2019-2025年监理工程师之合同管理过关检测试卷A卷附答案.docx

2019-2025年监理工程师之合同管理过关检测试卷A卷附答案

单选题（共600题）
1、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（　）。
A.索赔意向通知
B.最终索赔通知书
C.施工现场的记录
D.索赔依据

【答案】 B
2、施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人()
A.无权对该工程主张任何权利
B.无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权
C.可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿
D.可以留置该工程

【答案】 C
3、（2017年真题）建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（　）承担。
A.招标代理机构
B.建设单位
C.政府监管机构
D.项目评标委员会

【答案】 B
4、下列各项中，关于担保的表述中，不正确的是（ ）。
A.担保合同是被担保合同的从合同
B.从合同无效，主合同也无效
C.担保通常由当事人双方订立担保合同
D.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则

【答案】 B
5、从开工直到颁发工程接收证书之日止的时段，工程照管的责任应由（　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.争端避免裁决委员会

【答案】 B
6、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.受益人
D.负有投保义务的当事人

【答案】 D
7、可以以不动产作为担保财产的担保方式是（　　）。
A.定金
B.抵押
C.质押
D.留置

【答案】 B
8、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（　　）关系。
A.债权与债务
B.代理与被代理
C.法人与自然人
D.权利与义务

【答案】 D
9、根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时()。
A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款
B.将无条件补偿条款写入专用条款
C.将有条件补偿条款写入专用条款
D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担

【答案】 A
10、（2020年真题）合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（　）。
A.质量合格证
B.进度款支付证
C.验收证书
D.验收款支付证

【答案】 C
11、某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（　）。
A.联合体投标没有提交联合体协议书
B.投标工期长于招标文件中要求的工期
C.投标保函金额少于招标文件的要求
D.未详细说明使用专利施工的技术细节

【答案】 D
12、根据九部委的勘察合同的规定，承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除工作的主体是（　　）。
A.发包人
B.勘察人
C.施工单位
D.监理单位

【答案】 B
13、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。
A.合同工期
B.竣工日期
C.施工期
D.合同有效期

【答案】 A
14、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。
A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用
B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用
C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用
D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用

【答案】 D
15、建设工程材料采购招标项目评标委员会对投标报价所作价格调整不正确的是（）。
A.投标书中提出的交货期晚于招标文件规定的交货时间，每超过基础时间一周，在投标价上增加招标文件中规定的投标价的某一百分比
B.投标书中提出的交货期早于招标文件规定的交货时间，不给予评标优惠
C.投标书中提出可以减少招标文件说明的预付款金额，由此给招标人带来的经济利益按预定的方法折算后，增加投标价
D.投标材料性能高于标准的，不考虑降低评标价

【答案】 C
16、（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（　）。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

【答案】 D
17、根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至()之日止。
A.竣工验收
B.工程师签发工程接收证书
C.工程师签发履约证书
D.结清单生效

【答案】 D
18、关于抵押的说法，正确的是（ ）。
A.抵押的财产不转移占有
B.抵押的财产应当为抵押人所有
C.土地所有权可以作为抵押物
D.抵押合同应自登记之日起生效

【答案】 A
19、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人
D.发包人和材料设备供应商

【答案】 B
20、设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是()
A.投标单位的企业规模大小
B.投标方案的投入、产出比高低
C.完成初步设计时间的早晚
D.投标单位的质量管理体系是否科学

【答案】 A
21、关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（　）。
A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用
B.承包人必须具备法人资格
C.勘察工作范围由法规确定
D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式

【答案】 B
22、下列合同中，合同法律关系客体属于“行为”的是（ ）。
A.借款合同
B.买卖合同
C.技术转让合同
D.勘察合同

【答案】 D
23、与邀请招标相比，公开招标的特点是()
A.竞争程度低
B.评标工作量小
C.招标时间长
D.费用低

【答案】 C
24、下列关于无权代理的叙述，正确的是（）。
A.无权代理行为经追认后，由被代理人和代理人承担连带责任
B.被代理人拒绝追认无权代理行为，则由行为人承担民事责任
C.被代理人在收到相对人催告通知之日起一个月内未作表示的，视为追认
D.无权代理行为在被代理人追认后相对人依然可以撤销

【答案】 B
25、建设工程设计合同，除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.14
B.30
C.60
D.90

【答案】 D
26、根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。工程师发布该指令的依据是()的规定。
A.施工合同中关于进度控制条款
B.施工合同中关于变更条款
C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款
D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款

【答案】 B
27、英国NEC合同文本中，关于主要选项条款的说法，错误的有（ ）。
A.适用于承包加酬金合同
B.适用于综合单价计量承包
C.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定的情况
D.适用于施工管理承包

【答案】 A
28、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（　）最有利的解释进行计价。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.善意第三方

【答案】 B
29、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为()
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁

【答案】 C
30、《招标投标法实施条例》规定，投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从（ ）之日起算。
A.发售招标文件
B.发出中标通知书
C.提交投标文件的截止
D.评标结束

【答案】 C
31、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，该合理时间表述正确的是（）。
A.自招标文件开始发出之日起不少于15日
B.自招标文件停止发售之日起不少于15日
C.自招标文件开始发出之日起不少于20日
D.自招标文件停止发售之日起不少于20日

【答案】 C
32、某工程未经竣工验收，发包人于 4 月 6 日开始擅自使用工程，承包人于 4 月 15 日向监理人送交了竣工验收申请报告，4 月 20 日经验收质量合格，监理人于 4 月 25 日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（ ）。
A.4月6日
B.4月15日
C.4月20日
D.4月25日

【答案】 A
33、 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（　　）个月。
A.3
B.6
C.9
D.12

【答案】 B
34、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（　　）组织。
A.设计人
B.监理人
C.发包人
D.总承包人

【答案】 C
35、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人承担违约责任的原则是()
A.补偿性原则
B.惩罚性原则
C.无过错原则
D.有限责任和过错责任原则

【答案】 D
36、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（ ）。
A.有利于投标人全面了解招标项目情况
B.有利于减少可能的争议
C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境
D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘

【答案】 D
37、采用合格制资格审查方法时，详细审查因素不包括（　）。
A.营业执照
B.安全生产许可证
C.业绩
D.法人资格

【答案】 D
38、下列关于计数资料的说法，正确的是（　　）。
A.如缺乏病人数等
B.将观察单位按某种属性或类别分组，然后观察单位个数的资料
C.观察单位个数所得的资料
D.一般为无序变量
E.一般有单位为有序变量

【答案】 A
39、取得工程设计（ ）的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务。
A.行业资质
B.专业资质
C.通用资质
D.专项资质

【答案】 A
40、预付款担保的主要形式为（　　）。
A.银行保函
B.保兑支票
C.银行汇票
D.现金支票

【答案】 A
41、在NEC合同文本中，目标合同（　　）。
A.适用于签订合同时价格已经确定的合同
B.适用于拟建工程在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本的情况
C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况
D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同

【答案】 B
42、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前（　　）天通知承包人。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 B
43、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人的开工准备还不满足开工条件，则下列说法正确的是（ ）。
A.迟延发出开工通知
B.合同工期予以顺延
C.提前7 天向承包人发出开工通知
D.以开工条件具备的时间为开工日期

【答案】 C
44、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为()
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁

【答案】 C
45、某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则()
A.承包人的损失都由发包人承担
B.发包人的损失都由承包人承担
C.双方的损失各自承担
D.双方的损失都由审批部门承担

【答案】 A
46、保险决策主要表现在（　　）。
A.是否投保和选择保险人
B.是否投保和选择被保险人
C.是否投保和选择受益人
D.选择保险人和选择受益人

【答案】 A
47、根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（　）证书或已生效的结清款支付函正本一份 ，并经审核无误后（　）内，向卖方支付结清款。
A.缺陷责任期届满，14天
B.缺陷责任期届满，28天
C.质量保证期届满，14天
D.质量保证期届满，28天

【答案】 D
48、建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()
A.交付导致材料所有权发生转移
B.交付完成，采购合同终止
C.材料交付时间即合同生效时间
D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

【答案】 A
49、下列关于建设工程设计施工总承包合同工程价款支付的说法，错误的是（　　）。
A.勘察设计费按照提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解
B.材料和工程设备费分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解
C.技术服务培训费按照价格清单中的单价，结合合同进度计划按比例进行分解
D.其他工程价款按照价格清单中的价格，结合合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解

【答案】 C
50、为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在限度内就该担保财产优先受偿，这称之为（　　）。
A.抵押
B.最高额抵押
C.质押
D.最高额质押

【答案】 B
51、发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人不得拒绝，（　　）应承担承包人由此增加的保管费用。
A.发包人
B.承包人
C.供货商
D.监理人

【答案】 A
52、依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金()
A.在颁发接收证书时全部返还
B.在颁发履约证书时全部返还
C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半
D.不再返还

【答案】 C
53、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应()计算。
A.按工程师提出的单价
B.按承包人提出的单价
C.按设计单位提出的单价
D.参照报价单内类似工作的单价

【答案】 D
54、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则交货地点应为()
A.供货人订立合同时的营业地
B.合同订立地
C.采购人订立合同时的营业地
D.工程项目所在地

【答案】 A
55、某工程项目由于异常不利的气侯条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（　）。
A.工期可以顺延，但费用不予补偿
B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润
C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿
D.工期、费用、利润均不能补偿

【答案】 A
56、根据《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括（）。
A.招标公告或投标邀请书
B.申请人须知
C.已标价的工程量清单
D.发包人要求

【答案】 A
57、在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但在合同履行阶段必然发生的价格，称之为（　）。
A.暂估价
B.暂列金额
C.合同价格
D.签约合同价

【答案】 A
58、关于工程设计管理的说法，正确的是（）。
A.设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务
B.除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商
C.设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务
D.设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析

【答案】 B
59、某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30%时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为()
A.设计院没收建设单位支付的定金
B.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30%
C.建设单位支付合同设计费的50%
D.设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50%

【答案】 C
60、成人血清视黄醇低于（　　）表示机体不足。
A.1.05 μmol/L
B.3.15μmol/L
C.0.70 μmol/L
D.0.35 μmol/L
E.1.02 μmol/L

【答案】 C
61、根据《标准施工合同》，在调价公式的应用中，以下基本原则表述正确的是（）。
A.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人调整
B.因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效
C.需要调整价格的材料，以监理人复核后确认的材料单价及数量，作为调整依据
D.因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日价格指数进行支付计算

【答案】 C
62、根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定
B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调
C.由工程师负责裁决
D.由承包商与项目经理共同处理

【答案】 A
63、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。
A.5％
B.10％
C.15％
D.20％

【答案】 B
64、（2018年真题）根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（　）。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核

【答案】 A
65、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（　）。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知
C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D.组织编制施工“合同进度计划”

【答案】 C
66、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。
A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间
B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准
C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用
D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有

【答案】 B
67、(2015年真题)根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的（　）部分。
A.单价支付
B.工程材料费用
C.总价支付
D.人工费用

【答案】 A
68、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由()组织。
A.发包人
B.承包人
C.设备供应商
D.质量监管部门

【答案】 B
69、某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为（　　）。
A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价
B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定
C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定
D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定

【答案】 C
70、按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是()
A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费
B.损失严重的应向发包人支付赔偿金
C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额
D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算

【答案】 C
71、饼干中脂肪含量的测定方法宜选用（　　）方法。
A.罗紫-哥特里法
B.索氏提取法
C.酸水解法
D.碱性乙醚法

【答案】 C
72、常用的评价蛋白质利用率的方法有（　　）。
A.相对蛋白质值
B.蛋白质功效比值
C.蛋白质净利用率
D.蛋白质生物价
E.净蛋白质比值

【答案】 A
73、FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是()
A.指定分包商的施工自行管理，不需要协调
B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理
C.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理
D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理

【答案】 C
74、下列描述中不属于资格评审的是（）。
A.资质要求
B.业绩要求
C.质量要求
D.信誉要求

【答案】 C
75、根据《标准设计招标文件》，工程设计投标文件在初步评审阶段的评审内容是（　　）。
A.形式评审、设计方案评审、报价评审
B.形式评审、资格评审、响应性评审
C.资格评审、响应性评审、设计方案评审
D.资格评审、报价评审、设计方案评审

【答案】 B
76、（2012年真题）某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（　　）。
A.该施工企业
B.该外地的分公司
C.项目经理部
D.项目经理

【答案】 A
77、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，不正确的是()。
A.工程师与承包人共同检验
B.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验
C.工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽
D.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验

【答案】 C
78、某项目监理人于7 月10 日发出开工通知，承包人于7 月11 日收到该通知，通知中说明开工日期为8 月1 日，但承包人的开工准备还不满足开工条件，直至8 月20 日才具备开工条件，则该项目的开工日期应为（）。
A.7月10日
B.7月11日
C.8月1日
D.8月20日

【答案】 C
79、本人知道他人以自己名义行为而不作否认表示，代理关系（　）。
A.成立
B.不成立
C.取决于被代理人是否追认
D.取决于代理人是否申请被代理人确认

【答案】 A
80、下列关于缺陷责任期的说法正确的是（ ）。
A.缺陷责任期从投标函中写明的竣工日开始计算，最长不超过2 年
B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由缺陷原因责任方负责修复并承担修复费用
C.缺陷工程或部位修复后再行试验和试运行的全部费用由缺陷原因责任方承担
D.延长缺陷责任期时，修复检验合格日前已经过的时间有效，继续计算缺陷责任期

【答案】 C
81、根据《招标投标法实施条例》，（　）是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。
A.优秀的建设方案
B.最低的报价
C.最好的工作质量
D.最快的工期

【答案】 A
82、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（　）。
A.协议书中的签约合同价格
B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款
C.中标通知书中的中标价格
D.承包人的投标报价

【答案】 B
83、根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（ ）。
A.装在设备制造厂”的运输工具上
B.施工场地设备安装部位
C.运至施工场地运输工具的车面上
D.施工场地的安装作业面

【答案】 C
84、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解、原则是()
A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解
B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解
C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解
D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解

【答案】 A
85、根据《标准施工招标文件》，可以作为评标委员会专家的人员有（ ）。
A.招标人代表
B.招标工程项目主管部门代表
C.行政监督部门代表
D.投标人参股公司的代表

【答案】 A
86、下列事件发生后不能既索赔费用又索赔利润的是（　　）。
A.提供的基准资料错误
B.异常恶劣的气候条件
C.发包人原因造成质量不合格
D.发包人违约解除合同

【答案】 B
87、营养干预试验设计的类型在研究层面上常采用（　　）方案。
A.动物实验
B.随机对照
C.临床试验
D.类实验
E.人体试验

【答案】 B
88、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。由于监理人的错误指示与协调能力不足，造成甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（　　）。
A.自行负责
B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延
C.不予补偿，但应合理顺延合同工期
D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】 D
89、合同实施计划是保证合同履行的重要手段，合同实施计划不包括（　　）
A.合同实施的主要风险
B.合同实施总体安排
C.合同分解与管理策划
D.合同实施保证体系的建立

【答案】 A
90、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（　）。
A.装在设备制造厂的运输工具上
B.施工场地设备安装部位
C.运至施工场地运输工具的车面上
D.施工场地的安装作业面

【答案】 C
91、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。
A.合同工期
B.竣工日期
C.施工期
D.合同有效期

【答案】 A
92、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。
A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间
B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准
C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用
D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有

【答案】 B
93、下列关于合同设备交付的开箱检验，说法错的是（　）。
A.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验
B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行
C.开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行
D.开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验7 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方

【答案】 D
94、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（　）。
A.保险公司承担全部损失
B.保险公司承担除外责任以外的全部损失
C.业主自行承担全部损失
D.业主和保险公司协商分担损失

【答案】 C
95、甲为 17 周岁，以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人，关于甲实施民事法律行为的说法正确的有（　　）。
A.可以独立实施纯获利益的或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为
B.实施与其年龄、智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认
C.由其法定代理人代理实施民事法律行为
D.可以独立实施民事法律行为

【答案】 D
96、依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是()．
A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式
B.违约金和定金不能同时选用
C.违约金是承担违约责任的必备形式
D.违约金和赔偿损失不能同时使用

【答案】 C
97、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是()。
A.地方税费发生变化
B.工程造价管理部门公布的价格调整
C.施工作业导致停水2天
D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日

【答案】 D
98、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（　）最有利的解释进行计价。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.善意第三方

【答案】 B
99、在设计合同履行中，由（　）进行设计交底。
A.设计单位
B.监理单位
C.发包单位
D.总承包单位

【答案】 A
100、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由( )承担。
A.承包人
B.发包人
C.政府部分
D.发包人和承包人

【答案】 B
101、（2019年真题）招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（　）。
A.目的
B.时间
C.内容
D.方法

【答案】 B
102、招标人最迟应当在（　　）内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
A.定标后5日
B.发出中标通知书后5日
C.中标人提交履约保证后5日
D.书面合同签订后5日

【答案】 D
103、材料采购合同履行管理中，除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后（）日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。
A.7
B.14
C.24
D.28

【答案】 A
104、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法，正确的是（　）。
A.承包商不与分包商订立分包合同
B.不允许承包商将全部施工任务进行分包
C.采用成本加酬金的计价方式
D.采用单价合同的计价方式

【答案】 C
105、索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）天内向监理人递交索赔意向通知书。
A.5
B.15
C.21
D.28

【答案】 D
106、关于采暖居住建筑的热工设计，下列哪条符合采暖住宅建筑节能设计有关标准规定？( )
A.外廊式住宅的外廊可不设外窗
B.除共用楼梯间的集合式住宅外，住宅的楼梯间在底层出入口处均应设外门
C.消防车道穿过住宅建筑的下部时，消防车道上面的住宅地板应采用耐火极限不低于1.5小时的非燃烧体，可不再采取保温措施
D.住宅下部为不采暖的商场时，其地板也应采取保温措施

【答案】 D
107、大型工程设备的采购招标过程中，关于详细评审说法不正确的是（　）。
A.以评标价的高低比较投标书的优劣
B.中标人一定是报价最低者
C.投标人要按照招标文件内合同条款所列的付款条件报价
D.货物到达施工现场的总费用有不同计算方式

【答案】 B
108、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由( )。
A.发包人承担，批准顺延工期
B.承包人承担，工期不可顺延
C.承包人承担，可以顺延工期
D.发包人承担，不批准顺延工期

【答案】 A
109、在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽。工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准。该事件的合同责任应为()
A.承包人应获得工期顺延和费用补偿
B.工期不予顺延，费用也不予补偿
C.工期不予顺延，费用应当补偿
D.工期应予顺延，费用不予补偿

【答案】 B
110、下列选项中，不属于公开招标缺点的是（　　）。
A.评标工作量大
B.招标时间长
C.所需费用高
D.竞争激烈程度较差

【答案】 D
111、关于技术服务，下列说法错误的是（）。
A.卖方应派遣技术熟练.称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务
B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理
C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担
D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员

【答案】 C
112、根据《标准施工招标文件》，以下（　）不属于招标文件的有效内容。
A.投标预备会会议纪要
B.对投标人质疑的书面解答
C.对招标文件的修改、澄清文件
D.评标报告

【答案】 D
113、材料和通用型设备采购招标文件中，标包划分是（ ）。
A.有利于提高经济效益
B.有利于自身资质的不断完善
C.有利于提高自身的利益和供货质量
D.有利于吸引多家投标人参加竞争

【答案】 D
114、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（　　）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.业或承包商

【答案】 B
115、根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是( )。
A.只包括暂列金额，不包括暂估价
B.既不包括暂列金额，也不包括暂估价
C.不包括暂列金额，只包括暂估价
D.既包括暂列金额，也包括暂估价

【答案】 D
116、招标人和中标人应当在（　）之日起（　）之内，订立书面合同
A.中标通知书发出，15日
B.中标通知书发出，30日
C.中标通知书送达，15日
D.中标通知书送达，30日