2019-2025年监理工程师之合同管理考前冲刺试卷A卷含答案.docx

2019-2025年监理工程师之合同管理考前冲刺试卷A卷含答案

单选题（共600题）
1、根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（　）。
A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止
B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止
C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束
D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天

【答案】 A
2、本人知道他人以自己名义行为而不作否认表示，代理关系（　　）。
A.成立
B.不成立
C.取决于被代理人是否追认
D.取决于代理人是否申请被代理人确认

【答案】 A
3、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（　）最有利的解释进行计价。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.善意第三方

【答案】 B
4、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。
A.3天前
B.7天前
C.10天前
D.14天前

【答案】 B
5、合同评审中发现的问题，应以（　　）提出，并对问题予以澄清或调整
A.口头协议
B.书面形式
C.口头约定
D.评审协议

【答案】 B
6、根据《施工合同标准文本》的规定，工程经验收合格后，由（　）向承包人出具经（　）签认的单位工程验收证书。
A.监理人、发包人
B.发包人、监理人
C.监理人、工程质量监督机构
D.发包人、工程质量监督机构

【答案】 A
7、不属于数据库基本结构的是（　　）。
A.原始数据
B.概念数据层
C.数据共享
D.逻辑数据层

【答案】 C
8、施工准备阶段下列属于监理人职责的是( )。
A.发出开工通知
B.办理征地拆迁
C.办理施工现场外道路的通行权
D.办理施工现场内道路的通行权

【答案】 A
9、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。
A.甲、乙都应向发包人索赔
B.甲、乙分别承担对方的损失
C.甲、乙分别承担各自的损失
D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担

【答案】 A
10、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是()。
A.顺延合同工期，给予费用补偿
B.顺延合同工期，不给予费用补偿
C.不顺延合同工期，给予费用补偿
D.缩短合同工期，给予费用补偿

【答案】 D
11、FIDIC标准合同条件中，被称为“白皮书”的是（　　）。
A.《施工合同条件》
B.《生产设备和设计—施工合同条件》
C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》
D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》

【答案】 D
12、设计施工总承包合同模式下，承包人的设计文件提交监理人后，为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过( )天。
A.28
B.21
C.14
D.7

【答案】 B
13、关于合同鉴证的说法，正确的是()
A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证
B.法律规定强制实施合同鉴证
C.合同鉴证的效力不限于我国国内
D.合同鉴证由工商行政管理机关作出

【答案】 D
14、(2020年真题)关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（　　）。
A.装饰装修工程的分包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持
B.优先受偿的范围包括承包人应获得的利润
C.施工合同无效或建筑工程未经竣工验收，承包人不得行使工程价款的优先受偿权
D.承包人行使优先受偿权的期限为1年，自发包人应当给付建设工程价款之日起计算

【答案】 B
15、招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（ ）日。
A.3
B.5
C.7
D.10

【答案】 B
16、对某学生的膳食调查表明，全天总蛋白质的摄入量为80 g，其中来源于粮谷类的为42 g，动物性食物为30 g，豆类食物为6 g，其他食物来源为2 g，该学生膳食中优质蛋白质的比例是（　　）。
A.47.5%
B.52.5%
C.45.0%
D.60.0%

【答案】 C
17、根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是（　）。
A.组织施工单位测设施工控制网
B.组织监理单位编制施工组织设计
C.组织设计单位进行设计交底
D.组织勘察单位进行现场勘查

【答案】 C
18、下列关于合同争议评审组的说法正确的是（）。
A.由发包人负责组建
B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成
C.作出的评审意见具有强制约束力
D.负责拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件

【答案】 B
19、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为( )。
A.承包人可自行调运到其他工地
B.至竣工结束，不得运出工地
C.经过监理人根据合同进度计划审核同意后，可以提前撤出工地
D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地

【答案】 C
20、关于施工阶段承包人违约处理的表述中，不正确的是（ ）。
A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，承包人可通知发包人立即解除合同
B.对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正
C.承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误
D.监理人发出整改通知28d后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知

【答案】 A
21、下列属于响应性评审内容的是（ ）。
A.投标人的资质
B.财务状况
C.类似项目业绩
D.投标保证金

【答案】 D
22、在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（　　）。
A.28日
B.56日
C.60日
D.90日

【答案】 D
23、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每一包装箱相邻的四面用（　）做出装运标记。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样
B.不可擦除的喷墨和明显的法语字样
C.不可擦除的油漆和明显的英语字样
D.不可擦除的油漆和明显的法语字样

【答案】 C
24、评标过程中，以下不属于综合评估法初步评审内容的是（　）。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.项目管理机构评审

【答案】 D
25、 在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前()天的各可调因子的价格指数。
A.14
B.28
C.42
D.56

【答案】 C
26、某工程项目由于异常不利的气侯条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（　）。
A.工期可以顺延，但费用不予补偿
B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润
C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿
D.工期、费用、利润均不能补偿

【答案】 A
27、根据《民法典》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（ ）。
A.取得相应的执业资格证书
B.有依法成立的公司
C.具有中华人民共和国国籍
D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

【答案】 D
28、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（　）。
A.由甲公司承担责任
B.由乙公司承担责任
C.由甲公司、乙公司承担连带责任
D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任

【答案】 C
29、对具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目，最适用的评标方法为（　）。
A.有限数量法
B.最低评标价法
C.综合评估法
D.打分法

【答案】 B
30、对于具有持续影响的索赔事件，承包商应在该项索赔事件（　　），向监理人提交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
A.发生后的28天内
B.全部消除后
C.影响结束后的14天内
D.影响结束后的28天内

【答案】 D
31、关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（　）。
A.投标人可以主动要求进行说明
B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容
C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明
D.投标人的说明应当采用书面形式

【答案】 D
32、本人知道他人以自己名义行为而不作否认表示，代理关系（　）。
A.成立
B.不成立
C.取决于被代理人是否追认
D.取决于代理人是否申请被代理人确认

【答案】 A
33、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（　　）。
A.著作权归承包人享有
B.建筑物形象使用收益权归发包人享有
C.专利技术使用费不包含在投标报价内
D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担

【答案】 B
34、采购机组、车辆等大型设备评标时，较多用（ ）。
A.最低评标价法
B.综合评估法
C.最高投标价法
D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法

【答案】 A
35、适用的条件较为特殊，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选的采购方式是（　）。
A.招标选择供货商
B.询价选择供货商
C.直接向供货商订购
D.服务采购

【答案】 C
36、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，（　）代表业主方进行项目管理。
A.工程师
B.工程师助理
C.业主代表
D.承包商代表

【答案】 C
37、符合公开招标要求的是（　）。
A.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
B.国有资金投资占控股的工程建设项目设计服务招标
C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
D.对于单项合同估算价在40万元人民币以上的设计服务的采购

【答案】 B
38、（ ）一般适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的招标项目。
A.综合标价法
B.形式评审法
C.最低评标价法
D.经验评审法

【答案】 C
39、CM合同属于（　　）。
A.管理合同
B.管理承包合同
C.成本补偿合同
D.标价合同

【答案】 B
40、FIFIC系列合同中，下列选项中适用于《施工合同条件》的是（ ）
A.适用于传统的"设计一招标一建造"模式，承包商按照业主提供的设计进行施工
B.适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包
C.适合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目
D.适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工

【答案】 A
41、根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（　）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.招标公告
D.资格审查办法

【答案】 C
42、下列属于合同签订及履行阶段的管理任务和方法的是（ ）。
A.根据标准文本编制招标文件和合同条件
B.灵活规范应对处理合同变更问题
C.合理选择适合建设工程特点的合同计价方式
D.细化项目参建各相关方的合同界面管理

【答案】 B
43、下列关于计数资料的说法，正确的是（　　）。
A.如缺乏病人数等
B.将观察单位按某种属性或类别分组，然后观察单位个数的资料
C.观察单位个数所得的资料
D.一般为无序变量
E.一般有单位为有序变量

【答案】 A
44、下列不属于申请人须知总则的是（ ）。
A.纪律与监督
B.项目概况
C.资金来源
D.招标范围

【答案】 A
45、作为合同法律关系主体的自然人必须具备（　）能力。
A.完全民事行为
B.限制民事行为
C.与合同履行相适应的民事行为
D.一般民事行为

【答案】 C
46、建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。
A.按工程实际损失计算赔偿
B.扣除合同约定的全部监理酬金
C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额
D.应当双倍返还定金

【答案】 C
47、保证合同的担保范围不包括（ ）。
A.违约金
B.主债权及利息
C.损害赔偿金
D.债权人的间接损失

【答案】 D
48、根据《标准施工总承包招标文件》，建设工程采用设计施工总承包模式的缺点是（ ）。
A.设计方案最优
B.减弱发包人对承包人的监督和检查
C.增加设计变更
D.增加承包人的索赔

【答案】 B
49、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（　　）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A.监理单位
B.分公司
C.建设单位
D.施工企业

【答案】 D
50、对于具有持续影响的索赔事件，承包商应在该项索赔事件（　　），向监理人提交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
A.发生后的28天内
B.全部消除后
C.影响结束后的14天内
D.影响结束后的28天内

【答案】 D
51、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（　）。
A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款
B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法
C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶工措施和追加的费用
D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

【答案】 A
52、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。
A.合同协议书、通用条款、专用条款
B.中标通知书、专用条款、协议书
C.中标通知书、专用条款、投标书
D.中标通知书、专用条款、工程量清单

【答案】 D
53、某钢筋分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工。后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检验表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽。下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是( )。
A.工期和经济损失均由承包人承担
B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期
C.顺延合同工期，不补偿经济损失
D.补偿经济损失并顺延合同工期

【答案】 A
54、根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定
B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调
C.由工程师负责裁决
D.由承包商与项目经理共同处理

【答案】 A
55、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（　）。
A.50万元
B.80万元
C.90万元
D.100万元

【答案】 C
56、对于联合体投标申请人的资格要求不包括（）。
A.联合体全体成员的平均资质
B.联合体各成员的财务状况
C.联合体的业绩
D.联合体的信誉

【答案】 A
57、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列说法正确的是（）。
A.出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用
B.施工设备或临时设施应当由承包人提供
C.不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险
D.可以约定竣工后试验由发包人或承包人负责

【答案】 D
58、下列文本不属于九部委设计合同文本的组成部分（　）。
A.通用合同条款
B.专用合同条款
C.合同附件格式
D.合同协议书

【答案】 D
59、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。
A.和解
B.调解
C.行政决定
D.仲裁

【答案】 D
60、采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（　）。
A.分包人
B.发包人
C.施工项目部
D.承包人

【答案】 B
61、设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法正确的是（）。
A.应在合同生效之日起90天内发出，否则发包人承担由此给设计人造成的损失
B.发包人应承担的损失包括设计人由此增加的费用，但不包括周期延误
C.因发包人原因逾期未能发出，设计人只能解除合同
D.表明自该通知中载明的开始设计日期计算设计服务期限

【答案】 D
62、履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后（　　）止。
A.15天或14天
B.15天或10天
C.25天
D.10天

【答案】 A
63、以下有关不可预见的物质条件，说法正确的是（　）。
A.是指承包商在工程实施中遇见的外界自然条件，不包括人为的条件
B.不可预见的特质条件，包括地下和水文条件和气候条件
C.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔和费用索赔，但不能索赔利润
D.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔，但不能索赔费用和利润

【答案】 C
64、根据《设计施工总承包合同》，总承包项目的竣工试验，承包人应提前（　）将申请竣工试验的通知送达监理人。监理人应在（　）内，确定竣工试验的具体时间。
A.28天，28天
B.14天，7天
C.21天，14天
D.28天，21天

【答案】 C
65、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是（ ）。
A.承包人应撤离施工场地
B.已经订货的材料、设备由发包人负责退货或解除订货合同
C.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由订货方承担
D.因未及时退货造成的损失由发包人承担

【答案】 A
66、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（　　）向承包人发出开工通知。
A.3天前
B.7天前
C.10天前
D.14天前

【答案】 B
67、监理人在处理索赔时的行为正确的是（ ）。
A.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料
B.认为必要时，与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见
C.应当单独确定索赔处理结果
D.应当在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

【答案】 A
68、施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为（）。
A.开始进行竣工检验日
B.发包人组织竣工验收日
C.验收组通过竣工验收日
D.承包人提交竣工验收报告日

【答案】 D
69、（　　）的管理理念和合同原则是NEC系列其他合同编制的基础。
A.工程施工合同
B.专业服务合同
C.评判人合同
D.定期合同

【答案】 A
70、下列监理人指示变更中，不属于直接指示变更的是(　　)。
A.按照发包人的要求提高质量标准
B.设计错误需要进行的设计修改
C.增加承包范围外的某项新增工作
D.协调施工中的交叉干扰

【答案】 C
71、按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是()
A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费
B.损失严重的应向发包人支付赔偿金
C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额
D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算

【答案】 C
72、施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励，奖金应当由()支付。
A.委托人
B.承包人
C.委托人和承包人共同
D.政府主管部门

【答案】 A
73、根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。
A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保
B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保
C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保
D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保

【答案】 D
74、招标人通过新闻媒体发布招标公告，凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织，不受地域和行业限制均可申投标指的是（　）。
A.邀请投标
B.公开招标
C.公开投标
D.邀请招标

【答案】 B
75、下列文件中，属于订立合同要约文件的是()
A.招标公告
B.资格预审合格通知书，
C.投标书
D.中标通知书

【答案】 C
76、 根据《担保法》的规定，（ ）是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
A.抵押
B.质押
C.保证
D.定金

【答案】 C
77、工程设计招标采用的开标形式是（　）。
A.由招标单位直接宣读各投标人报价
B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序
C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价
D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序

【答案】 C
78、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。
A.可以分开招标，也可以合并招标
B.可以按设备采购招标，也可以按安装工程招标
C.应当由承包商负责采购
D.供货方应当自己生产全部设备

【答案】 A
79、监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是( )。
A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
C.暂停施工期间，承包人负责妥善保护工程并提供安全保障
D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

【答案】 D
80、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在评标价中（　）这笔金额。
A.5%，加上
B.5%，减去
C.20%，加上
D.20%，减去

【答案】 A
81、建设工程材料采购招标项目评标委员会对投标报价所作价格调整不正确的是（）。
A.投标书中提出的交货期晚于招标文件规定的交货时间，每超过基础时间一周，在投标价上增加招标文件中规定的投标价的某一百分比
B.投标书中提出的交货期早于招标文件规定的交货时间，不给予评标优惠
C.投标书中提出可以减少招标文件说明的预付款金额，由此给招标人带来的经济利益按预定的方法折算后，增加投标价
D.投标材料性能高于标准的，不考虑降低评标价

【答案】 C
82、根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（）。
A.发包人和监理人
B.承包人和监理人
C.发包人和承包人
D.承包人和分包人

【答案】 C
83、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是()
A.发包人负责检验，费用由发包人承担
B.承包人负责检验，费用由发包人承担
C.发包人负责检验，费用由承包人承担
D.承包人负责检验，费用由承包人承担

【答案】 B
84、在保证合同中，当事人双方未约定保证期间的（　）。
A.保证合同无效
B.视为连带保证
C.保证期限为主债务履行期届满之日起6个月
D.保证期限为主债务履行期届满

【答案】 C
85、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是（）。
A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书
B.如需进行竣工后试验，履约担保有效期仍至发包人颁发工程接收证书
C.如果发包人原因导致工程延期竣工，承包人不必延展履约担保有效期
D.如果承包人原因导致工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效，但继续提供履约担保所需的费用由发包人承担

【答案】 A
86、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.使用人
D.以上都不正确

【答案】 B
87、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过（　　）日。
A.14
B.21
C.28
D.30

【答案】 A
88、尿液保存时加入（　　）防腐效果较好，但能干扰尿糖测定。
A.浓盐酸
B.甲苯
C.氯仿
D.碳酸钠

【答案】 C
89、设计施工总承包合同订立时，承包人文件中最主要的是（ ），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时问。
A.承包人建议书
B.设计文件
C.价格清单
D.投标函

【答案】 B
90、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。
A.4300
B.4250
C.4200
D.4150

【答案】 D
91、招标人和中标人应当在（　）之日起（　）之内，订立书面合同
A.中标通知书发出，15日
B.中标通知书发出，30日
C.中标通知书送达，15日
D.中标通知书送达，30日

【答案】 B
92、根据《标准施工合同》，发包人采购的建筑材料提前交货，则承包人（　）。
A.应当拒收
B.可以拒收
C.不得拒收，自行支付该材料增加的保管费
D.不得拒收，要求发包人支付该材料增加的保管费

【答案】 D
93、下列内容（ ）不属于合同协议书中应明确填写的内容。
A.签约合同价
B.合同工期
C.质量标准
D.争议解决方法

【答案】 D
94、 在设计施工阶段不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以在专用条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报（ ）批准。
A.发包人
B.监理人
C.本级建设行政主管部门
D.发包人与监理人共同

【答案】 B
95、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()
A.现场地上障碍物的拆除工作
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.完成通水、通电及道路平整作业
D.提供水上作业用船

【答案】 B
96、业主对分包合同的管理主要表现为（　　）。
A.对分包商发布指令
B.对分包工程的批准
C.向分包商支付工程款
D.审查分包商的资质

【答案】 B
97、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的- -方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（　　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.受益人
D.负有投保义务的当事人

【答案】 D
98、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（ ）。
A.应事先征得发包人同意，并通知监理人
B.应事先征得监理人同意，并通知发包人
C.直接与保险人协商一致后，通知发包人
D.直接与保险人协商一致后，通过监理人

【答案】 A
99、关于基准日期的说法，不正确的是（ ）。
A.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28 天
B.规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任
C.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于选择日的价格
D.基准日期后，因法律法规、规范标准等的变化，导致承包人在合同履行中所需要的工程成本发生约定以外的增减时，相应调整合同价款

【答案】 C
100、采用FIDIC《设计采购施工（EPC） /交钥匙合同条件》，承包商应编制并向业主提交月进度报告，第一次报告应（　）。
A.自开工日期起至当月的月底止
B.自材料设备进场起至当月的月底止
C.自合同签订之日起至当月的月底止
D.自投标有效期截止之日起至当月的月底止

【答案】 A
101、在履约保证中，如是以履约担保书的形式出具，则数额应为( )。
A.合同价的5％
B.合同价的10％
C.合同价的20％
D.合同价的30％

【答案】 D
102、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是()。
A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期
B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期
C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期
D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期

【答案】 A
103、依据《民法通则》的规定，委托代理中，如果授权范围不明确，则应当由（ ）。
A.被代理人自行承担全部责任
B.代理人自行承担全部责任
C.被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的
D.被代理人与代理人共同向第三人承担按份责任

【答案】 C
104、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（　）。
A.性能测试
B.联动试车
C.单车实验
D.系统联调

【答案】 B
105、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（　　）。
A.监理人应在承包人提交进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后7 天内完成核查
B.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额
C.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作
D.发包人应在监理人出具进度付款证书后28 天内向承包人支付进度应付款

【答案】 B
106、在全部设计施工阶段的总承包合同履行中，视为（　　）已充分估计了应承担的责任和风险。
A.工程师
B.承包人
C.监理人
D.分包人

【答案】 B
107、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（　）。
A.协议书、投标保函、履约保函
B.投标保函、履约保函、预付款保函
C.协议书、预付款保函、履约保函
D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

【答案】 C
108、根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是( )。
A.第三方保证
B.动产质押
C.既有建筑物抵押
D.银行保函

【答案】 D
109、供货方逾期交货，如果采购方认为已不再需要，有权在接到发货协商通知后的（　）天内，通知供货方办理解除合同手续。但逾期不予答复视为同意供货方继续发货。
A.15
B.20
C.21
D.28

【答案】 A
110、根据《标准设计施工总承包合同》，对发包人要求作出反应的文件是（　）。
A.价格清单
B.专用条款
C.承包人建议书
D.联合体协议

【答案】 C
111、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是( )。
A.性能测试
B.联动试车
C.单车实验
D.系统联调

【答案】 B
112、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过（　）。
A.0.01%
B.1%
C.5%
D.10%

【答案】 B
113、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。
A.衡量法
B.经验鉴别法
C.物理检验法
D.化学分析法

【答案】 A
114、关于设计施工总承包合同履约担保的表述中，不正确的是（ ）。
A.承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效
B.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效
C.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效
D.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人与承包人共同承担

【答案】 D
115、“不利气候条件”对施工的影响属于（　　）应承担的风险。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.保险人

【答案】 B
116、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由（ ）承担。
A.卖方
B.买方
C.卖方和买方
D.材料生产厂家

【答案】 B
117、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（）。
A.现场同期记录
B.索赔意向通知书
C.索赔报告
D.索赔证据

【答案】 B
118、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。下列处理方法中，错误的是()。
A.指示承包商修复缺陷后再进行检验
B.经业主同意折价接收工程并签发接收证书
C.建议业主解除施工合同
D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限

【答案】 D
119、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提