲在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故，可以注册
B.乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年，可以注册
C.丙被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日已满3年，可以注册
D.丁在2个单位申请注册，可以注册

【答案】 C
66、根据《民法典》建设用地使用权自（　）时设立。
A.划拨
B.登记
C.支付出让金
D.转让

【答案】 B
67、根据《劳动法》，我国劳动者的法定最低就业年龄为()周岁。
A.10
B.14
C.16
D.18

【答案】 C
68、已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应（）。
A.具备一定的施工管理实践经验和资历
B.具备一定的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平
C.具备丰富的施工管理实践经验和资历
D.具备丰富的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平

【答案】 D
69、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（　）。（2015）
A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废
B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任
C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期
D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发

【答案】 A
70、关于要约法律效力的表述中，不正确的是()
A.要约到达受要约人时生效
B.要约的有效期间由要约人在要约中规定
C.要约不可以撤销
D.要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人

【答案】 C
71、根据《建设工程质量管理条例》,在正常使用条件下,房屋建筑的地基基础工程的最低保修期限为()。
A.30年
B.50年
C.设计文件规定的该工程的合理使用年限
D.由发包方与承包方约定

【答案】 C
72、在施工现场，由（ ）负责对安全生产进行现场监督检查。
A. 项目负责人
B. 主要负责人
C. 监理工程师
D. 安全生产管理人员

【答案】 D
73、属于知识产权最重要性质的是()。
A.双重性
B.地域性
C.专有性
D.时间性

【答案】 C
74、城市市区内可能产生噪声污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前.（ ）天，向 环境保护行政主管部门申报。
A. 5
B. 7
C. 10
D. 15

【答案】 D
75、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有( )。（2012）
A.安全许可证
B.销售许可证
C.产品合格证
D.安装许可证

【答案】 C
76、建筑节能工程验收的首要步骤是( )。
A.施工单位按验收意见进行整改
B.施工单位自检评定
C.监理单位进行节能工程质量评估
D.建筑节能分部工程验收

【答案】 B
77、下列行为中，属于《招标投标法》明令禁止的“限制和禁止”的招标行为是（ ）。
A. 招标文件要求投标人必须具有同类工程相关业绩
B. 招标文件要求投标人在本地区必须设有常年办事机构
C. 招标文件要求投标人必须获得过一定奖项
D. 招标文件要求投标人必须获得质量标准体系的认证

【答案】 B
78、甲与某施工企业签订了一份2年期的劳动合同,合同中约定的生效时间为2014年5月1日,为了考察甲是否具备相应的工作能力,合同约定了试用期,则试用期最长截止于（）。
A.2014年6月1日
B.2014年7月1日
C.2014年8月1日
D.2014年11月1日

【答案】 B
79、《民法典》规定，债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且（ ）的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。
A. 受让人知道该情形
B. 损害已经实际发生
C. 债务人有恶意
D. 受让人有过失的

【答案】 A
80、 某施工企业在施工过程中降低工程质量标准,偷工减料,导致了建筑整体倒塌,十余名工人伤亡,该行为涉嫌触犯()。
A.重大责任事故罪
B.工程重大安全事故罪
C.重大劳动安全事故罪
D.以其他方式危害公共安全罪

【答案】 B
81、下列关于诉讼时效中止的表述，正确的是( )。
A.因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止
B.因原告起诉，诉讼时效中止
C.因被告应诉，诉讼时效中止
D.因证人要求，诉讼时效中止

【答案】 A
82、当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，错误的是（ ）。
A.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担连带责任
B.建设单位与分包单位无合同关系，但可以向分包单位主张权利
C.总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿
D.分包单位对总承包单位和建设单位承担责任

【答案】 D
83、关于侵权责任，下列说法正确的是（ ）。
A.从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物的所有人给予补偿
B.建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位、施工单位与使用人承担连带责任
C.建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，施工单位不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任
D.建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，相关责任人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿

【答案】 D
84、安装工程一切险所承保的损失范围包括（ ）。
A.因设计错误或原材料缺陷引起的保险财产本身的损失
B.因超负荷、超电压引起的电气设备本身的损失
C.因施工机具失灵造成的本身的损失
D.因自然灾害和意外事故造成的损失和费用

【答案】 D
85、关于项目经理的说法，正确的是（　）。2014
A.项目经理的权力来自于企业法人的授权
B.施工项目可以设有项目经理
C.项目经理具有相对独立的法人资格
D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉

【答案】 A
86、同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（　）。
A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权
B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任
C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任
D.提供物的提保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债

【答案】 C
87、根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,（　）。2017真题
A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收
B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收
C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案
D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查

【答案】 C
88、张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止了作业。这属于从业人员在行使()。
A.知情权
B.拒绝权
C.紧急避险权
D.检举权

【答案】 C
89、同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（）。（2016）
A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权
B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任
C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任
D.提供物的提保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债

【答案】 C
90、关于建设工程返修中法律责任的说法,正确的是()。
A.因施工企业原因造成的质量问题,施工企业应当负责返修并承担费用
B.已发现的工程质量缺陷,由缺陷责任方修复
C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的,不可追究项目负责人的责任
D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题

【答案】 A
91、受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断致使到达要约人的时间超过承诺期限。按照我国《民法典》的规定，下列选项中正确的是（ ）。
A.应视为受要约人撤回承诺
B.应视为受要约人撤销承诺.
C.若要约人未作出任何表示,则该承诺有效
D.因承诺超过规定期限到达，则承诺只能无效

【答案】 C
92、根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（ ）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
A.改变建筑局部使用功能
B.建筑主体和承重结构变动
C.增加内部装修
D.增加投资额度

【答案】 B
93、某幕墙分包单位没有按照审批方案搭设外围脚手架，总承包单位安全人员发现后及时予以制止，并要求整改，但分包仍一意孤行拒不改正，最终导致脚手架失稳而发生坍塌事故致两人死亡，则下列说法正确的是( )。
A.总承包单位承担全部责任
B.幕墙分包单位需承担责任
C.总、分包单位承担连带责任
D.分包单位承担主要责任

【答案】 D
94、关于代理的法律特征，下列表述中正确的是()。
A.任何行为都可以代理
B.代理行为的法律后果归属于第三人
C.代理人应该以自己的名义实施代理行为
D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为

【答案】 D
95、下列关于诉讼时效期间的说法，正确的是（ ）。
A.分期履行的，诉讼时效期间从每期履行期限届满之日起计算
B.合同被撤销，返还财产、赔偿损失请求权的，诉讼时效期间从合同被撤销之日起计算
C.返还不当得利请求权的诉讼时效期间，从当事人一方知道或者应当知道不当得利事实之日起计算
D.管理人因无因管理行为产生的给付必要管理费用、赔偿损失请求权的诉讼时效期间，从管理人知道或者应当知道本人之日起计算

【答案】 B
96、工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是（ ）。
A. 禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所
B. 修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地公安消防机构批准
C. 禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火
D. 自动消防系统的操作人员必须持证上岗

【答案】 B
97、建设单位于2015年4月15日接到施工单位提交的列人城建档案馆接收范围的工程竣工验收报告,5月15日竣工验收顺利通过,建设单位最晚应于()前向城建档案馆移交该工程项目档案文件。
A.2015年6月15日
B.2015年7月15日
C.2015年8月15日
D.2015年11月15日

【答案】 C
98、某工程投标中，施工单位提交了一份担保公司的保函作为履约保证金，则该保证合同的当事人为（ ）。
A. 招标人与施工单位
B. 招标人与担保公司
C. 施工单位与担保公司
D. 必须是招标人、施工单位、担保公司三方

【答案】 B
99、企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是（）。
A.利息收入
B.接收捐款收入
C.财政拨款
D.租金收入

【答案】 C
100、关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（ ）。
A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人
B.对于建筑材料买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人
C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债发生
D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会发生债

【答案】 A
101、甲与某银行签订一份贷款合同，银行要求甲提供抵押担保。依照我国《民法典》规定，下列财产可以抵押的是()。
A.国有土地所有权
B.城市房地产权
C.集体土地使用权
D.耕地

【答案】 B
102、某建设单位根据城市市政有关部门提供的地下管线资料提交施工单位施工，由于该资料的准确性有误差，导致施工过程中出现挖断管道的工程事故，造成施工单位经济损失，施工单位应该()。
A.就此向建设单位要求赔偿
B.就此向市政有关部门要求赔偿
C.施工单位自行负担一切损失
D.建设单位和市政管理部门承担连带责任

【答案】 A
103、下列法律事实中，属于法律行为的是（ ）。
A.进口建筑设备因外国政府禁运致使工程施工暂停
B.地基开挖时发现文物而改变设计方案
C.发生非典疫情致使施工进度延迟
D. 施工企业因工程款不到位而拒绝开工

【答案】 D
104、 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的( )日内，邀请双方代表和有关人员举行调查会。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 B
105、2015年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（　）。
A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效
B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权
C.甲公司和乙公