2019-2025年监理工程师之合同管理强化训练试卷A卷附答案.docx

2019-2025年监理工程师之合同管理强化训练试卷A卷附答案

单选题（共600题）
1、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，经项目审批、核准部门审批、核准，可以不进行勘察设计招标的是（　　）
A.技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于5家的
B.为了利用供给关系、价值规律和竞争机制的
C.主要工艺复杂的
D.建筑艺术造型有特殊要求的

【答案】 D
2、适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物的评标方法是（）。
A.最低投标价法
B.综合评标法
C.以设备寿命周期成本为基础的评标价法
D.综合评估法

【答案】 C
3、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是( )。
A.暂估价是签约合同价的组成部分
B.暂估价内的专业工程不一定实施
C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格
D.暂估价的内容不包括计日工

【答案】 B
4、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为()
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁

【答案】 C
5、（　）以后承包人就失去索赔的权利。
A.工程颁发接收证书
B.竣工结算
C.颁发缺陷责任终止证书
D.颁发结清证书

【答案】 D
6、施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为（）。
A.开始进行竣工检验日
B.发包人组织竣工验收日
C.验收组通过竣工验收日
D.承包人提交竣工验收报告日

【答案】 D
7、（　　）是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。
A.事件
B.行为
C.权利
D.义务

【答案】 A
8、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（　　）协商后进行调整。
A.发包人和分包人
B.承包人和分包人
C.承包人和发包人
D.分包人和造价管理部门

【答案】 C
9、以下说法不符合安全运动条件的是（　　）。
A.一开始不要做剧烈的运动
B.炎热或酷暑气候坚持运动能有效消耗能量
C.水分的补给要充足
D.身体不适时要休息

【答案】 B
10、根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期( )天前向承包人发出开工通知。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 A
11、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，由（　　）向行政管理部门报建申请。
A.发包人
B.勘察人
C.发包人或勘察人
D.发包人和勘察人

【答案】 A
12、材料和通用型设备采购招标文件中，标包划分是（ ）。
A.有利于提高经济效益
B.有利于自身资质的不断完善
C.有利于提高自身的利益和供货质量
D.有利于吸引多家投标人参加竞争

【答案】 D
13、承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确说法是()
A.应获得业主批准
B.应获得工程师的批准
C.应获得质量监督机构的许可
D.不需再办理任何批准、许可手续

【答案】 A
14、根据英国工程施工（ECC）条件，属于ECC核心条款的是（　　）。
A.履约保证
B.承包商预付款
C.区段竣工
D.测试和缺陷

【答案】 D
15、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为()之日。
A.当事人签字
B.抵押物登记
C.转移产权证
D.转移房屋占有

【答案】 B
16、施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是()
A.地基基础
B.防水工程
C.给水管道
D.排水管道

【答案】 B
17、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（）天，向工程师发出申请接收证书的通知。
A.7
B.14
C.28
D.72

【答案】 B
18、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（　）最有利的解释进行计价。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.善意第三方

【答案】 B
19、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（ ）协商后进行调整。
A.发包人和分包人
B.承包人和分包人
C.承包人和发包人
D.分包人和造价管理部门

【答案】 C
20、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知，投标人项目组织机构中应具有工程设计类注册执业资格的人员是指（　　）。
A.设计负责人
B.设计专业负责人
C.项目经理
D.项目技术负责人

【答案】 A
21、材料采购合同，除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过（）的签约合同价为固定价格。
A.12个月
B.14个月
C.24个月
D.36个月

【答案】 A
22、经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量不合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（ ）。
A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延
B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延
C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延
D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

【答案】 D
23、根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，证确的是()
A.双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁
B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定
C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁
D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定

【答案】 C
24、以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法不正确的是（ ）。
A.只有中标人的方案才能得到补偿
B.招标人将于中标通知书发出后30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费
C.具体补偿标准按招标文件中投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿
D.投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费

【答案】 A
25、（2021年真题）建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（　　）。
A.特别法人
B.企业法人
C.非法人组织
D.非营利法人

【答案】 B
26、资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。
A.审查程序
B.审查因素
C.合格者数量限制
D.澄清要求

【答案】 C
27、在缺陷责任期内，任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，( )应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用由责任方承担。
A.责任方
B.承包人
C.发包人
D.监理人

【答案】 B
28、以下有关施工企业职工意外伤害保险的说法，不正确的是（　　）。
A.提前竣工的，保险责任自行终止
B.工期延长的，保险责任自行延长至工程竣工
C.工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任
D.工程停工后重新开工的，累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定

【答案】 B
29、（2018年真题）工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（　）。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理

【答案】 B
30、下列属于安全运动条件的是（　　）。
A.身体不适时要休息
B.一开始不要做剧烈的运动
C.水分的补给充足
D.饿了也要坚持运动
E.可以长时间进行室内运动

【答案】 A
31、（2019年真题）在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（　）。【2021版知识点修改】
A.一般保证
B.附生效条件的保证
C.连带责任保证
D.保证无效

【答案】 A
32、下列属于招标采购阶段的管理任务和方法的是（ ）。
A.根据标准文本编制招标文件和合同条件
B.组织做好合同评审工作
C.制定完善的合同管理制度和实施计划
D.及时进行合同跟踪、诊断和纠偏

【答案】 A
33、评标过程中，以下不属于综合评估法初步评审内容的是（　）。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.项目管理机构评审

【答案】 D
34、监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，属于发包人原因造成的，发包人应（　）。
A.只承担修复和查验的费用，不考虑支付承包人利润
B.只承担承担修复的费用，不考虑支付承包人利润
C.承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润
D.只承担修复的费用，并支付承包人合理利润

【答案】 C
35、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是 ( )
A.合同责任单一，责任明确
B.建设周期长
C.可以减少设计变更
D.可以减少承包人的索赔

【答案】 B
36、发包人和承包人在履行合同中发生争议后提请争议评审组评审，下列说法正确的是（　　）。
A.争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成
B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行
C.争议双方接受评审意见后，由监理人根据评审意见拟定执行协议，并遵照执行
D.争议双方不接受评审意见，可要求提交仲裁或提起诉讼，仲裁或诉讼结束前应暂按评审意见执行

【答案】 A
37、在中标人在签订施工合同前，应该履行的担保义务为（ ）
A.书面同意从工程款中扣留履约保证金
B.按招标文件规定提交工程款支付担保
C.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保
D.按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保

【答案】 D
38、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()
A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿
B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求
C.同意延期开工报告中的要求
D.不同意延期开工报告的要求

【答案】 A
39、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（　）。
A.可以拒绝执行
B.应当执行，但可获得费用补偿
C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿
D.应当执行，不能获得补偿

【答案】 D
40、根据九部委材料采购合同的规定，买方在全部合同材料交付后（　）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（　）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。
A.7日，3日
B.28日，3日
C.3个月，7日
D.6个月，7日

【答案】 C
41、根据《标准施工招标文件》规定，以下（　）属于违规行为。
A.投标人在通过资格预审后放弃投标
B.投标人在投标截止日期前修改投标文件
C.投标人在投标截止日期前撤回已递交的投标文件退出竞争
D.开标后，投标人发现投标文件存在细微错误，主动向评标委员会提出要求修改

【答案】 D
42、下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.联合体投标的，是否具备联合体协议
B.资质条件
C.类似项目的业绩
D.项目经理资格

【答案】 A
43、根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（ ）。
A.不利地质条件
B.不利气候条件
C.非自然的物质障碍
D.不利水文条件

【答案】 B
44、下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是（）。
A.不视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作
B.监理人和承包人均有权对历次已签发的进度付款证书中的错、漏或重复予以修正
C.监理人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除
D.承包人作出的修正经与监理人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除

【答案】 A
45、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（　　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人
D.发包人和材料设备供应商

【答案】 B
46、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是（）。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工方案合理性评审

【答案】 D
47、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则下列关于交货地点的说法正确的是（　）。
A.标的需要运输的，出卖人应当将标的物交付给买受人
B.标的物不需要运输的，出卖人和买受人订立合同时知道标的物地点的，则在该地点交付
C.不知道标的物在某一地点时，应当在买受人所在地交付
D.不知道标的物在某一地点时，应当在材料使用地交付

【答案】 B
48、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()
A.同时履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.先诉抗辩权

【答案】 C
49、施工合同中，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人

【答案】 A
50、如果当地的食物供应以大米、面粉为主，为了提高食物的蛋白质生物价，应在配餐中注意补充（　　）。
A.赤小豆
B.大豆
C.芝麻
D.玉米

【答案】 B
51、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中的定由（　）投保为宜。
A.发包人
B.由其中一个承包人
C.由多个承包人分别
D.组成联合体

【答案】 A
52、按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（　　）
A.厂矿的职能部门
B.有限责任公司
C.政府机关
D.某高等学校

【答案】 B
53、关于开工通知，说法不正确的是（ ）。
A.监理人应在开工日期7 天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算
B.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期
C.承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期应予顺延
D.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期

【答案】 C
54、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。
A.承包人应向业主提交索赔意向通知
B.承包人应向工程师提交索赔意向通知
C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制
D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失

【答案】 B
55、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。
A.取得相应的执业资格证书
B.有依法成立的公司
C.具有中华人民共和国国籍
D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

【答案】 D
56、设计施工总承包合同模式下，（　）是对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。
A.投标函
B.价格清单
C.承包人建议书
D.进度款支付分解表

【答案】 C
57、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。
A.合同约定的开始日至完成日
B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日
C.合同签订日至合同约定的完成日
D.合同约定的开始日至工程验收合格日

【答案】 B
58、（　　）反映了烹调过程中，食物总质量的变化。
A.重量损失因子（WLF）
B.重量保留常数（WRC）
C.重量损失系数（WLI）
D.重量保留因子（WRF）

【答案】 D
59、在NEC合同文本中，目标合同（　　）。
A.适用于签订合同时价格已经确定的合同
B.适用于拟建工程在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本的情况
C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况
D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同

【答案】 B
60、住宅分户轻质隔墙的隔声标准的隔声量应大于( )
A.30d
B.35dB
C.40dB
D.45dB

【答案】 D
61、承包人暂停施工（　　）天后，发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知。
A.7
B.14
C.15
D.28

【答案】 D
62、根据《标准施工招标文件》，由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（　）。
A.否决其投标
B.优先中标
C.重新报价
D.直接中标

【答案】 A
63、合同履行过程中，如需变更合同内容或解除合同，都必须依据合同法的有关规定执行。一方当事人要求变更或解除合同时，在未达成新的协议以前，原合同（　　）。
A.效力待定
B.仍然有效
C.可变更、可撤销
D.无效

【答案】 B
64、6月1日，买卖双方签订建材买卖合同，6月10日双方签订了定金合同。6月15日，买方依约支付定金，6月16日卖方予以签收，则定金自（）起生效。
A.6月1日
B.6月10日
C.6月15日
D.6月16日

【答案】 C
65、承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确说法是()
A.应获得业主批准
B.应获得工程师的批准
C.应获得质量监督机构的许可
D.不需再办理任何批准、许可手续

【答案】 A
66、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法正确的是（ ）。
A.暂估价的内容包括计日工
B.暂估价的内容在投标时易确定准确价格
C.暂估价内的专业工程不一定实施
D.暂估价是签约合同价的组成部分

【答案】 D
67、 FIDIC系列合同，《施工合同条件》，不属于业主的主要责任和义务的是（）
A.办理工程保险
B.做好项目资金安排
C.委托任命工程师代表业主进行合同管理
D.提供业主方应提供的保障、物资

【答案】 A
68、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（　）协商后进行调整。
A.发包人和分包人
B.承包人和分包人
C.承包人和发包人
D.分包人和造价管理部门

【答案】 C
69、除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（ ）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。
A.7
B.10
C.14
D.28

【答案】 C
70、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。
A.承包人应向业主提交索赔意向通知
B.承包人应向工程师提交索赔意向通知
C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制
D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失

【答案】 B
71、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()
A.颁发工程接收证书日
B.颁发履约证书日
C.承包商提交结清单日
D.结清单生效日

【答案】 D
72、关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.保证设计质量是发包人的责任
B.保护双方知识产权是双方的共同责任
C.外部协调工作应由承包人自行完成
D.设计人不承担参加工程验收的责任

【答案】 B
73、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()
A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延
B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延
C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延
D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延

【答案】 C
74、下列合同计价方式中，在工程施工中“量”与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（　）。
A.单价合同
B.固定总价
C.可调总价
D.成本加酬金

【答案】 A
75、关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法
B.投标文件载明的交货期早于招标文件要求的，应当机遇评标优惠
C.评标时不考虑运输费用
D.评标时不对价格进行贴现计算

【答案】 A
76、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则下列关于交货地点的说法正确的是（　）。
A.标的需要运输的，出卖人应当将标的物交付给买受人
B.标的物不需要运输的，出卖人和买受人订立合同时知道标的物地点的，则在该地点交付
C.不知道标的物在某一地点时，应当在买受人所在地交付
D.不知道标的物在某一地点时，应当在材料使用地交付

【答案】 B
77、投标人递交的投标保证金形式不可以是( )。
A.银行出具的银行保函
B.银行出具的保兑支票
C.银行出具的银行汇票
D.某房地产公司出具的担保书

【答案】 D
78、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（　　）。
A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划
B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担
C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任
D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担

【答案】 A
79、按照施工合同示范文本的规定，监理人接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理人没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。
A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任
B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任
C.工程师未确认，承包人应修改进度计划
D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

【答案】 B
80、关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（　）。
A.招标人给予口头答复即可
B.招标人答复只给予提问者
C.招标人答复作为招标文件的组成部分
D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准

【答案】 C
81、某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应()
A.按无效投标处理
B.要求投标人补交投标保函
C.进入评标程序后淘汰
D.要求投标人赔偿损失

【答案】 A
82、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由承包商提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（　）最有利的解释进行计价。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.善意第三方

【答案】 A
83、下列合同计价方式中，最不利于业主投资控制，业主基本承担价格变化或工程量变化的全部风险的是（）。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.可调总价合同
D.成本加酬金合同

【答案】 D
84、在建设工程中，建设实施过程的内在规律是（　）。
A.先勘察.后设计.再施工
B.先设计.后勘察.再施工
C.先施工.后设计.再勘察
D.先勘察.后施工.再设计

【答案】 A
85、下列关于勘察费定金支付的说法正确的是（）。
A.发包人应在勘察人提交定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人
B.定金不得超过勘察费用的2%
C.因发包人的原因解除合同时，定金不予退还
D.由于不可抗力解除合同时，定金予以退还

【答案】 C
86、NEC系列合同条件，（　　）用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。
A.工程施工合同
B.裁决人合同
C.工程施工分包合同
D.专业服务合同

【答案】 D
87、在设备采购招标中，如综合评价值相同的，将依照第一级评价因素（　　）的优先次序，根据其评价值高低进行排序。
A.技术、价格、商务、服务
B.技术、价格、商务、服务
C.价格、技术、服务、商务
D.价格、技术、商务、服务

【答案】 C
88、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每一包装箱相邻的四面用（　）做出装运标记。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样
B.不可擦除的喷墨和明显的法语字样
C.不可擦除的油漆和明显的英语字样
D.不可擦除的油漆和明显的法语字样

【答案】 C
89、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于保险责任的说法，正确的是（ ）。
A.建设工程设计责任险应当由发包人投保
B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意
C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保
D.发包人应当为承包人的施工设备投保

【答案】 B
90、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是( )。
A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致
B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务
C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权利
D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

【答案】 D
91、在设计施工总承包合同中，下列合同文件解释顺序靠后的是( )。
A.合同协议书
B.发包人要求
C.承包人建议书
D.价格清单

【答案】 D
92、不属于最低评标价法中初步评审阶段工作内容的是（ ）。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工方案合理性评审

【答案】 D
93、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是()。
A.地方税费发生变化
B.工程造价管理部门公布的价格调整
C.施工作业导致停水2天
D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日

【答案】 D
94、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标注（　　），以便装卸和搬运。
A.起吊点和平衡点
B.平衡点和支点
C.支点和重心
D.重心和起吊点

【答案】 D
95、发包人和设计人变更合同时，无论担保人是否收到该变更，（ ）承担担保规定的义务不变。
A.发包人
B.设计人
C.监理人
D.担保人

【答案】 D
96、根据《建设施工合同（示范文本）》，（）表明合同终止。
A.竣工验收合格
B.工程移交
C.竣工结算
D.结清单生效

【答案】 D
97、AIA 系列合同中的核心文件是（　）。
A.A201《施工合同通用条件》
B.《工程施工合同》
C.《专业服务合同》
D.《裁决人合同》

【答案】 A
98、（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（　　）个的，应当重新招标。
A.2　
B.3
C.4　
D.5

【答案】 B
99、施工阶段承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额称为（ ）。
A.暂列金额
B.合同价格
C.估算价
D.质量保证金

【答案】 B
100、ECC 合同的内容组成中，工程范围很不确定且急需尽早开工的项目采用（ ）。
A.带有分项工程表的目标合同
B.带有工程量清单的目标合同
C.成本补偿合同
D.管理合同

【答案】 C
101、建设工程材料招标与施工招标基本相同，只是（ ）有所区别。
A.评审要素、量化比较的方法
B.招标程序、量化比较的方法
C.评审要素、招标程序
D.招标程序、评标价计算方法

【答案】 A
102、按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( )顺序解释。
A.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书
B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议
C.合同协议书、中标通知书、已标价的工程量清单
D.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书

【答案】 C
103、工程勘察、设计评标由评标委员会负责，下列关于评标委员会及评标程序和方法的说法中，不正确的是（ ）。
A.人数为5 人以上的单数
B.建筑专业专家不得少于成员总数的2/3
C.通常采用综合评估法
D.按照招标文件确定的评标标准和方法，进行评审

【答案】 B
104、 ( )专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
A.高空作业工程
B.地下暗挖工程
C.大爆破工程
D.深水作业工程

【答案】 B
105、某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（　）万元。
A.2
B.4
C.10
D.20

【答案】 B
106、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（ ）。
A.买方应承担安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电
B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料
C.卖方应负责合同设备的安装、调试工作
D.卖方应对合同设备的安装、调试不成功承担责任

【答案】 A
107、发包人将工程建设的勘察、设计、施工等任务发包给一个承包人的合同，即为（　　）。
A.建设工程设计施工总承包合同
B.施工承包合同
C.施工分包合同
D.建设工程施工合同

【答案】 A
108、在NEC合同文本中，目标合同（　）。
A.适用于签订合同时价格已经确定的合同
B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定或预测风险较大的情况
C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况
D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同

【答案】 B
109、供货公司以其所有的生产设备、原材料作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押权的生效日期为（）之日。
A.抵押合同生效
B.抵押物登记
C.转移产权证
D.转移房屋占有

【答案】 A
110、供货公司以其所有的生产设备、原材料作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押权的生效日期为（）之日。
A.抵押合同生效
B.抵押物登记
C.转移产权证
D.转移房屋占有

【答案】 A
111、依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为（　　）。
A.直接代理
B.间接代理
C.法定代理
D.指定代理

【答案】 C
112、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。
A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延
B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延
C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延
D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

【答案】 B
113、旅馆建筑设有活动隔断的会议室、多用途大厅，其活动隔断的空气声计权隔声量应不低于( )
A.35d
B.30dB
C.25dB
D.20dB

【答案】 A
114、某设备制造订购合同，約定订购方先支付合同总价的“10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的()
A.同时履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.合同中止履行的权利

【答案】 C
115、FIDIC系列合同中，《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995 年第1 版) ，又称"橘皮书"适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目，采用（）。
A.单价合同
B.总价合同
C.成本加酬金合同
D.成本加固定比例合同

【答案】 B
116、建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为（　）。相关知识点新教材已删除】
A.买受人占有材料时
B.合同订立时
C.合同生效时
D.买受人支付全部材料价款时

【答案】 A
117、较高强度活动相当于能量消耗为（　　）kcal/kg体重/min。
A.0.06
B.0.03
C.0.02
D.0.01

【答案】 A
118、（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（　）。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

【答案】 D
119、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（　）。
A.法人应在政府主管部门备案
B.法人应具有规定数额的经费
C.法人应有自己的组织机构
D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

【答案】 C