2019-2025年监理工程师之土木建筑目标控制通关题库(附带答案).docx

20192019-20252025 年监理工程师之土木建筑目年监理工程师之土木建筑目标控制通关题库标控制通关题库(附带答案附带答案)单选题（共单选题（共 600600 题）题）1、关于工程量清单的说法，正确的是（）。A.招标文件中工程量清单的准确性和完整性由工程量清单编制单位负责 B.招标文件中分项工程项目清单的项目名称一般以工程实体名称命名 C.招标文件中分部分项工程量清单的项目编码前 10 位按现行计量规范的规定设置 D.投标人不得对招标文件中的措施项目清单进行调整 【答案】B 2、某工程施工至 2018 年 3 月底，经统计分析：已完工作预算投资580 万元，已完工作实际投资 570 万元，计划工作预算投资 600 万元，该工程此时的进度偏差为（）万元。A.-30 B.-20 C.-10 D.10 【答案】B 3、水磨石地面面层的厚度在正常情况下宜为：()A.25mm B.512mm C.1218mm D.1825mm 【答案】C 4、按计划期分解施工进度控制目标是指（）分解。A.按各承包单位的交叉施工方案及前后衔接条件 B.按工程项目的进展阶段：基础、结构、内外装修 C.按年度、季度、月度等时间 D.按资金、材料供应 【答案】C 5、（2018 年真题）下列费用中，属于承包人投标时可自主报价的竞争性费用是（）。A.总承包服务费 B.工程排污费 C.安全施工费 D.文明施工费 【答案】A 6、根据房屋建筑和市政基础设施工程施工验收备案管理办法，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位 【答案】A 7、2021 年 9 月实际完成的某土方工程，按基准日期的价格计算的已完成工程量的金额为 1000 万元，该工程的定值权重为 0.2；除人工费价格指数增长 10%外，各可调因子均未发生变化；人工费占可调值部分的 40%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元 A.32 B.40 C.80 D.100 【答案】A 8、某化工项目，设计的年产量为 10 万吨，预计单位产品售价为500 元/吨（已扣除销售税金及附加、增值税），正常生产年份单位产品变动成本为 300 元/吨，年产量盈亏平衡点为 5 万吨。若单位产品变动成本上升为 340 元/吨，其他数值保持不变，则产量盈亏平衡点的生产能力利用率为()A.29.41%B.33.33%C.50.00%D.62.50%【答案】D 9、在工程网络计划费用优化过程中，如果被压缩对象的直接费用率大于工程间接费用率，则说明（）。A.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用增加 B.压缩关键工作的持续时间不会使工程直接费用增加 C.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用减少 D.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间 【答案】A 10、影响工程进度的因素中，施工安全措施不当属于（）。A.业主因素 B.施工技术因素 C.组织管理因素 D.社会环境因素 【答案】B 11、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）的规定，下列有关招标控制价的编制说法正确的是（）。A.投标人应根据国家或省级、行业建设主管部门的规定标准对安全文明施工费计价 B.暂列金额按照工程量清单中列出的金额填写 C.招标人给出计日工的暂定数量，投标人填写单价 D.若国家税法发生变化或调整，招标人可以不对税金清单作出相应调整 【答案】B 12、对于经过返修或加固的分部、分项工程，可按技术处理方案和协商文件进行验收的前提是()A.不改变结构的外形尺寸 B.不造成永久性缺陷 C.不影响主要功能和正常使用寿命 D.不影响安全和主要使用功能 【答案】D 13、在下列事件中，可引起质量波动的偶然性原因是()。A.设计计算允许误差 B.材料规格品种使用错误 C.施工方法不当 D.机械设备出现故障 【答案】A 14、采用单位实物工程量的投资乘以实物工程总量估算建筑工程费的方法属于（）。A.单位生产能力估算法 B.指标估算法 C.生产能力指数法 D.比例估算法 【答案】B 15、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表检验结果应由（）签字，然后由（）负责检查并做出检查结论。A.施工单位项目负责人，总监理工程师 B.施工单位技术负责人，总监理工程师 C.施工单位项目负责人，专业监理工程师 D.施工单位技术负责人，专业监理工程师 【答案】A 16、下列关于工程质量管理体制的表述中，正确的是（）。A.政府部门对工程质量的监督管理就是为保障公众安全与社会利益不受到危害 B.建设单位在施工阶段是建设工程管理的主导者和责任人，主要责任是对建设工程的全过程.全方位实施有效管理 C.工程建设参与方的主要任务是按照合同约定，对其承担的建设工程相关任务进行管理，但并不承担相应的经济和法律责任 D.我国工程建设实行“政府监督.社会监理与检测.企业监控”的质量管理与保证体系 【答案】A 17、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）10 万美元，国外运费 1万美元，国外运输保险费 0.029 万美元，关税税率 10%，银行外汇牌价为 1 美元=7.10 元人民币，没有消费税。则该进口设备计算增值税时的组成计税价格为（）万元人民币。A.71.21 B.78.31 C.78.83 D.86.14 【答案】D 18、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价值工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。根据计算，应优先选择分部工程（）为价值工程对象。A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 【答案】B 19、旁站是指在关键部位或关键工序施工过程中由（）在现场进行的监督活动。A.总监理工程师 B.专业监理工程师 C.总监理工程师代表 D.监理人员 【答案】D 20、单代号网络计划，非终点节点的工作的自由时差等于（）。A.本工作与紧前工作时间间隔的最大值 B.本工作与紧后工作时间间隔的最大值 C.本工作与紧前工作时间间隔的最小值 D.本工作与紧后工作时间间隔的最小值 【答案】D 21、某项两年期借款年利率为 6%，按月复利计息，每季度结息一次，则该项借款的季度实际利率为（）。A.1.508%B.1.534%C.1.542%D.1.589%【答案】A 22、搭接网络计划中，时距就是（）。A.相邻两项工作之间的时间差值 B.相邻两项工作之间的搭接关系 C.相邻两项工作之间的逻辑顺序 D.相邻两项工作的工艺间歇时间 【答案】A 23、根据建设工程施工合同（示范文本），监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。A.7 B.14 C.21 D.28 【答案】A 24、下列选项中，属于项目监理机构在施工阶段采取的经济措施的是（）。A.编制施工方案中的经济性阐述 B.严格控制设计变更 C.根据建设单位的审批意见，向施工单位签发工程款支付证书 D.处理承包人超额利润的索赔 【答案】C 25、建设工程组织流水施工时，某施工过程在单位时间内完成的工程量称为（）。A.流水节拍 B.流水强度 C.流水步距 D.流水定额 【答案】B 26、卓越绩效模式中，（）是系统管理的基本方法。A.过程方法 B.系统方法 C.评价方法 D.整合方法 【答案】A 27、某材料的出厂价 2500 元/吨，运杂费 80 元/吨，运输损耗率 1%，采购保管费率 2%，则该材料的（预算）单价为（）元/吨。A.2575.50 B.2655.50 C.2657.40 D.2657.92 【答案】D 28、（2022 年真题）将样本总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定范围内随机抽取一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（）。A.简单随机抽样 B.系统随机抽样 C.分层随机抽样 D.多阶段抽样 【答案】B 29、在施工过程中，由于承包单位原因造成工期延长后，由此造成的损失（）。A.应由工程业主承担 B.由工程业主和承包单位各承担一半 C.应由承包单位承担 D.工程业主和承包单位都不承担 【答案】C 30、根据建设工程监理规范，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。A.施工存在质量事故隐患 B.施工单位未按施工方案施工 C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工 D.施工不当造成工程质量缺陷 【答案】C 31、专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。A.进行工程计量和付款签证 B.对完成工程量进行偏差分析 C.审核竣工结算款 D.处理施工单位提出的工程变更费用 【答案】A 32、根据建设工程工程量清单计价规范GB 505002013，关于投标报价的说法，错误的是()。A.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动 B.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写 C.计日工应按照招标文件中的数量和单价计算总费用 D.招标文件中要求投标人承担的风险内容和范围，投标人应将其考虑到综合单价中 【答案】C 33、根据建设工程质量管理条例，（）级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。A.县 B.区 C.市 D.省 【答案】A 34、根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比例不应大于（）。A.1.30 B.1.35 C.1.40 D.1.45 【答案】A 35、投资收益率是指项目达到设计生产能力后一个正常生产年份的()的比率。A.年销售收入与固定资产投资 B.年销售收入与总投资 C.年净收益总额与投资总额 D.年净收益总额与固定资产投资 【答案】C 36、在吊顶内铺放纤维吸声材料时，应采取的施工技术措施是：()A.防潮措施 B.防火措施 C.防散落措施 D.防霉变措施 【答案】C 37、工程网络计划的工期优化是指通过（）而使计算工期满足要求工期。A.压缩关键工作的持续时间 B.改变关键工作之间的逻辑关系 C.压缩资源需求量小的工作的持续时间 D.减少非关键工作的自由时差 【答案】A 38、质量管理体系的有效运行中，持续改进到位的关键是（）。A.人员的培训 B.文件规定 C.管理 D.审核 【答案】D 39、项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表及有关资料后，（）应组织对施工试验室的审查。A.专业监理工程师 B.总监理工程师 C.监理机构负责人 D.监理机构技术负责人 【答案】B 40、用来表征混凝土拌合物流动性的指标是（）。A.徐变量 B.凝结时间 C.稠度 D.弹性模量 【答案】C 41、在编制物资供应计划的准备阶段，监理工程师必须明确物资的（）。A.供应单位 B.供应方式 C.供应数量 D.总造价 【答案】B 42、（2019 年真题）因施工原因发生工程质量事故，涉及结构安全处理的重大技术处理方案，一般由（）提出。A.施工单位 B.项目监理机构 C.原设计单位 D.法定检测机构 【答案】C 43、确定施工进度控制目标的主要依据是（）。A.工程项目的技术和经济可行性 B.各类物资储备时间和储备量计划 C.设计总进度计划对施工工期的要求 D.工程难易程度和工程条件落实情况 【答案】D 44、（2019 年真题）关于样本中位数的说法，正确的是（）。A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值 B.中位数反映了样本数据的分散状况 C.中位数反映了中间数据的分布 D.样本中位数是样本极差值的平均值 【答案】A 45、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（）阶段。A.工程设计 B.工程施工 C.工程决策 D.工程竣工验收 【答案】B 46、某工程原定 2018 年 9 月 20 日竣工，因承包人原因，致使工程延至 2018 年 10 月 20 日竣工。而且在 2018 年 10 月因法规的变化导致工程造价增加 120 万元，则该工程的合同价款应（）。A.调增 60 万元 B.调增 90 万元 C.调增 120 万元 D.不予调整 【答案】D 47、某进口设备按人民币计算的离岸价格 210 万元，国外运费 5 万元，国外运输保险费 0.9 万元。进口关税税率 10%，增值税税率 13%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税税额为（）万元。A.27.300 B.28.067 C.30.797 D.30.874 【答案】D 48、以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（）。A.10%B.20%C.25%D.40%【答案】B 49、混凝土（）的大小，用“坍落度”或“维勃稠度”指标表示。A.流动性 B.黏聚性 C.保水性 D.均匀性 【答案】A 50、建筑工程施工质量不符合要求，经返工重做或更换器具、设备的检验批应()进行验收。A.协商 B.有条件 C.专门 D.重新 【答案】D 51、某分项工程合同价为 50 万元，采用价格指数进行价格调整。可调值部分占合同总价的 60%，可调值部分由 A、B、C 三项成本要素构成，分别占可调值部分的 20%、40%、40%，基准日期价格指数均为 100，结算依据的价格指数分别为 110、107、100，则结算的价款为（）万元。A.39.44 B.50.96 C.52.40 D.51.44 【答案】D 52、在某工程双代号网络计划中，工作 M 的最早开始时间为第 15 天，其持续时间为 7 天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第 27 天和第 30 天，最迟开始时间分别为第 28 天和第 33 天，则工作 M 的总时差和自由时差（）天。A.均为 5 B.分别为 6 和 5 C.均为 6 D.分别为 11 和 6 【答案】B 53、下列施工进度计划调整措施中，属于组织措施的是（）。A.改善外部配合条件 B.采用更先进的施工机械 C.实施强有力的施工调度 D.增加工作面 【答案】D 54、屋面工程防水等级为级时，若选用合成高分子防水卷材，规范规定其最小厚度不应水于下列哪一数值？()A.0.8mm B.1.0mm C.1.2mm D.1.5mm 【答案】D 55、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），监理机构对过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。A.施工方案 B.安全措施 C.质量措施 D.施工组织设计 【答案】A 56、当利用 S 曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划 S 曲线的左侧，则该实际进展点与计划 S 曲线在纵坐标方向的距离表示工程项目（）。A.实际进度超前的时间 B.实际进度拖后的时间 C.实际超额完成的任务量 D.实际拖欠的任务量 【答案】C 57、反映项目的偿债能力的指标是()。.投资；.偿债备付率；.利息备付率；.借贷偿还期 A.I B.、C.、D.、【答案】D 58、在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。A.协助建设单位编制勘察任务书 B.编写勘察方案 C.参与建设工程质量事故分析 D.编写勘察细则 【答案】A 59、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）10 万美元，国外运费 1万美元，国外运输保险费 0.029 万美元，关税税率 10%，银行外汇牌价为 1 美元=7.10 元人民币，没有消费税。则该进口设备计算增值税时的组成计税价格为（）万元人民币。A.71.21 B.78.31 C.78.83 D.86.14 【答案】D 60、涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。A.项目监理机构 B.施工单位技术负责人 C.施工单位项目负责人 D.建设单位 【答案】D 61、根据建设工程安全生产管理条例，下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，需由施工单位组织起专家对专项施工方案进行论证、审查的是()。A.起重吊装工程 B.脚手架工程 C.高大模板工程 D.拆除、爆破工程 【答案】C 62、某分部工程有 4 个施工过程，分为 5 个施工段组织固定节拍流水施工。各施工过程的流水节拍均为 4 天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为 8 天，该工程工期是（）天。A.36 B.38 C.40 D.48 【答案】C 63、项目监理机构施工阶段投资控制采取的措施中，属于经济措施的是（）。A.控制设计变更 B.编制资金使用计划 C.编制投资控制工作计划 D.优化设计节约投资 【答案】B 64、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），并监督实施。A.施工整改计划 B.施工组织设计 C.施工方案 D.施工措施 【答案】C 65、工程监理单位协助建设单位组织设计方案评审时，下列不属于初步设计成果评审应重点审查的内容（）。A.审核设计项目的完整性，项目是否齐全、有无遗漏项 B.总平面布置、工艺流程、施工进度能否实现 C.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光、通风等要素 D.设计方案是否全面，经济评价是否合理 【答案】A 66、某项目建设期 3 年，建设期内第 1 年贷款 800 万元，第 2 年贷款 1000 万元，第 3 年贷款 1400 万元，按年复利计息，年利率为 7%，则该项目建设期利息总和为（）万元。A.183.47 B.304.43 C.315.95 D.331.66 【答案】B 67、（）是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。A.工期优化 B.费用优化 C.资源优化 D.过程优化 【答案】B 68、关于竣工结算的说法，正确的是()A.竣工结算是承包方与业主办理工程价款最终结算的依据 B.竣工结算金额是建设工程从筹建开始到竣工交付使用为止的全部建设费用 C.竣工结算是业主办理交付、验收、动用新增各类资产的依据 D.竣工结算是建设项目竣工验收报告的重要组成部分 【答案】A 69、进行项目财务评价的基本报表有()。(1)固定资产投资估算表(2)现金流量表(3)损益表(4)资产负债表(5)资金来源与运用表(6)生产成本估算表 A.(1)(2)(3)(4)B.(2)(3)(4)(5)C.(3)(4)(5)(6)D.(1)(2)(5)(6)【答案】B 70、单位工程预验收的程序中，监理机构应编写质量评估报告，并经（）签字后报建设单位。A.专业监理工程师和施工单位技术负责人 B.专业监理工程师和监理单位技术负责人 C.总监理工程师和施工单位技术负责人 D.总监理工程师和监理单位技术负责人 【答案】D 71、下列建筑安装工程费中，属于可以计量的措施项目费的是（）。A.施工机具使用费 B.安全文明施工费 C.脚手架工程费 D.社会保险费 【答案】C 72、生产性建设工程项目总投资包括（）。A.建设投资和建设期利息 B.建设投资.建设期利息和流动资金 C.静态投资和动态投资 D.固定资产投资和无形资产投资 【答案】B 73、（）是指各项单位工程验收后、试运行之前，确认建设项目工程是否达到设计文件及标准要求，是否满足城市轨道交通试运行要求的验收。A.单位工程验收 B.专项验收 C.项目工程验收 D.竣工验收 【答案】C 74、在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。A.协助建设单位编制勘察任务书 B.编写勘察方案 C.参与建设工程质量事故分析 D.编写勘察细则 【答案】A 75、关于实际进度监测与调整的系统过程，下列说法有误的是（）。A.现场实地检查工程进展情况是为了收集进度报表资料 B.进度控制的效果与收集数据资料的时间间隔有关 C.实际进度数据的加工处理是为了形成与计划进度具有可比性的数据 D.进度调整措施应以后续工作和总工期的限制条件为依据 【答案】A 76、（2022 年真题）某项目分部分项工程费 3000 万元，措施项目费90 万元，其中安全文明施工费 60 万元，其他项目费 80 万元，规费40.5 万元，以上费用均不含增值税进项税额。则该项目的增值税销项税额为（）万元。A.96.315 B.283.545 C.288.945 D.321.050 【答案】C 77、经审查批准的施工组织设计，施工单位应认真贯彻实施，不得擅自任意改动。如果施工单位擅自改动，监理机构 应及时发出（），要求按程序报审。A.监理通知单 B.工程暂停令 C.罚款单 D.整改通知单 【答案】A 78、对于下列表述，法院的哪些做法是错误的？A.某镇政府发现大蒜销售价格上涨，销路看好，于是提供种植技术指导，鼓励村民种植大蒜村民积极响应纷纷改种大蒜，待到村民种植的大蒜成熟上市销售之时，市场行情一落千丈，大蒜无人问津腐烂在田里，村民以镇政府行政指导导致其财产权益遭受损失为由，向法院提起行政诉讼，法院不予受理 B.赵某作为县政府的公务员，因不满年度考核的结果，向法院提起诉讼，法院不予受理 C.A 县公安局对 B 县的王某拘留 15 天，罚款 500 元，王某不服，向 B 县法院提起诉讼，B 县法院以被告是 A 县公安局，不属于本院管辖，而移送 A 县法院管辖 D.林某起诉镇政府，法院经审查发现起诉状内容欠缺，即以起诉不符合条件为由不接收起诉状 【答案】C 79、应考人丙因生病住院不能参加考试，丙的父亲乙让甲代替丙参加考试，但丙并不知情，关于本案，下列哪些选项是正确的？A.甲、乙、丙三人都成立代替考试罪 B.乙组织甲给丙替考，应以组织考试作弊罪论处 C.甲成立代替考试罪，丙不成立犯罪 D.乙教唆甲代替丙考试，属于代替考试罪的教唆犯 【答案】C 80、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于（）的管理职能。A.建设单位 B.工程监理单位 C.政府 D.施工单位 【答案】C 81、工程网络计划工期优化的基本方法是通过()来达到优化目标。A.改变非关键工作之间的逻辑关系 B.压缩非关键工作的持续时间 C.改变关键工作之间的逻辑关系 D.压缩关键工作的持续时间 【答案】D 82、当承包单位在工程材料报审表中所附的质量证明文件、检验试验报告不足以说明产品质量符合要求时，监理工程师可再行组织复验或()A.要求补充资料 B.见证取样试验 C.专家分析论证 D.退回重新报审 【答案】B 83、某进口设备，按人民币计算的离岸价为 500 万元，国外运费率为 8.2%，国外运输保险费率为 4%，增值税率为 17%，则该设备进口关税的计算基数是()万元。A.500 B.562 C.585 D.656 【答案】B 84、关于国务院机构的设置程序，下列说法正确的是：A.国务院组成部门的设立、撤销与变更，应当由国务院提出方案，国务院全体会议讨论通过后，由总理提请全国人民代表大会决定 B.国务院法制办公室的设立，由国务院机构编制管理机关提出方案，报国务院决定 C.中国民用航空总局的变更，由国务院机构编制管理机关提出方案，报国务院决定 D.国家卫生与计划生育委员会法制司下属行政复议处的设立，由国家卫生与计划生育委员会提出方案，报国务院机构编制管理机关批准 【答案】B 85、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的（）。A.质量证明文件 B.采购合同 C.设计要求文件 D.检查报告 【答案】A 86、质量检验时，将总体按某一特性分为若干组，从每组中随机抽取样品组成样本的抽样方法称为()A.简单随机抽样 B.分层抽样 C.等距抽样 D.多阶段抽样 【答案】B 87、钢筋绑扎接头的位置应相互错开，从任一绑扎接头中心至搭接长度的 1.3 倍区段范围内，有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总裁面面积的百分率，对梁、板类构件不宜大于()。A.25 B.30 C.40 D.50 【答案】A 88、某公司存入银行 150 万元，年利率为 5%，预计存 5 年，单利计息和复利计息两种方式计息情况下，存款到期利息的差额为（）万元。A.154.83 B.153.94 C.3.98 D.3.94 【答案】D 89、下列选项属于建筑工程分部工程划分的是（）。A.模板工程 B.建筑电气 C.钢筋工程 D.混凝土工程 【答案】B 90、在施工准备阶段，专业监理工程师应检查施工试验室的内容不包括（）。A.试验室资质等级及试验范围 B.试验室管理制度 C.试验设备的合格证书 D.试验人员资格证书 【答案】C 91、生产性建设工程项目总投资和非生产性建设工程项目总投资的区别在于（）。A.基本预备费 B.涨价预备费 C.流动资金 D.建设期利息 【答案】C 92、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），监理机构对过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。A.施工方案 B.安全措施 C.质量措施 D.施工组织设计 【答案】A 93、（2018 年真题）某工程施工至 2017 年 12 月底，经统计分析：已完工作预算投资 480 万元，已完工作实际投资 510 万元，计划工作预算投资 450 万元，该工程此时的投资绩效指数为（）。A.0.88 B.0.94 C.1.06 D.1.07 【答案】B 94、影响工程进度的因素中，汇率浮动和通货膨胀等属于（）。A.材料设备因素 B.资金因素 C.施工技术因素 D.社会环境因素 【答案】B 95、某新建项目，建设期 2 年，计划银行贷款 3000 万元，第 1 年贷款 1800 万元，第 2 年贷款 1200 万元，年利率 5%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。A.90.00 B.167.25 C.240.00 D.244.50 【答案】B 96、工程项目质量控制系统是以（）为对象，由项目监理机构负责建立的面向监理项目开展质量控制的工作体系。A.分项工程 B.分部工程 C.单位工程 D.工程项目 【答案】D 97、工程质量事故发生后，事故调查组已展开工作的，监理工程师应（）。A.积极参与事故调查 B.要求施工单位提供相应证据 C.回避参与事故调查 D.积极协助，客观提供相应证据 【答案】D 98、工程内容和技术经济指标规定很明确的项目，且工期在 1 年以上的工程项目较适于采用（）合同。A.可调总价 B.固定总价 C.可调单价 D.固定单价 【答案】A 99、关于质量管理体系的认证与认可的区别，下列说法错误的是（）。A.认可由第三方进行，认证是由授权的机构进行 B.认证是书面保证，认可是正式承认 C.认证是证明认证对象与认证所依据的标准符合性 D.认可是证明认可对象具备从事特定任务的能力 【答案】A 100、下列工程建设各环节中，决定工程质量的关键环节是()A.工程设计 B.项目决策 C.工程施工 D.工程竣工验收 【答案】A 101、下列属于安全防护的监理现场控制内容的是（）。A.模板支撑体系的搭设应符合规范要求 B.大模板作业防护应符合规范要求 C.施工现场临时用电管理应符合相关要求 D.移动式操作平台的设置应符合规范要求 【答案】B 102、工程网络计划工期优化的基本方法是：在不改变网络计划中各项工作逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。A.压缩关键工作的持续时间 B.改变关键工作的开始时间 C.压缩非关键工作的持续时间 D.改变非关键工作的开始时间 【答案】A 103、关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统 B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系 C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系 D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失 【答案】B 104、关于工程量清单招标方式下，投标人报价的说法，正确的是（）。A.专业工程暂估价中的专业工程应由投标人自主确定价格并计入报价 B.暂估价中的材料应按暂估单价计入综合单价 C.措施项目中的总价项目应包括规费和税金 D.投标人报价时可以给予一定幅度的总价优惠 【答案】B 105、某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为 3000m3，合同规定混凝土结构 A.216.0 B.219.0 C.219.3 D.220.0 【答案】C 106、建设工程组织流水施工时，某施工过程在单位时间内完成的工程量称为（）。A.流水节拍 B.流水强度 C.流水步距 D.流水定额 【答案】B 107、质量目标通常依据组织的()制定。A.质量意识 B.质量方针 C.质量计划 D.质量需求 【答案】B 108、根据建设工程监理规范，下列施工单位报审表中，需由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。A.工程复工报审表 B.监理通知回复单 C.分部工程报验表 D.施工组织设计报审表 【答案】D 109、根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），签约合同中的暂估材料在确定单价以后，其相应项目综合单价的处理方式是（）。A.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费，不调整利润 B.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费和利润 C.综合单价不做调整 D.在综合单价中只应取代原暂估单价，不应再在综合单价中涉及企业管理费或利润 【答案】D 110、当建设工程实际施工进度拖后而需要调整施工进度计划时，可采取的组织措施之一是（）。A.改进施工工艺和施工技术 B.采用更先进的施工机械 C.改善外部协作配合条件 D.增加劳动力和施工机械的数量 【答案】D 111、在利用 S 曲线比较建设工程实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划 S 曲线的左侧，则该实际进展点与计划 S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程（）。A.实际进度超前的时间 B.实际超额完成的任务量 C.实际进度拖后的时间 D.实际拖欠的任务量 【答案】B 112、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），下列费用可用暂列金额支付的是（）。A.业主提出设计变更增加的费用 B.业主提供了暂估价的材料采购费用 C.因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用 D.固定总价合同中材料价格上涨费用 【答案】A 113、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。A.财务内部收益率行业基准收益率，方案可行 B.静态投资回收期行业基准投资回收期，方案可行 C.财务净现值0，方案可行 D.总投资收益率行业基准投资收益率，方案可行 【答案】B 114、某项目投标人认为招标文件中所列措施项目不全时，其投标报价的正确做法是（）。A.根据企业自身特点对措施项目进行调整并报价 B.向招标人提出质疑并根据招标人的答复报价 C.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出索赔 D.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出变更 【答案】A 115、施工作业技术交底的目的在于加强承包人对()施工人员的技术指导。A.单项工程 B.单位工程 C.分部工程 D.分项工程 【答案】D 116、建设工程项目可行性研究报告中的重大技术（经济）方案至少应进行()个方案的比选。A.2 B.3 C.4 D.5 【答案】A 117、在勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对（）进行检查。A.现场质量管理体系 B.勘察方案 C.督促勘察单位完成工作内容 D.勘察成果报告 【答案】C 118、卓越绩效评价准则与 ISO 9000 质量管理体系的相同点体现在（）方面。A.评价方式 B.关注点 C.使用方法（工具）D.目标要求 【答案】C 119、施工单位填写的工程开工报审表，最终获（）批准后，由总监理工程师签发工程开工令。A.项目经理 B.总监理工程师 C.建设单位 D.质量监督机构 【答案】C 120、总监理工程师应在约定的时间内组织（）审查施工单位提交的施工组织设计报审表，提出意见后，由（）审核签认。A.监理员，专业监理工程师 B.专业监理工程师，总监理工程师 C.总监理工程师代表，总监理工程师 D.总监理工程师，建设单位 【答案】B 121、某工作是由三个性质相同的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量和时间定额分别是：Q13300m3，Q23400m3，Q32700m3；H10.15 工日m3，H20.20 工日m3，H30.40 工日m3。则该工作的综合时间定额是（）工日m3。A.0.29 B.0.28 C.0.25 D.0.24 【答案】D 122、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为 308元/m3，招标人的基准价格为 320 元/m3，实际采购价为 360 元/m3。则发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。A.320 B.344 C.332 D.360 【答案】C 123、市场采购设备质量控制中，应协助建设单位编制设备采购方案的是（）。A.监理单位 B.项目监理机构 C.施工单位 D.建设单位 【答案】B 124、在建设工程质量特性中，质量是一组固有特性满足要求的（）。A.过程 B.数量 C.程度 D.标准 【答案】C 125、下列钢筋力学性能指标中，不属于拉力试验检验指标的有（）。A.屈服强度 B.弯曲性能 C.抗拉强度 D.伸长率 【答案】B 126、下列选项中不属于总进度纲要主要内容的是（）。A.项目实施的总体部署 B.各子系统进度规划 C.确定里程碑事件的计划进度目标 D.工程施工和设备安装进度 【答案】D 127、在某工程网络计划中，已知工作 M 的总时差和自由时差分别为5d 和 2d，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后 2d,则工作M 的实际进度（）。A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行 B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟 2d C.会将其紧后工作的开始时间推迟 2d,并使总工期延长 2d D.会将其紧后工作的开始时间推迟 4d,并使总工期延长 4d 【答案】A 128、监理工程师在设计阶段进度控制的工作内容是（）。A.确定规划设计条件 B.编制设计总进度计划 C.审查设计单位提交的进度计划 D.填写设计进度表 【答案】C 129、建设单位从银行贷款 1000 万元，贷款期为 2 年，年利率 6%，每季度计息一次，则贷款的年实际利率为（）。A.6%B.6.12%C.6.14%D.12%【答案】C 130、工程监理单位对使用单位提出的工程质量缺陷原因进行调查，并与建设单位、施工单位协商确定责任归属，这属于（）。A.决策阶段投资控制的工作 B.施工阶段投资控制的工作 C.投资控制的经济措施 D.工程保修阶段投资控制的工作 【答案】D 131、确定施工进度控制目标时需要考虑的因素是()A.工程项目的技术和经济可行性 B.各类物资储备时间和储备量计划 C.设计总进度计划对施工工期的要求 D.工程难易程度和工程条件落实情况 【答案】D 132、关于施工组织设计审查包括的基本内容的说法，错误的是()。A.编审程序应符合相关规定 B.施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合监理人员的要求 C.资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要 D.施工方法及技术措施应可行与可靠 【答案】B 133、在抽样检验方案中，将合格批判定为不合格批而错误地拒收，属于()错误。A.第一类 B.第二类 C.第三类 D.第四类 【答案】A 134、根据建设工程监理规范，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。A.监理通知回复单 B.施工组织设计报审表 C.分部工程报验表 D.工程复工报审表 【答案】B 135、工程总费用由直接费和间接费组成，随着工期的缩短，直接费和间接费的变化规律是（）。A.直接费减少，间接费增加 B.直接费和间接费均增加 C.直接费增加，间接费减少 D.直接费和间接费均减少 【答案】C 136、根据计价规范的规定，承包人应发包人的要求，采取加快工程进度的措施，使合同工程工期缩短产生的，应由发包人支付的费用，该费用属于（）。A.提前竣工（赶工）费 B.施工索赔 C.误期赔偿费 D.暂列金额 【答案】A 137、李某因贩卖毒品罪被判处无期徒刑，在服刑期间，符合假释条件，下列关于对李某假释程序的说法，哪一选项是正确的？A.对李某的假释，应由罪犯服刑地的中级法院组成合议庭，在收到监狱审核同意的假释建议书后一个月内作出裁定 B