资源描述
2019-2025年监理工程师之合同管理综合检测试卷A卷含答案
单选题(共600题)
1、在工程勘察设计招投标过程中,应没收投标保证金的情形是( )。
A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息
B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定
C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明
D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金
【答案】 D
2、下列关于施工合同计价方式的说法中,正确的是()。
A.工期在18个月以上的合同,因市场价格不易准确预测,宜采用可调价格合同
B.业主在初步设计完成后即招标的,因工程量估算不够准确,宜采用固定总价合同
C.采用新技术的施工项目,因合同双方对施工成本不易准确确定,宜采用固定单价合同
D.设备安装工程因无法估算工程量,宜采用成本加酬金合同
【答案】 A
3、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时,应以( )为准。
A.描述更为严格的内容
B.规范标准描述的内容
C.发包人要求所描述的内容
D.行业惯例遵循的内容
【答案】 A
4、某工程在缺陷责任期内,因施工质量问题出现重大缺陷,发包人通知承包人进行维修,承包人不能在合理时间内进行维修,发包人委托其他单位进行修复,修复费用由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.使用人
D.以上都不正确
【答案】 B
5、施工合同履行中,发包人迟延提供由其负责采购的材料、工程设备,承包人向监理人提出索赔要求。根据标准施工合同通用条款的规定,可以给予承包人的补偿包括( )。
A.工期
B.费用
C.利润
D.以上均可以
【答案】 D
6、踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的,招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少( )日前以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.7
B.14
C.15
D.28
【答案】 C
7、施工合同履行期间,一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同,合同解除后的处理方法正确的是( )。
A.承包人应撤离施工场地
B.已经订货的材料、设备由发包人负责退货或解除订货合同
C.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由订货方承担
D.因未及时退货造成的损失由发包人承担
【答案】 A
8、根据《建设工程设计合同(示范文本)》规定,关于设计成果的说法,错误的是()
A.设计概算不得超过合同约定的设计限额
B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料
C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准
D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准
【答案】 D
9、公开招标在开标时,应当由( )。
A.招标监督机构主持,所有投标人均应参加
B.招标监督机构主持,投标人自愿参加
C.招标人主持,所有投标人均应参加
D.招标人主持,投标人自愿参加
【答案】 C
10、 下列施工合同文件中,解释顺序优先的是( )。
A.中标通知书
B.投标书
C.施工合同专用条款
D.规范
【答案】 A
11、关于设计施工总承包合同中的知识产权,说法不正确的是()。
A.署名权归承包人享有
B.建筑物形象使用收益权归发包人享有
C.专利技术使用费不包含在投标报价内
D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由承包人承担
【答案】 C
12、(2020年真题)根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验,卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的,监理人的正确做法是( )。
A.同意卖方启运,改为设备安装前检验
B.停止启运,按合同约定进行交货前检验
C.停止启运,卖方自行检验后再包装启运
D.同意启运,视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金
【答案】 B
13、设计招标中,下列因素不属于评标评审比较要素的是()
A.投标单位的企业规模大小
B.投标方案的投入、产出比高低
C.完成初步设计时间的早晚
D.投标单位的质量管理体系是否科学
【答案】 A
14、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是 ( )
A.合同责任单一,责任明确
B.建设周期长
C.可以减少设计变更
D.可以减少承包人的索赔
【答案】 B
15、(2015年真题)根据《标准施工合同》,关于签约合同价总金额的说法,正确的是( )。
A.只包括暂列金额,不包括暂估价
B.即不包括暂列金额,也不包括暂估价
C.不包括暂列金额,只包括暂估价
D.既包括暂列金额,也包括暂估价
【答案】 D
16、以下不符合普通人的运动指南的是( )。
A.运动类型以有氧运动和耐力运动为主
B.运动频率以每周5~7次为宜,最好每天1次
C.运动时间以每天30~60 min,或每周150 min以下为宜
D.高强度运动对改善心肺机能有良好作用
【答案】 C
17、发包人应在收到费用结算申请后的()天内,将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。
A.7
B.14
C.28
D.30
【答案】 C
18、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件,这体现了仲裁制度的()
A.自愿原则
B.公平合理原则
C.依法独立进行原则
D.一裁终局原则
【答案】 A
19、某小型施工项目,甲乙双方只订立了口头合同,工程完工后,因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷,应当认定该合同()
A.未成立
B.补签后成立
C.成立
D.备案登记后成立
【答案】 C
20、评标委员会的成员应为( )人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
A.3
B.5
C.7
D.9
【答案】 B
21、采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物,评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期(短于实际寿命期).然后再根据投标书的实际情况在报价上加上该年限运行期间所发生的各项费用,再减去寿命期末设备的残值。这种方法属于( )。
A.最低投标价法
B.综合评标法
C.最高投标价法
D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法
【答案】 D
22、(2018年真题)根据《标准施工合同》,关于监理人对质量检验和试验的说法,正确的是( )。
A.监理人收到承包人共同检验的通知,未按时参加检验,承包人单独检验,该检验无效
B.监理人对承包人的检验结果有疑问,要求承包人重新检验时,由监理人和第三方检测机构共同进行
C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时,有权要求承包人对已覆盖的部位进行解开重新检验
D.重新检验结果证明质量符合合同要求的,因此增加的费用由发包人和监理人共同承担
【答案】 C
23、某工程施工项目招标,采用经评审的最低投标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元,工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别是( )。
A.1800万元,1800万元
B.1800万元,1770万元
C.1830万元,1800万元
D.1830万元,1770万元
【答案】 B
24、依据标准施工合同通用条款的规定,当施工过程中发生不可抗力,致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失,该损失应由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.设备供应人
D.发包人和承包人按比例
【答案】 A
25、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时,应将被授权人员的姓名和( )通知设计人。
A.职业资格
B.授权范围
C.技术职称
D.授权时间
【答案】 B
26、监理人收到承包人变更报价书后的( )天内,根据合同约定的估价原则,商定或确定变更价格。
A.7
B.14
C.15
D.28
【答案】 B
27、学龄儿童膳食中推荐的脂肪供能比是( )。
A.35%~40%
B.20%~25%
C.30%~35%
D.25%~30%
【答案】 D
28、施工合同履行中,由于设计变更需要确定变更价款,而报价单中没有适用于变更工作的单价,则下列计算变更合同价款的方法正确的是()。
A.按照报价单内类似工作的单价计算变更价款
B.参照报价单内类似工作的单价商定或确定单价
C.根据成本加利润的原则商定或确定单价
D.参照设计单位提出的单价商定或确定单价
【答案】 B
29、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人采购材料运抵现场后,应由()共同清点。
A.发色人与承包人
B.承包人与供货人
C.工程师与供货人
D.工程师与承包人
【答案】 D
30、材料设备采购招标中,划分采购合同包的原则是( )。
A.符合采购资金的到位计划和周转计划,充分考虑计划实施的风险
B.有利于吸引较多投标人参加竞争,降低价格,保证供货质量和时间
C.充分考虑供货的市场价格浮动,减少价格波动对采购成本的影响
D.全面考虑供货.仓储和运输能力,减少运输规划,提高仓储能力
【答案】 B
31、根据《标准施工合同》,工程实际竣工日期,为( )。
A.承包人提交竣工验收申请报告之日
B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日
C.发包人组织进行验收之日
D.工程接收证书颁发日
【答案】 A
32、根据《标准施工总承包招标文件》,建设工程采用设计施工总承包模式的缺点是( )。
A.设计方案最优
B.减弱发包人对承包人的监督和检查
C.增加设计变更
D.增加承包人的索赔
【答案】 B
33、对于联合体投标申请人的资格要求不包括()。
A.联合体全体成员的平均资质
B.联合体各成员的财务状况
C.联合体的业绩
D.联合体的信誉
【答案】 A
34、代理合同履行中,被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失,应()。
A.由第三人自己承担损失
B.由被代理人独自向第三人承担责任
C.由被代理人向第三人承担责任,代理人承担连带责任
D.由代理人独自向第三人承担责任
【答案】 C
35、(2017年真题)建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的( )。
A.1/2
B.1/3
C.2/3
D.3/4
【答案】 C
36、根据《招投标法实施条例》,采用公开招标方式的费用占项目合同金额的( ),可以邀请招标。
A.数量过大
B.数量过小
C.比例过小
D.比例过大
【答案】 D
37、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,工程竣工试验分三个阶段,其中第二阶段进行的是( )。
A.性能测试
B.联动试车
C.单车实验
D.系统联调
【答案】 B
38、工程施工过程中,对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时,应由监理人按照()的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本
【答案】 B
39、施工合同履行中,由于设计变更需要确定变更价款,而报价单中没有适用于变更工作的单价,则计算变更合同的价款应( )计算。
A.按照报价单内类似工作的单价
B.参照报价单内类似工作的单价
C.如报价单内无类似工作的单价,按照设计单位提出的单价
D.如报价单内无类似工作的单价,参照设计单位提出的单价
【答案】 B
40、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,关于监理人义务的说法,正确的是()
A.向设计单位提供设备厂家名录
B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料
C.指示设计单位变更设计
D.保守设计单位申明的秘密
【答案】 D
41、下列不是体格测量工作实施标准化目的是( )。
A.权威化
B.规范化
C.系统化
D.科学化
【答案】 A
42、 关于签发最终结清证书的表述中,不正确的是( )。
A.监理人未在约定时间内核查,又未提出具体意见,视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意
B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见,监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意
C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14d内,提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人
D.发包人应在收到后14d内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书
【答案】 B
43、用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备等招标项目的评标方法是( )。
A.合格制法
B.最低投标价法
C.初步审核法
D.综合评估法
【答案】 D
44、在河豚鱼的下列器官中,河豚毒素含量最高的是( )。
A.血液
B.肌肉
C.皮肤
D.卵巢和肝脏
【答案】 D
45、招标人最迟应当在书面合同签订后( )日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
A.3
B.5
C.7
D.15
【答案】 B
46、在分包合同中,异常恶劣的气候条件属于()的责任。
A.监理人
B.承包人
C.发包人
D.分包人
【答案】 C
47、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。由于监理人的错误指示与协调能力不足,选成甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法,正确的是( )。
A.自行负责
B.由发包人给予补偿,合同工期不予顺延
C.不予补偿,但应合理顺延合同工期
D.由发包人给予补偿,合同工期相应顺延
【答案】 D
48、招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足( )天,应相应延长投标截止时间。
A.5
B.10
C.15
D.20
【答案】 C
49、根据FIDIC《施工合同条件》,业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。
A.发布招标公告之日
B.承包商提交投标文件之日
C.投标截止日前第28天
D.签订施工合同后第28天
【答案】 C
50、(2020年真题)根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,下列工程勘察合同组成文件中,优先解释顺序排在中标通知书之前的是( )。
A.合同协议书
B.专用合同条款
C.勘察费用清单
D.通用合同条款
【答案】 A
51、协议损害其他债权人利益的,其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起( )内请求人民法院撤销该协议。
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
【答案】 B
52、《招标投标法》规定,招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间。依法必须进行招标的货物,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于()日。
A.7
B.10
C.14
D.20
【答案】 D
53、设计施工总承包合同模式下,( )是对“发包人要求”的响应文件,作为合同文件的组成部分。
A.投标函
B.价格清单
C.承包人建议书
D.进度款支付分解表
【答案】 C
54、关于必须招标项目的说法,正确的是()
A.必须招标的项目仅指施工项目
B.项目总投资达到限额标准的,招标代理机构也必须通过招标来确定
C.全部使用国有资金投资的、单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标
D.同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标
【答案】 C
55、根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,关于定金的说法,正确的是( )。
A.定金应以勘察费为基础计算
B.定金应以工程投资额为基础计算
C.定金的比例由当事人自由约定
D.定金只能抵作勘察费
【答案】 A
56、根据九部委的《标准勘察合同》,勘察项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时,可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施,并在采取措施后( )内向发包人提交书面报告。
A.24小时
B.48小时
C.7天
D.14天
【答案】 A
57、高层建筑中,非承重100mm厚加气混凝土砌块墙(未抹灰粉刷)的耐火极限是( )
A.1.50h
B.2.50h
C.3.75h
D.4.50h
【答案】 C
58、施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时,是否允许调整合同价格要视( )来决定
A.合同工期长短
B.材料价格浮动幅度
C.合同计价方式
D.劳动力价格浮动幅度
【答案】 A
59、在施工招标程序中,( )将作为未来施工合同文件的组成部分。
A.中标通知书
B.中标人的投标文件
C.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改
D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改
【答案】 A
60、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请,但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日,承包人在自检合格后提交了竣工验收报告,工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,承包人的施工期应为()。
A.自2月1日始,至12月5日止
B.自2月1日始,至12月20日止
C.自2月5日始,至12月5日止
D.自2月5日始,至12月20日止
【答案】 A
61、下列在建设工程中发生的事件中,属于建筑工程一切险除外责任的是( )。
A.冰雹导致临时建筑坍塌
B.雷电引起火灾
C.盘点时发现的短缺
D.暴雨引起的沉降
【答案】 C
62、根据FIDIC《施工合同条件》,履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()
A.从签订合同日起,至颁发工程接收证书日止
B.从签订合同日起,至颁发履约证书日止
C.从工程开工日起,至颁发工程接收证书日止
D.从工程开工日起,至颁发履约证书日止
【答案】 D
63、(2017年真题)建设工程项目招标采用资格后审方式的,资格后审时间应为( )。
A.提交投标书后,开标前
B.提交投标书后,评标前
C.开标后,定标前
D.提交投标书前
【答案】 C
64、施工阶段承包人遇到不利物质条件时,应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工,并通知监理人。监理人没有发出指示,承包人因采取合理措施而( )。
A.增加的费用和工期延误,由发包人承担
B.增加的费用和工期延误,由承包人承担
C.增加的费用由发包人承担,工期不予顺延
D.增加的费用由承包人承担,工期给予顺延
【答案】 A
65、(2018年真题)根据《标准施工合同》,工程保险可以采用不足额投保方式,即工程受到保险事件损害时,保险公司赔偿损失后的不足部分,按合同约定由( )责任补偿。
A.发包人
B.承包人
C.事件的风险责任人
D.监理人
【答案】 C
66、银皮书规定,当原定进度计划与实际进度不相符时,承包商还应提交一份修订的进度计划,除非业主在收到进度计划后的()天内向承包商发出通知,指出其不符合合同要求。
A.7
B.14
C.21
D.28
【答案】 C
67、投标保证的有效期至( )。
A.开标
B.定标
C.发出中标通知书
D.由招标文件确定
【答案】 D
68、在设计施工总承包合同中,下列关于承包人文件的说法,错误的是( )。
A.专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间
B.专用条款内需要约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限
C.承包人文件中最主要的是设计文件
D.项目实施中,监理人未在约定的期限内对提交文件提出意见,不能进行后续施工
【答案】 D
69、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的,应在提前竣工协议中明确的内容是( )。
A.承包人修订的进度计划和赶工措施,发包人提供的条件和追加的合同价款
B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款,承包人要求的奖励办法
C.发包人修订的进度计划和奖励办法,承包人提出的赶工措施和追加的费用
D.承包人修订的进度计划和施工条件要求,发包人的工期要求和追加的合同价款
【答案】 A
70、 FIDIC系列合同中,由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同,采用总价合同,业主委托工程师管理合同,由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付的是()
A.《施工合同条件》
B.《简明合同格式》
C.《土木工程施工合同条件》
D.《生产设备和设计——施工合同条件》
【答案】 D
71、下列关于施工合同中监理人的地位,不正确的是( )。
A.监理人属于受发包人聘请的管理人,与承包人没有任何利益关系
B.监理人在施工合同的履行管理中是“独立的第三方”
C.监理人不是施工合同的当事人
D.在授权范围内独立工作
【答案】 B
72、根据《标准施工合同》,缺陷责任期满承包人提交最终结清单前,仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在()发生的事项。
A.施工期间
B.竣工验收期间
C.缺陷责任期内
D.合同有效期内
【答案】 C
73、材料采购合同履行中,可用来验收现场交货材料数量的方法是()。
A.衡量法
B.经验鉴别法
C.物理检验法
D.化学分析法
【答案】 A
74、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,在暂停施工期间,负责施工现场保护和安全保障的主体是( )。
A.发包人
B.监理人
C.承包人
D.监理人和承包人
【答案】 C
75、菌落总数是( )的指标。
A.食品腐败变质
B.食品清洁状态
C.肠道致病菌污染
D.食品被粪便污染
【答案】 B
76、某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权,但施工企业并不知其具体的确认权限。某日,施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的增量工程。该50万元工程款的签认应当由()。
A.发包人承担责任
B.发包人代表承担责任
C.发包人与发包人代表承担连带责任
D.施工企业决定责任承担人
【答案】 A
77、关于合同终止的说法,正确的是()
A.合同终止是指当事人暂时停止合同履行
B.合同终止并不表示合同关系消灭
C.债权人不得通过免除债务使合同终止
D.债权债务同归于一人导致合同终止
【答案】 D
78、根据《设计施工总承包合同》,总承包项目的竣工试验,承包人应提前( )将申请竣工试验的通知送达监理人。监理人应在( )内,确定竣工试验的具体时间。
A.28天,28天
B.14天,7天
C.21天,14天
D.28天,21天
【答案】 C
79、某施工合同履行中,发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理,都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款,但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时,甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时,对已支付的工程款()。
A.经乙签字的均无效,全部由甲重新确认
B.经甲确认的有效,甲不予确认的无效
C.经乙签字的全部有效
D.需委托造价管理部门确定
【答案】 B
80、根据美国AIA标准合同文本,CM承包商提出GMP,GMP的含义是( )。
A.管理承包
B.合同承包总价
C.风险型CM模式
D.保证工程最大费用
【答案】 D
81、下列关于工程进度款的支付,说法正确的是()。
A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后7天内完成核查
B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作
C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款
D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额
【答案】 D
82、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,承包人的施工安全责任不包括( )。
A.编制施工安全措施计划、应对灾害的紧急预案报送监理人审批
B.配置必要的救助物资和器材,配备必要的安全生产和劳动保护设施
C.制定安全操作规程,发放安全工作手册和劳动保护用具
D.承担工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失
【答案】 D
83、根据《标准施工合同》,判定是提前竣工还是延误竣工是比较( )。
A.合同内约定的工期和合同工期
B.缺陷责任期和质保期
C.施工期和合同内约定的工期
D.施工期与合同工期
【答案】 D
84、建设工程合同的标的是各类建筑产品,建筑产品的不动产特殊性决定了承包人工作的( )。
A.连续性
B.严格性
C.流动性
D.长期性
【答案】 C
85、根据《标准设备采购招标文件》,由于买方原因,合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标,买卖双方应签署的文件是( ) .
A.设备质量合格证
B.验收款支付函
C.进度款支付函
D.设备验收证书
【答案】 B
86、根据《标准施工合同》,承包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
A.办理出入施工现场的道路通行手续
B.建立施工现场质量管理体系
C.确定施工测量的基准点和基准线
D.收集地下管线和地下设施相关资料
【答案】 B
87、根据《标准设计招标文件》,除投标人须知前附表另有约定的,投标有效期为( )日。
A.30
B.60
C.90
D.120
【答案】 C
88、普通人的运动指南不包括( )。
A.高强度运动对改善心肺机能有良好作用
B.运动类型以有氧运动和耐力运动为主
C.运动时间以每天30~60 min,或每周150 min以下为宜
D.运动频率以每周5~7次为宜,最好每天1次
【答案】 C
89、根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于竣工后试验,正确的是( )。
A.发包人将竣工后试验的日期提前21 天通知承包人,发包人不得单独进行试验
B.所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料由试验方提供
C.竣工后试验一般在缺陷责任期后进行
D.承包人应在发包人在场的情况下进行竣工后试验
【答案】 D
90、大型非标准设备招标,中标人与招标人签订的合同属于( )。
A.施工承包合同
B.买卖合同
C.设备安装合同
D.加工承揽合同
【答案】 D
91、居于施工合同履行管理的核心地位的是( )。
A.设计人
B.发包人
C.监理人
D.项目经理
【答案】 C
92、《简明标准施工招标文件》适用于( )的项目
A.设计和施工由同一承包人承担的项目
B.技术要求复杂的大型项目
C.工期不超过12个月的项目
D.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目
【答案】 C
93、以动物性食物为主的膳食结构存在的问题是( )。
A.普通家庭一般不容易做到
B.能量不足
C.易发生慢性病
D.易发生营养缺乏病
【答案】 C
94、下列有关无效合同的说法中,错误的是()
A.无效合同从订立时起就没有法律效力
B.建设主管部门有权确认合同无效
C.一方当事人无权确认合同无效
D.合同被确认无效后,履行中的合同应终止履行
【答案】 B
95、根据FIDIC施工合同条件,在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分,该部分视为自( )起已被业主接收。
A.开始使用之日前28天
B.开始使用之日
C.计划颁发接收证书之日
D.实际颁发接收证书之日
【答案】 B
96、接受投标书阶段的工作不包括( )。
A.资格预审
B.接收投标书
C.宣布开标
D.招标文件的澄清
【答案】 C
97、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验,卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的,监理人的正确做法是( ) 。
A.同意卖方启运,改为设备安装前检验
B.停止启运,按合同约定进行交货前检验
C.停止启运,卖方自行检验后再包装启运
D.同意启运,视为卖方违约并扣合同价15%的违约金
【答案】 B
98、下列关于银皮书合同文件的优先解释顺序,正确的是( )。
A.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—投标书—明细表—业主要求
B.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—明细表—业主要求—投标书
C.合同协议书—专用合同条件—业主要求—明细表—通用合同条件—投标书
D.合同协议书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书
【答案】 D
99、(2019年真题)下列合同法律关系中,建筑材料可以成为合同客体的是( )。
A.施工合同
B.设计合同
C.买卖合同
D.勘察合同
【答案】 C
100、关于铝合金门窗的横向和竖向组合,下列措施中哪一项是错误的?( )
A.应采用套插,搭接形成曲面组合
B.搭接长度宜为10mm
C.搭接处用密封膏密封
D.在保证质量的前提下,可采用平面同平面组合
【答案】 D
101、根据《标准施工合同》,投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时,差额部分应由( )进行补偿。
A.发包人
B.承包人
C.合同条款确定的该风险责任人
D.造价咨询机构
【答案】 C
102、根据美国建筑师学会(A1A发布的IPD(集成项目交付)合同,关于争端和索赔的说法,正确的是( )。
A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决
B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决
C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔
D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔
【答案】 D
103、下列关于合同法律关系的说法,正确的是()。
A.合同法律关系可以没有客体
B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体
C.法律事实只包括行为
D.行为和事件能够引起合同法律关系的消灭
【答案】 D
104、除专用合同条款另有约定外,勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准,均应视为在()适用的版本。
A.竣工结算日
B.基准日
C.开标日
D.合同签订日
【答案】 B
105、由于承包人原因未在约定的工期内竣工的,则对原约定竣工日期后继续施工的工程,在使用价格调整公式进行价格调整时,应使用的现行价格指数是( )。
A.原约定竣工日期的价格指数
B.实际竣工日期的价格指数
C.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者
D.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者
【答案】 C
106、根据美国AIA标准合同文本,CM承包商提出GMP,GMP的含义是( )。
A.管理承包
B.合同承包总价
C.风险型CM模式
D.保证工程最大费用
【答案】 D
107、对于投保人而言,保险的根本目的是发生灾难事件时能够得到补偿,而这一目的必须通过()实现。
A.补偿
B.索赔
C.投保
D.保证
【答案】 B
108、根据FIDIC《施工合同条件》的规定,业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。
A.业主
B.工程师
C.承包商
D.承包商代表
【答案】 C
109、关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法,正确的是()。
A.发包人的指示应盖有发包人单位章,或者由发包人代表签字确认
B.发包人代表紧急情况下可以当场发出临时口头指示,但事后需及时书面确认
C.发包人代表应在临时指示发出后24小时内发出书面确认函
D.逾期未发出书面确认函的,则视为临时指示未得到发包人的书面确认
【答案】 C
110、(2021年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,关于变更意向书及变更指示发出主体的说法,正确的是( )。
A.可以由发包人发出
B.只能由监理人发出
C.可以由承包人发出
D.只能由发包人发出
【答案】 B
111、必须招标的某施工项目,采用评标价法评标,中标候选人中排序靠前的二位投标人甲、乙的情况如下:甲报价1000万元,评标价950万元;乙报价980万元,评标价990万元。此时()
A.中标人为甲,合同价为950万元
B.中标人为甲,合同价为1000万元
C.中标人为乙,合同价为980万元
D.中标人为乙,合同价为990万元
【答案】 B
112、某施工企业在异地设有分公司,分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付,供应商应以( )为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。
A.监理单位
B.建设单位
C.分公司
D.施工企业
【答案】 D
113、下列选项中,属于合同法律关系客体中智力成果的是( )。
A.借款合同
B.勘察设计
C.施工安装
D.知识产权
【答案】 D
114、为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任,《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指( )。
A.投标截止日前第14天
B.投标截止日后第14天
C.投标截止日前第28天
D.投标截止日后第28天
【答案】 C
115、监理人审查申请报告的各项内容,认为工程尚不具备竣工验收条件时,应在收到竣工验收申请报告后的( )天内通知承包人,指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。
A.7
B.14
C.28
D.56
【答案】 C
116、(2017年真题)根据《标准施工合同》,投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是( )。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保
【答案】 D
117、设计施工总承包合同文件中的中标通知书、投标函及附录、其他合同文件的含义与( )的规定相同。
A.专业服务合同
B.工程施工合同
C.标准施工合同
D.建设施工合同
【答案】 C
118、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申
展开阅读全文