资源描述
2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识自我检测试卷A卷附答案
单选题(共600题)
1、根据《民法典》相关规定,承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程( )起计算。
A.合同订立之日
B.开工之日
C.保修期届满之日
D.发包人应当给付建设工程价款之日
【答案】 D
2、关于垫资的说法,正确的是( )。
A.法律、行政法规明确禁止垫资行为
B.垫资的法律性质是工程欠款
C.当事人约定垫资利息时,其利率最高为同期银行贷款利率是4倍
D.当事人对垫资利息未作约定的,法院不予支持利息
【答案】 D
3、按照《建筑法》的规定,建设工程未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工,主管部门适当的处理为()。
A.责令停止施工
B.责令其改正,对不符合开工条件的责令停止施工,可以处以罚款
C.责令停止施工,处合同价款2%以上的罚款
D.责令限期改正,没收非法所得
【答案】 B
4、一项动产分别被抵押、质押、留置给3位不同的人,()优先受偿。
A.抵押权人
B.质押权人
C.留置权人
D.债权最大的人
【答案】 C
5、关于不动产物权设立的说法,正确的是( )。
A.不动产物权的设立应依法登记
B.不动产物权的设立属自愿登记
C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效
D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理
【答案】 A
6、合同的权利义务终止,不影响合同中( )条款的效力。
A.履行时间
B.履行地点
C.争议解决
D.质量检验
【答案】 C
7、“绿色施工”是指工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度的节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现“四节一环保”,其中“四节”是指( )。
A.节电、节能、节水、节材
B.节能、节地、节水、节材
C.节能、节水、节油、节材
D.节能、节电、节水、节地
【答案】 B
8、(2017年真题)甲建设单位与乙设计单位签订设计合同,约定设计费用200万元,甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定时期内不履行设计合同,应该返还给甲( )。
A.50万元
B.80万元
C.90万元
D.100万元
【答案】 C
9、关于在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内夜间进行建筑施工作业的说法,正确的是()。
A.禁止夜间进行建筑施工作业
B.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但因特殊需要必须连续作业的除外
C.因特殊需要必须连续作业的,必须有省级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明
D.因特殊需要必须连续作业的,必须事先告知附近居民并获得其同意
【答案】 B
10、(2018年真题)根据《民事诉讼法》,属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是( )。
A.执行案件申请人撤销申请的
B.作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的
C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的
D.作为一方当事人的法人或其他组织终止,尚未确定权力义务承受人的
【答案】 D
11、按照《物权法》的规定,建设用地使用权自()时设立。
A.合同签订
B.合同生效
C.登记
D.支付出让金
【答案】 C
12、(2020年真题)关于保险主体的说法,正确的是( )。
A.被保险人负有支付保险费的义务
B.投保人可以与被保险人不一致
C.受益人应当是被保险人
D.被保险人不得为两个以上
【答案】 B
13、对于有分公司的企业集团,集团负责人因故不能到现场的,可( )委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。
A.口头通知
B.电话告知
C.书面
D.当面
【答案】 C
14、(2020年真题)根据《绿色施工导则》,关于非传统水源利用的说法,正确的是( )。
A.可以采用地下水搅拌,地下水养护,有条件的地区和工程应当收集雨水养护
B.处于基坑降水阶段的工地,地下水不得作为生活用水
C.施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于20%
D.现场机具,设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水,优先采用非传统水源,尽量不使用市政自来水
【答案】 D
15、(2017年真题)下列建筑施工条件中,属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的是( )。
A.建设资金已经落实
B.主要负责人经有关部门考核合格
C.配备了兼职安全生产管理人员
D.为职工办理了意外伤害保险
【答案】 B
16、(2020年12月真题)关于在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的说法,正确的是( )。
A.噪声敏感建筑物不包括机关和科研单位的办公楼
B.夜间施工作业必须征得附近居民同意
C.抢修、抢险作业和因生产工艺上要求的可以无条件进行夜间施工作业
D.噪声敏感建筑物集中区域包括医疗区和以居民住宅为主的区域
【答案】 D
17、当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的,租赁合同( )。
A.有效
B.效力不受影响
C.无效
D.效力待定
【答案】 B
18、下列关于合同变更的说法,正确的是( )。
A.合同生效后,当事人名称发生变更的,相当于合同发生了变更
B.当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为已变更
C.如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容,变更的内容对另一方有约束力
D.合同成立后,合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的重大变化,继续履行合同对于当事人一方明显不公平的,受不利影响的当事人可以与对方重新协商
【答案】 D
19、关于劳动合同试用期的说法,正确的是( )。
A.初次订立劳动合同的,可以仅约定试用期,而不约定劳动合同期限
B.同一用人单位与同一劳动者只能约定1 次试用期
C.试用期不包含在劳动合同期限之内
D.劳动合同期限不满1 年的,不得约定试用期
【答案】 B
20、下列选项中,违反施工许可制度的是( )。
A.房屋建筑配套的线路、管道、设备的安装工程,申请办理施工许可证
B.某工程因地震中止施工,半年后向发证机关作了报告
C.某工程因供水停止施工,一个月内向发证机关作了报告,半年后恢复施工时还向发证机关作了报告
D.某工程因宏观调控停建,一个月内向发证机关报告,一年后恢复施工时报发证机关核验施工许可证
【答案】 B
21、关于投标保证金的说法,正确的是( )。
A.招标人发出中标通知书,投标保证金的有效期自动终止
B.投标保证金一般不得超过投标总价的5%
C.投标保证金不得采用银行保函方式
D.招标人不得挪用投标保证金
【答案】 D
22、实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或违法分包人为本案当事人,但发包人()
A.应在工程价款总额范围内对实际施工人承担责任
B.只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
C.应在实际施工人实际完成的工程量范围内对其承担责任
D.无须承担责任
【答案】 B
23、关于仲裁开庭和审理的说法,正确的是()。
A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致
B.当事人可以协议仲裁不开庭审理
C.仲裁审理案件应当公开进行
D.仲裁庭不能作出缺席裁决
【答案】 B
24、关于法律责任的说法,正确的有( )。
A.附加刑需要与主刑合并适用
B.没收违法所得是刑事责任的承担方式
C.法律责任的认定和追究,由国家专门机关依法定程序进行
D.罚金是行政责任的承担方式
【答案】 C
25、以下关于施工现场消防安全职责的说法中正确的是( )。
A.对建筑消防设施每半年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查
B.重点工程的施工现场实行每日防火巡查,并建立巡查记录
C.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用可燃材料
D.设有消防控制室的,实行24小时值班制度,每班不少于1人,并持证上岗
【答案】 B
26、(2021年真题第1批)根据《绿色施工导则》使用效率的说法,正确的是( )。 .
A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水
B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置
C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核
D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标,综合计量管理
【答案】 C
27、下列( )不属于专职安全管理人员具有的职责。
A.负责施工现场安全生产日常检查,并做好记录
B.对于发现的重大安全隐患,有权向企业安全生产管理机构报告
C.保证项目安全生产费用的有效使用
D.对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处
【答案】 C
28、下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中错误的是( )。
A.应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查
B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,应到施工现场进行带班检查
C.建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的25%
D.对于有分公司(非独立法人)的企业集团,集团负责人因故不能到现场的,可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。
【答案】 D
29、施工合同履行中,关于设计缺陷造成的工程质量问题的说法,正确的是( )。
A.设计单位应当负责返修,费用由设计单位承担
B.施工企业应当负责返修,费用由施工企业支付
C.施工企业应当负责返修,费用由建设单位先行承担
D.建设单位应当负责返修,费用由设计单位承担
【答案】 C
30、关于招标文件的说法,正确的是( )
A.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的内容
B.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清的,该澄清的内容不得再次澄清
C.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的,应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少10 日前
D.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的,应当以电话等即时通讯方式及时通知所有获取招标文件的潜在招标人
【答案】 A
31、(2015年真题)根据《大气污染防治法》,施工企业在城市市区内进行建设施工未采取有效扬尘防治措施致使大气环境受到污染。关于其应受“处罚”的说法,正确的是( )。
A.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚
B.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚
C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正,处以罚款
D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿,处以罚款
【答案】 A
32、发包人可以解除建设工程施工合同的情形是( )。
A.发包人未按约定支付工程价款,承包人停工的
B.承包人将承包的工程分包给不具备相应资质的单位的
C.已经完成的建设工程质量不合格的
D.承包人未按合同约定的期限完工的
【答案】 B
33、根据《招标投标法实施条例》,履约保证金的上限是中标合同金额的( )。
A.2%
B.5%
C.10%
D.20%
【答案】 C
34、(2017年真题)甲公司根据乙公司的选择,向丙公司购买了1台大型设备,出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后,发现不能正常运行,关于该合同的说法,正确的是( )。
A.甲应当对乙承担违约责任
B.若乙破产,该大型设备属于乙的破产财产
C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔
D.租赁期满,乙取得该设备的所有权
【答案】 C
35、关于建设工程竣工规划验收的说法,正确的是( )。
A.建设工程竣工后,施工企业应当向城乡规划主管部门提出竣工规划验收申请
B.竣工规划验收合格的,由城乡规划主管部门出具规划认可文件或核发建设工程规划验收合格证
C.报送有关竣工验收材料必须在竣工后1年完成
D.未在规定时间内向城乡规划主管部门报告竣工验收材料的,责令限期补报,并罚款
【答案】 B
36、根据《劳动合同法》,下列关于用人单位向劳动者支付报酬的说法,不正确的是( )。
A.劳动者在法定休假日和婚丧假期间以及依法参加社会活动期间,用人单位应当依法支付工资
B.用人单位拖欠劳动报酬的,劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令,人民法院应当依法发出支付令
C.劳动者的工资包含加班工资、特殊工作环境津贴后,不得低于当地最低工资标准
D.最低工资的具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定,报国务院备案
【答案】 C
37、关于建设工程代理法律关系,下列说法正确的是( )。
A.代理人与被代理人之间的合同关系;被代理人与第三人之间的委托关系
B.代理人与被代理人之间的委托关系;被代理人与第三人之间的合同关系
C.代理人与被代理人之间的从属关系;被代理人与第三人之间的合同关系
D.代理人与被代理人之间的合同关系;被代理人与第三人之间的从属关系
【答案】 B
38、根据《节约能源法》,违反建筑节能标准的,有建设主管部门责令改正,处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是( )。
A.建设、施工、监理
B.设计、施工、监理
C.建设、设计、施工
D.建设、设计、监理
【答案】 B
39、实行施工总承包的工程项目,应由( )统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。
A.建设单位
B.施工总承包单位
C.监理单位
D.各分包单位
【答案】 B
40、下列情形中,应当认定为工伤的是( )。
A.在工作时间和工作岗位,突发疾病在第50个小时经抢救无效死亡的
B.职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得革命伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的
C.自残或者自杀的
D.在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的
【答案】 D
41、关于联合体投标的说法,正确的是( )。
A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的,联合体应当在提交资格预审申请文件后组成
B.资格预审后联合体增减、更换成员的,其投标有效
C.报标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标
D.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的,相关投标均有效
【答案】 C
42、(2021年第2批真题)关于两阶段招标的说法,正确的是( )。
A.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目,招标人必须分两阶段进行招标
B.第二阶段,投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件
C.第一阶段,投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交带报价的技术建议
D.招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第一阶段提出
【答案】 B
43、(2020年真题)关于仲裁裁决撤销的说法,正确的是( )。
A.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的,当事人只能申请撤销仲裁裁决,不得申请不予执行仲裁裁决
B.当事人申请撤销仲裁裁决的,应当在收到裁决书之日起3个月内提出
C.仲裁裁决被人民法院依法撤销后,当事人不得就该纠纷再行申请仲裁,只能向人民法院起诉
D.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决
【答案】 D
44、关于民事诉讼审判程序的说法,正确的是()。
A.一审程序包括特别程序和简易程序
B.原告必须与案件有直接利害关系
C.当事人不服一审判决的,有权15日内上诉,二审审限为30天
D.对不公开审理的案件,不公开宣告判决
【答案】 B
45、关于项目经理的说法,正确的是()。
A.项目经理的权利来自企业法人的授权
B.施工项目可以不设置项目经理
C.项目经理具有相对独立的法人资格
D.项目经理独立承担执业行为的法律后果
【答案】 A
46、下列各项,《水污染防治法》未作禁止规定的是( )。
A.向水体排放热水
B.向水体排放、倾倒放射性固体废物
C.向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废物
D.向水体排放和倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物
【答案】 A
47、根据一定的标准、原则所制定的同类法规规范的总称,称之为( )。
A.法律体系
B.法律类别
C.部门法律
D.法律部门
【答案】 D
48、某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥,延迟交货1周,延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元,第一天晚上施工企业为减少损失,釆取紧急措施共花费1万元,使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为( )。
A.1.1万元
B.1.7万元
C.2.1万元
D.2.8万元
【答案】 C
49、(2021年真题第2批)甲施工企业与乙钢材供应商订立钢材采购合同,合同价款为1000万元,约定定金为300万元,甲实际支付定金100万元,乙按照合同约定开始供货。后在合同履行过程中,双方发生争议。关于本案中定金的说法,正确的是( )。
A.若乙违约,致使合同目的不能实现,则应当向甲返还200万元
B.双方约定300万元的定金因为超过合同价款的20%而无效
C.视为变更约定的定金数额为200万元
D.若甲违约,致使合同目的不能实现,则应当向乙支付100万元
【答案】 A
50、投标人对开标投诉的,依法应当先向( )提出异议。
A.招标人
B.评标委员会
C.纪律检查委员会
D.有关行政监督部门
【答案】 A
51、施工单位于 6 月 1 日提交工程竣工验收报告,建设单位因故拖延不予组织竣工验收;同年10 月 8 日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行;10 月 20 日建设单位实际使用该工程。双方就实际竣工日期发生争议,则施工单位承担的保修期应于( )起计算。
A.6 月 1 日
B.8 月 30 日
C.10 月 8 日
D.10 月 20 日
【答案】 A
52、民事诉讼的当事人不包括( )。
A.原告
B.第三人
C.审判长
D.被告
【答案】 C
53、下列选项中,属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是( )。
A.在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证
B.依法参加工伤保险,依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保险费
C.施工场地已基本具备施工条件,需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求
D.有保证工程质量和安全的具体措施
【答案】 B
54、根据《电子招标投标办法》,关于投标行为的说法,正确的是( )。
A.投标截止时间后送达的投标文件,电子招标投标交易平台可以拒收
B.投标人可以在投标截止时间后完成投标文件的传输递交
C.投标人不可补充.修改投标文件,但是可以撤回。
D.投标截止时间前未完成投标文件传输的,视为撤回
【答案】 D
55、甲以一套自有房产同时向乙丙丁3人各抵押借款100万元,甲和乙丙丁签订抵押合同的时间分别为3月1号,3月2号,3月3号。甲和丙于3月5号办理了抵押登记,后甲无力支付债务,将房产进行拍卖,拍得款项为200万元。则下列说法中正确的是( )。
A.甲和乙签订合同的时间最早,所以乙优于丙和丁受偿
B.200万元的房款应当平均分给乙丙丁三人
C.200万元的房款应当先偿还丙,剩余的100万平均分给乙和丁
D.乙和丁就200万的房款不享有优先受偿权
【答案】 D
56、某施工企业中标了某建筑工程,该施工企业必须投保的险种是()。
A.建筑工程一切险
B.安装工程一切险
C.第三者责任险
D.工伤保险
【答案】 D
57、根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的规定,以下错误的是( )。
A.非国有资金投资的建筑工程招标的,应当设有最高投标限价
B.招标人设有最高投标限价的,应当在招标时公布最高投标限价或者最高投标限价的计算方法
C.全部使用国有资金投资的建筑工程,应当采用工程量清单计价
D.非国有资金投资的建筑工程,鼓励采用工程量清单计价
【答案】 A
58、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是( )。
A.建筑施工企业破产、倒闭的,安全生产许可证应当撤销
B.建筑施工企业名称变更的,应当在变更后 10 日内到原发证机关办理变更手续
C.建筑施工企业应当向县级建设主管部门申请领取安全生产许可证
D.发生重大安全事故的,安全生产许可证应当吊销
【答案】 B
59、关于保险索赔的说法,正确的是( )。
A.投保人可以在保险事故发生后的任意时间向保险人提出索赔
B.投保人仅需在保险事故发生后收集证据
C.保险单上载明的保险财产修理费超过赔偿金额的,应当按照修理费全额赔偿
D.一个建设工程项目同时由多家保险公司承保的,应当按照约定的比例,分别向不同的保险公司提出索赔要求
【答案】 D
60、下列选项中,不属于施工单位防火检查内容的是()
A.消防水源情况
B.灭火器材配置情况
C.基坑围护情况
D.用电有无违章情况
【答案】 C
61、关于承揽合同中解除权的说法,正确的是( )。
A.定作人提供材料不合格的,承揽人可以解除合同
B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的,定作人有权解除合同
C.承揽人可以随时解除合同,造成定作人损失的,应当赔偿损失
D.定作人在承揽人完成工作前可以随时解除承揽合同,造成承揽人损失的,应当赔偿损失
【答案】 D
62、按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工超过( )的,应当重新办理开工报告的批准手续。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
【答案】 D
63、授予专利权的条件中,不属于发明和实用新型专利权条件的是()。
A.新颖性
B.创造性
C.适于工业应用
D.实用性
【答案】 C
64、(2014年真题)职工认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,由( )承担举证责任。
A.职工
B.鉴定机构
C.劳动部门
D.用人单位
【答案】 D
65、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,关于建设工程施工企业安全费用的说法,正确的是( )。
A.矿业工程的提取比例低于房屋建筑工程提出比例
B.施工企业提取的安全费用不列入工程造价
C.工程总承包单位对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责
D.施工企业不得提高安全费用的提取标准
【答案】 C
66、根据《民法典》规定,下列各项内容中,不属于建设工程施工合同的内容是( )。
A.工程范围
B.建设工期
C.诉讼时效
D.拨款和结算
【答案】 C
67、(2016年真题)根据《劳动合同法》,劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过( )。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.4个月
【答案】 B
68、(2021年11月贵州真题)从法的形式来看,发改委发布的《必须招标的工程项目规定》属于( )。
A.法律
B.法规
C.地方政府法规
D.部门规章
【答案】 D
69、某施工合同纠纷案经仲裁裁决,将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款,但建设单位拒绝履行裁决。因此,施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法,正确的是( )。
A.施工单位有权向人民法院申请执行
B.施工单位申请执行的期间为1年
C.申请执行本案的仲裁裁决,由施工单位所在地的中级人民法院管辖
D.申请执行本案的仲裁裁决,由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖
【答案】 A
70、下列不属于承担赔偿损失的构成要件的是( )。
A.具有违约行为
B.造成损失后果
C.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则
D.违约人有过错,或者虽无过错,但法律规定应当赔偿
【答案】 C
71、关于评标的说法中,正确的是( )。
A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标
B.招标项目设有标底的,可以以投标报价是否接近标底作为中标条件
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的,视为不同意评标结果
D.投标文件中有含义不明确的内容的,评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明
【答案】 A
72、关于施工现场大气污染防治的说法,正确的是( )。
A.施工单位对暂时不能开工的建设用地,超过1个月的,应当进行绿化,铺装或者遮盖
B.运送容易散落、流漏的物料的车辆,不必采取措施封闭、严密,但需保证车辆清洁
C.城市范围内主要路段施工工地设置高度不小于2.8米围挡
D.一般路段施工工地设置高度不小于1.8米围挡
【答案】 D
73、下列人员中,不可以被委托为诉讼代理人的有( )。
A.律师、基层法律服务工作者
B.当事人的近亲属或者工作人员
C.当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民
D.当事人本人
【答案】 D
74、下列情形符合注册建造师申请条件的是( )。
A.甲因执业活动违法受到刑事处罚,2年前刑罚已执行完毕
B.乙患有精神疾病,经鉴定为限制行为能力人
C.丙因犯故意伤害罪被判刑,尚在缓刑期间
D.丁60周岁
【答案】 D
75、某工程的施工现场,施工人员发现脚手架有倒塌的危险时,停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有( )。
A.拒绝作业权
B.紧急避险权
C.应急处理权
D.回避求救权
【答案】 B
76、(2015年真题)甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款,劳务公司多次索要无果,当决定起诉时发现,甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司,而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜并未做明确约定,劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院,法院受理后通知丙公司应诉。此时,丙公司作为当事人属于( )。
A.原告
B.有独立请求权的第三人
C.共同诉讼人
D.无独立请求权的第三人
【答案】 C
77、下列国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目,可以采取邀请招标的是( )。
A.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目
B.由于技术复杂导致公开招标程序复杂的项目
C.受资金条件限制,只有少量潜在投标人可供选择的项目
D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目
【答案】 D
78、关于评标的说法,正确的是()。
A.招标项目设有标底的,可以以投标报价是否接近标底作为中标条件
B.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的,视为不同意评标结果
D.投标文件中有含义不明确的内容的,评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明
【答案】 B
79、某建设工程项目,监理人发出的开工通知载明开工日期为2020年1月5日,2020年1月8日预付了5%的工程款,由于发包人原因未及时取得该工程施工许可证,尚不具备开工条件,并于2020年1月15日告知了承包人实际情况,发包人于2020年1月20日取得施工许可证,根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》规定,开工日期为()。
A.2020年1月5日
B.2020年1月8日
C.2020年1月15日
D.2020年1月20日
【答案】 D
80、(2020年真题)根据《绿色施工导则》,关于非传统水源利用的说法,正确的是( )。
A.可以采用地下水搅拌,地下水养护,有条件的地区和工程应当收集雨水养护
B.处于基坑降水阶段的工地,地下水不得作为生活用水
C.施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于20%
D.现场机具,设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水,优先采用非传统水源,尽量不使用市政自来水
【答案】 D
81、(2020年12月真题)根据《工程建设国家标准管理办法》,不属于工程建设国家标准制定阶段的是( )。
A.专家评审
B.征求意见
C.送审
D.报批
【答案】 A
82、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,关于人民法院认定竣工日期的说法,正确的是( )。
A.建设工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期
B.承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期
C.建设工程未经竣工验收,承包人向发包人交付工程,发包人拒绝接收的,以承包人申请交付为竣工日期
D.建设工程未经竣工验收,发包人通知承包人交付工程,并实际占有使用工程,以发包人通知到达之日为竣工日期
【答案】 B
83、根据《民事诉讼法),于法院调解的说法,正确的是( )。
A.调解书的效力低于判决书
B.调解达成的所有协议,人民法院均应当制作调解书
C.人民法院审理民事案件,在判决作出之前应当进行调解
D.人民法院进行调解,可以邀请有关单位和个人协助
【答案】 D
84、国家标准、行业标准的制订一般分为()四个程序。
A.准备、征求意见、修正、送审
B.征求意见、修正、送审、报批
C.准备、征求意见、送审、报批
D.准备、专家会审、征求意见、报批
【答案】 C
85、关于工程总承包的说法,不正确的是( )。
A.工程总承包单位应当具有与工程规模相适应的工程设计资质或施工资质
B.具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体,可以承接工程总承包
C.联合体各方应当共同与建设单位签订工程总承包合同,就工程总承包项目承担连带责任
D.工程总承包单位不得是该工程总承包项目的监理单位、造价单位、招标代理单位
【答案】 A
86、(2014年真题)承揽工程不符合规定质量标准造成损失的,施工企业与使用本企业名义施工的单位承担( )。
A.按份责任
B.连带责任
C.补充责任
D.公平责任
【答案】 B
87、《招标投标法》规定,评标由招标人依法组建的评标委员会负责。下列关于评标委员会组成的说法,错误的是()
A.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成
B.评标委员会人数为5人以上的单数,其中技术、经济等方面的专家不少于二分之一
C.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会
D.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密
【答案】 B
88、根据《建筑法》及相关法规,建设单位应当办理施工许可证的工程是( )。
A.城镇市政基础设施工程
B.国务院批准开工报告的工程
C.建筑面积200m2以上的农民自建低层住宅
D.工程投资额在20万元以上的工程
【答案】 A
89、关于劳务派遣的说法,错误的是( )。
A.经营劳务派遣业务应当申请行政许可,办理公司登记
B.劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离
C.用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位
D.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立1年以上的固定期限劳动合同,按月支付劳动报酬
【答案】 D
90、根据《民法通则》及相关司法解释,当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩,法院予以支持的是( )。
A.兑付国债本息请求权
B.支付存款本金及利息请求权
C.基于合同的违约金请求权
D.基于投资关系产生的缴付出资请求权
【答案】 C
91、某施工企业租赁3辆混凝土搅拌车进行混凝土浇筑工作,那么该施工企业对混凝土搅拌车享有的权利属于()。
A.所有权
B.占有权
C.用益物权
D.担保物权
【答案】 C
92、关于安全生产许可证与施工许可证的说法,正确的有( )。
A.两个证件的申请主体相同
B.两个证件的申请条件均需要人员考核合格
C.两个证件的申请对象级别一致
D.两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可
【答案】 D
93、关于仲裁裁决的不予执行和撤销说法正确的是()
A.仲裁的程序违反法定程序的,当事人只能申请撤销仲裁裁决,不得申请不予执行仲裁裁决
B.当事人申请撤销仲裁裁决的,应当在收到裁决书之日起 3 个月内提出
C.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决
D.仲裁裁决被人民法院依法撤销后,当事人就该纠纷不得再行申请仲裁,只能向人民法院起诉
【答案】 C
94、(2014年真题)下列行为中不符合承揽合同特征的是( )。
A.承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作
B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的
C.承揽人独立完成合同义务,不受定作人的指挥管理
D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成
【答案】 D
95、关于行政诉讼主要特征的表述中,正确的是( )。
A.行政诉讼可以解决行政机关与行政机关之间的纠纷
B.行政诉讼具有监督行政机关依法行政的功能
C.行政诉讼既审查行政行为的合法性,也审查其适当性
D.对行政诉讼不服的,当事人可以依法提起行政复议
【答案】 B
96、关于实施工程建设强制性标准的说法,正确的是( )。(2017)
A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文
B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的,可不受强制性标准的限制
C.工程建设地方标准中,对直接涉及环境保护和公共利益的条文,经国务院建设行政主管部门确定后,可作为强制性条文
D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未作规定的,可不受强制性标准的限制
【答案】 C
97、关于施工总承包单位与分包单位安全责任的划分,下列表述不正确的是( )。
A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任
C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任
【答案】 B
98、关于建设工程价款优先受偿权的说法,正确的是( )。
A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相同
B.未竣工的建设工程质量合格,承包人对其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿
C.装饰装修工程的承包人不享有建设工程价款优先受偿权
D.建设工程价款优先受偿的范围包括工程款、利息、违约金、损害赔偿金等
【答案】 B
99、关于建设工程见证取样的说法,正确的是( )。
A.试样的真实性只能由取样人员负责
B.标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样
展开阅读全文