2025年监理工程师之合同管理题库附答案（典型题）.docx

2025年监理工程师之合同管理题库附答案（典型题）

单选题（共600题）
1、设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即()
A.发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计
B.由原设计合同承包人完成设计修改
C.发包人经审批机关批准后，自行修改
D.发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批

【答案】 D
2、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。
A.承包人，承包人
B.发包人，发包人
C.承包人，发包人
D.发包人，承包人

【答案】 D
3、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（　）承担责任。
A.施工单位
B.监理单位
C.材料供应商
D.项目经理

【答案】 A
4、担保方式中的保证是指（），当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
A.债务人和债权人的约定
B.保证人和债务人的约定
C.保证人和债权人的约定
D.公证人和债权人的约定

【答案】 C
5、设计团队招标主要通过对（　）进行评审确定中标人。
A.设计单位资质等级
B.设计单位的业绩
C.拟派设计团队负责人的实力信誉
D.拟派设计团队的综合能力

【答案】 D
6、下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是（）。
A.不视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作
B.监理人和承包人均有权对历次已签发的进度付款证书中的错、漏或重复予以修正
C.监理人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除
D.承包人作出的修正经与监理人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除

【答案】 A
7、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为( )。
A.承包人可自行调运到其他工地
B.至竣工结束，不得运出工地
C.经过监理人根据合同进度计划审核同意后，可以提前撤出工地
D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地

【答案】 C
8、根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（　）。
A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止
B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止
C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束
D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天

【答案】 A
9、根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（　）。
A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发
B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作
C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具
D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改

【答案】 C
10、依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以()
A.发出终止合同通知，终止监理合同
B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止
C.发出指明其未履行义务的通知后35天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止
D.发出指明其未履行义务的通知后42天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止

【答案】 B
11、委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（ ）。
A.以代理人的名义与对方谈判
B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款
C.代理人在合同谈判过程中独立地表现自己的意志
D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行

【答案】 C
12、材料采购合同履行中，可用来判定现场交货材料质量是否符合要求的方法是（　）。
A.类比衡量法
B.理论换算法
C.尾差分析法
D.经验鉴别法

【答案】 D
13、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（　　）。
A.协议书、投标保函、履约保函
B.投标保函、履约保函、预付款保函
C.协议书、预付款保函、履约保函
D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

【答案】 C
14、建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的（　）进行协商谈判。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.细微偏差
B.投标价格
C.质量要求
D.工期要求

【答案】 A
15、工程招标代理的被代理人是发包人，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由（　　）承担。
A.分包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人

【答案】 D
16、关于勘察成果的说法，错误的是（）。
A.应根据勘查成果文件进行工程设计
B.应根据勘查成果文件组织施工
C.勘查成果应真实、准确
D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果

【答案】 D
17、缺陷责任期从( )起算。
A.投标函中写明的竣工日开始
B.开工通知中写明的开工日开始
C.投标函中写明的开工日开始
D.工程接收证书中写明的竣工日开始

【答案】 D
18、（2019年真题）关于工程设计招标管理的说法，正确的是（　）。
A.一般采用邀请招标方式
B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目
C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标
D.对投标人的资格不进行审查

【答案】 B
19、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（　）。
A.评标的工作量大
B.选择中标人的范围广
C.评标时间长
D.招标费用高

【答案】 B
20、在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在()退还。
A.发出中标通知书后
B.完成评标后
C.提交履约担保后
D.合同履行完毕后

【答案】 C
21、当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，对竣工日期的确定不正确的是（ ）。
A.建设工程经竣工验收合格的，以提交竣工验收报告日为竣工日期
B.建设工程经竣工验收不合格的，以重新竣工验收合格之日为竣工日期
C.发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告日为竣工日期
D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

【答案】 A
22、根据《标准施工合同》，工程实际竣工日，为（　）。
A.承包人提交竣工验收申请报告之日
B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日
C.发包人组织进行验收之日
D.工程接收证书颁发日

【答案】 A
23、某合伙企业与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，则下列说法正确的是（）。
A.合伙企业不能成为合同法律关系的主体
B.采购合同无效
C.合伙企业以其全部财产独立承担民事责任
D.合伙企业财产不足以清偿债务时，合伙人承担无限责任

【答案】 D
24、对于具有通用技术和性能标准、大多数施工单位均能承担的施工项目，宜采用的评标方法是（　　）。
A.经评审的最低投标价法
B.有限数量评审法
C.最低投标价法
D.综合评估法

【答案】 A
25、根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是()。
A.一方因重大误解而订立的合同
B.双方协商一致订立的显失公平的合同
C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同
D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

【答案】 C
26、根据《标准施工合同》，合同工期为（）。
A.合同内约定的工期
B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期
C.合同基准日至竣工验收的工期
D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和

【答案】 D
27、设计工作的总包人和分包人，就分包的设计项目向招标人承担（　）。
A.共同责任
B.按份责任
C.平均责任
D.连带责任

【答案】 D
28、从开工直到颁发工程接收证书之日止的时段，工程照管的责任应由（　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.争端避免裁决委员会

【答案】 B
29、某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷责任期为20个月，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷责任期6个月，A单位工程缺陷责任期的终止时间应为()。
A.A单位工程竣工日后26个月
B.A单位工程竣工日后24个月
C.全部工程竣工日后26个月
D.全部工程竣工日后24个月

【答案】 B
30、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（　　）。
A.留置担保
B.保证担保
C.抵押担保
D.质押担保

【答案】 B
31、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于()。
A.合同价格内的暂列金额
B.预留的部分工程预付款
C.业主的履约保证金
D.预留承包商的部分应得工程款

【答案】 D
32、在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()
A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员
B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员
C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员
D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员

【答案】 B
33、根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（　）。
A.施工合同的发包人
B.施工合同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】 B
34、（2013年真题）关于保证人资格的说法，正确的是（　　）。
A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人
B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
C.医院可以作为保证人
D.公立学校不得作为保证人

【答案】 D
35、建筑工程设计方案评标时，建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的（　　）
A.1/2
B.2/3
C.1/4
D.2/5

【答案】 B
36、某工程项目是按照FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月，A单位工程缺陷通知期的终止时间应为()
A.A单位竣工日后1年
B.A单位工程竣工日后1年3个月
C.全部工程竣工日后1年
D.全部工程竣工日后1年3个月

【答案】 B
37、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应（　）。
A.由发包人提出适当的变更工作单价并执行
B.由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行
C.由监理人商定或确定变更工作单价并执行
D.由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行

【答案】 C
38、下列监理人指示变更中，不属于直接指示变更的是(　　)。
A.按照发包人的要求提高质量标准
B.设计错误需要进行的设计修改
C.增加承包范围外的某项新增工作
D.协调施工中的交叉干扰

【答案】 C
39、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（　）协商后进行调整。
A.发包人和分包人
B.承包人和分包人
C.承包人和发包人
D.分包人和造价管理部门

【答案】 C
40、(2016年真题)根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（　　）作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者
B.两个价格指数中的均值
C.两个价格指数中的较低者
D.两个价格指数按约定比例的均值

【答案】 C
41、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中永久性工程的损失差额由（ ）补偿。
A.保险公司
B.发包人
C.承包人
D.发包人和承包人共同

【答案】 B
42、为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中不属于发包人义务的是()
A.负责青苗树木的损坏赔偿
B.拆除地上障碍物
C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备
D.提供水上勘察作业用船

【答案】 C
43、某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工作70%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付（　　）。
A.15万元
B.20万元
C.25万元
D.10万元

【答案】 A
44、施工企业提交的履约保函,属于《担保法》规定的()担保。
A.留置
B.保证
C.定金
D.质押

【答案】 B
45、投标人递交的投标保证金形式不可以是( )。
A.银行出具的银行保函
B.银行出具的保兑支票
C.银行出具的银行汇票
D.某房地产公司出具的担保书

【答案】 D
46、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。
A.甲、乙都应向发包人索赔
B.甲、乙分别承担对方的损失
C.甲、乙分别承担各自的损失
D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担

【答案】 A
47、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。
A.工程延误索赔
B.工程变更索赔
C.工程加速索赔
D.合同工期索赔

【答案】 C
48、关于组织资格预审，下列说法正确的是（）。
A.潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于10日
B.可能影响资格预审申请文件编制的澄清或者修改应至少在提交资格预审申请文件截止时间3日前通知，否则顺延提交资格预审申请文件的截止时间
C.申请人对资格预审文件的异议应当在递交资格预审申请文件截止时间5日前提出
D.依法必须招标的项目应当组建资格审查委员会

【答案】 B
49、风险型CM合同的计价方式是（）。
A.固定总价
B.成本加酬金
C.固定单价
D.可调单价

【答案】 B
50、下列关于定金的表述中，错误的是（　　）。
A.定金合同从签订之日生效
B.定金数额不得超过主合同标的额的 20%
C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限

【答案】 A
51、招标人最迟应当在（　）内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
A.定标后5日
B.发出中标通知书后5日
C.中标人提交履约保证后5日
D.书面合同签订后5日

【答案】 D
52、设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是()
A.投标单位的企业规模大小
B.投标方案的投入、产出比高低
C.完成初步设计时间的早晚
D.投标单位的质量管理体系是否科学

【答案】 A
53、在施工招标程序中，（ ）将作为未来施工合同文件的组成部分。
A.中标通知书
B.中标人的投标文件
C.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改
D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改

【答案】 A
54、 ( )专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
A.高空作业工程
B.地下暗挖工程
C.大爆破工程
D.深水作业工程

【答案】 B
55、工程进度款支付的依据是 ( )
A.合同文件
B.已完成合格工程量计量的数据
C.竣工验收
D.进度款支付证书

【答案】 B
56、关于抹灰工程，下列说法错误的是( )。
A.凡外墙窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出腰线等，上面均应做流水坡度，下面均应做滴水线或滴水槽
B.室内墙面、柱面和门洞口的阳角，宜用1：2水泥砂浆做护角，高度不应低于2m
C.木结构与砖石结构、混凝土结构等相接处基体表面的抹灰，应先铺钉金属网并绷紧牢固。金属网与各基体搭接宽度不应小于100mm
D.人防地下室顶棚应在板底抹1：2.5水泥砂浆，15mm厚

【答案】 D
57、监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。
A.7
B.14
C.15
D.28

【答案】 B
58、某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1 年，A 单位工程为分部移交工程，A 单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3 个月，A 单位工程缺陷通知期的终止时间应为（　）。
A.A 单位工程竣工日后1 年
B.A 单位工程竣工日后1 年3 个月
C.全部工程竣工日后1 年
D.全部工程竣工日后1 年3 个月

【答案】 B
59、（2017年真题）根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（　）。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保

【答案】 D
60、（2021年真题）根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（　　）时起由卖方转移到买方。
A.交付
B.核验
C.清点
D.签约

【答案】 A
61、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。
A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人
B.投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

【答案】 C
62、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（　）应将被授权监理人员的（　）通知承包人。
A.发包人，姓名及其授权范围
B.发包人，职能分工及监理权限
C.总监理工程师，姓名及其授权范围
D.总监理工程师，职能分工及监理权限

【答案】 C
63、某工程投标了安装工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，应由保险人负责赔偿的事件是（ ）。
A.大气放电造成电气设备或电气用具本身的损失
B.闪电击毁现场施工用配电柜
C.设计错误导致部分设备拆除重装
D.盘点时发现的短缺

【答案】 B
64、监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。
A.7
B.14
C.28
D.42

【答案】 A
65、某合伙企业与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，则下列说法正确的是（　　）。
A.合伙企业不能成为合同法律关系的主体
B.采购合同无效
C.合伙企业以其全部财产独立承担民事责任
D.合伙企业财产不足以清偿债务时，合伙人承担无限责任

【答案】 D
66、在发包人要求中，竣工试验的第一阶段是（　）。
A.试验前准备
B.对联动试车的要求
C.对投料试车的要求
D.对性能的测试

【答案】 A
67、招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（　）日。
A.3
B.5
C.7
D.10

【答案】 B
68、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.受益人
D.负有投保义务的当事人

【答案】 D
69、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本

【答案】 B
70、工程设计招标通常采用的评标方法是（　　）。
A.最低评标价法
B.经评审的最低投标价法
C.综合评估法
D.设计费比选法

【答案】 C
71、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是( )。
A.要求重新评标
B.回头说明其不同意见和理由
C.书面说明其不同意见和理由
D.要求其他成员说明同意的意见和理由

【答案】 C
72、 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（　　）小时内向总监理工程师提出书面异议。
A.12
B.24
C.36
D.48

【答案】 D
73、根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（　）。
A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效
B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效
C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效
D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

【答案】 A
74、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是()。
A.以投标人的平均报价作为评标价
B.以中标人的评标价作为中标价
C.以报价最低的投标价为中标价
D.以中标人的报价为中标价

【答案】 D
75、下列关于学龄前儿童三餐二点制的叙述，正确的是（　　）。
A.午后点心应该高能量，以应对下午的活动
B.早餐、早点应该占一日能量和营养素的30%
C.晚餐占一日能量和营养素的30%
D.午餐加午后点心占一日能量和营养素的40%
E.晚餐应清淡，以避免影响睡眠

【答案】 B
76、以下属于分类资料的是（　　）。
A.身高
B.年龄
C.贫穷富裕程度
D.性别

【答案】 D
77、建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具有相应的承包资质，是由建设工程合同（ ）决定的。
A.合同主体的严格性
B.合同标的的特殊性
C.合同履行期限的长期性
D.计划和程序的严格性

【答案】 A
78、在施工准备阶段，（）属于监理人应当完成的工作。
A.提供施工场地范围内地下管线和地下设施的相关资料
B.审查施工进度计划
C.办理取得现场外的道路通行权
D.约定开工时间

【答案】 B
79、根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是()。
A.投标文件的密封不符合招标文件的要求
B.投标人购买招标文件后不递交投标文件
C.投标文件中附有招标人不能接受的条件
D.投标截止日期后要求撤回投标文件

【答案】 D
80、投标保证金将被没收的情形不包括（ ）。
A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标文件
B.投标人在投标有效期内修改投标文件
C.投标人采用不正当的手段骗取中标
D.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正

【答案】 B
81、根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，证确的是()
A.双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁
B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定
C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁
D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定

【答案】 C
82、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，建设工程采用设计施工总承包模式的优点是（）。
A.减少设计变更
B.易获得最优设计方案
C.加强发包人对承包人的监督
D.减少承包人的风险

【答案】 A
83、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是( )。
A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包
B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包
C.工程勘察任务的承包人可以是自然人
D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位

【答案】 B
84、（　　）是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。
A.货样买卖
B.试用买卖
C.分期交付买卖
D.分期付款买卖

【答案】 A
85、关于连带责任保证的说法，正确的是()
A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任
B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任
C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任
D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

【答案】 B
86、按照《标准施工合同》规定，（　　）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.勘察人

【答案】 A
87、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（ ）。
A.合同中规定此项工作为固定费率
B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过10%
C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%
D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过0.01%

【答案】 B
88、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.技术文件

【答案】 C
89、一般情况下由（　　）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
A.发包人
B.设备供应商
C.承包人
D.监理人

【答案】 C
90、下列关于工程设备试运行组织责任的说法中，正确的是（）。
A.发包人采购的设备，其试运行由承包人负责组织
B.承包人采购的设备，其试运行由发包人负责组织
C.均由发包人负责组织
D.均由承包人负责组织

【答案】 D
91、某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由（)承担。
A.发包人
B.监理单位
C.承包人
D.维修公司

【答案】 A
92、下列关于零部件、备品备件的说法，错误的是（　　）。
A.单独报价的要按投标人在“投标资料表”中的规定计算总价
B.招标文件为要求报价的按“投标资料表”中的规定计入评标价
C.已经计入投标报价的，评标价可以再进行调整
D.已经计入投标报价的，此项费用包含在报价内

【答案】 C
93、在接收证书颁发前业主确实使用的工程，视为自（　）起已被业主接收。
A.开工之日
B.开始使用之日
C.缺陷责任期结束之日
D.办理接收证书之日

【答案】 B
94、根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是（）。
A.组织施工单位测设施工控制网
B.组织监理单位编制施工组织设计
C.组织设计单位进行设计交底
D.组织勘察单位进行现场勘查

【答案】 C
95、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。
A.合同约定的开始日至完成日
B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日
C.合同签订日至合同约定的完成日
D.合同约定的开始日至工程验收合格日

【答案】 B
96、关于施工预付款担保的说法正确的是（）。
A.主要形式是银行汇票
B.金额一般与预付款金额相同
C.有效期始于承包人收到预付款之日
D.有效期止于工程竣工之日

【答案】 B
97、根据《标准施工合同》，施工合同文件包括()
A.招标文件
B.投标函及投标函附录
C.委托监理协议书
D.投标企业定额标准

【答案】 B
98、采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值称为（　　）。
A.独立评价值
B.加权评价值
C.综合评价值
D.基准评价值

【答案】 D
99、关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（　）。
A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复
B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数
C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行
D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定

【答案】 B
100、关于投标保证有效期的说法，正确的是（　）。
A.投标保证有效期应从投标时起算
B.投标保证有效期应从开标日起算
C.投标保证有效期不得延长
D.投标保证有效期应长于投标有效期

【答案】 B
101、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。
A.发包人严重拖欠工程进度款
B.发包人拖延组织工程竣工验收
C.发包人拒绝支付工程竣工结算款
D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料

【答案】 C
102、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（）。
A.若买方不履行购买义务，25万元予以没收
B.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元
C.若卖方不能交付货物，应返还50万元
D.若卖方不能交付货物，应返还40万元

【答案】 B
103、评标委员会的成员应为（　　）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
A.3
B.5
C.7
D.9

【答案】 B
104、下列关于缺陷责任期的说法正确的是（）。
A.缺陷责任期从颁发工程接收证书日开始计算
B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由承包人负责修复
C.修复后需再行试验和试运行的，试验和试运行的全部费用由承包人承担
D.由发包人向承包人签发缺陷责任期终止证书

【答案】 B
105、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（　）为准。
A.原总价
B.原单价与工程量乘积之和
C.新总价
D.新单价与工程量乘积之和

【答案】 B
106、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是()。
A.行为
B.事件
C.客观事实
D.法律事实

【答案】 D
107、下列关于氨基酸评分的叙述，正确的是（　　）。
A.适用于混合食物的蛋白质的评价
B.明确哪种氨基酸是限制氨基酸
C.适用于单一食物蛋白质的评价
D.可以评价食物蛋白质的营养价值
E.只能找出限制氨基酸，不能找出其他氨基酸的不足

【答案】 A
108、关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法
B.投标文件载明的交货期早于招标文件要求的，应当机遇评标优惠
C.评标时不考虑运输费用
D.评标时不对价格进行贴现计算

【答案】 A
109、项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成（ ）
A.表见代理
B.法定代理
C.指定代理
D.委托代理

【答案】 D
110、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()
A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格
B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性
C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效
D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间

【答案】 B
111、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为7 个，而资格审查文件规定的数量为9 个，则（ ）。
A.不需要评分，选其中前3 名通过资格审查
B.需要进行评分，7 家均通过资格审查
C.不需要进行评分，7 家均通过资格审查
D.需重新进行资格审查

【答案】 C
112、对于必须实施的变更，监理人在指示变更时应当（）。
A.征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示
B.不需征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示
C.征求承包人意见，可自行确定发出变更指示
D.不需征求承包人意见，可自行确定发出变更指示

【答案】 B
113、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法不正确的是（　　）。
A.与承包人协商后确定实施变更
B.承包人收到变更意向书后可以不同意实施变更
C.承包人同意实施变更的，可以直接实施变更
D.经发包人同意后发出变更指示

【答案】 C
114、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（　　）承担责任。
A.施工单位
B.监理单位
C.材料供应商
D.项目经理

【答案】 A
115、在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（）。
A.标的物品种多，供货条件差异小
B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货
C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段
D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段.安装调试.试运行.保修等

【答案】 D
116、根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.办理出入施工现场的道路通行手续
B.建立施工现场质量管理体系
C.确定施工测量的基准点和基准线
D.收集地下管线和地下设施相关资料

【答案】 B
117、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。
A.表明从发出该通知时间开始工作
B