2025年设备监理师之设备监理合同真题练习试卷B卷附答案.docx

2025年设备监理师之设备监理合同真题练习试卷B卷附答案

单选题（共600题）
1、甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是( )。
A.2009年6月1日
B.2009年6月15日
C.2009年6月17日
D.2009年6月30日

【答案】 C
2、FIDIC新黄皮书规定，业主应向承包商支付期中付款证书确认的款额，付款时间在( )天内。
A.工程师签发期中付款证书后的28
B.工程师完成工程量计量后的56
C.工程师收到报表和证明文件后的56
D.工程师签发期中付款证书后的56

【答案】 C
3、投标人参加投标的，应当在( )送达投标文件。
A.投标有效期内
B.评标开始之前
C.开标时间之前
D.中标通知书发出之前

【答案】 C
4、某工程施工阶段因分包单位违章施工，发生一起死亡5人的安全事故，根据相关规定，下列关于该安全事故的说法，正确的是( )。
A.发生事故后，现场有关人员应当于1小时内向本单位负责人报告
B.该安全事故为一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故组进行调查
C.该安全事故应由总承包单位负责上报事故
D.负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复

【答案】 C
5、当工程施工过程中有分包商参与时，应掌握各分包商的HSE管理情况，避免可能发生的不利事件对整个工程的实施和其他人员造成影响的是( )。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.承包商

【答案】 D
6、下列产品中需要依照《产品质量法》予以规范的是( )。
A.农产品质量
B.建筑工程质量
C.建筑材料质量
D.军工产品质量

【答案】 C
7、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过( )。
A.合同价格
B.最终付款证书中确认的金额
C.竣工结算总额
D.中标合同金额

【答案】 D
8、法律关系是一定的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成的( )关系。
A.道德关系
B.权利义务关系
C.人际关系
D.民事关系

【答案】 B
9、设备工程合同管理的根本任务是( )。
A.设备工程合同的签订、履行、保修
B.设备工程合同约定的设计、制造、安装
C.设备工程合同质量、进度、投资控制
D.与业主签订委托监理合同

【答案】 C
10、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的( )天内，向业主发出期中付款证书。
A.14
B.28
C.42
D.56

【答案】 B
11、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是( )。
A.总承包单位
B.总承包单位施工负责人
C.分包人
D.施工人员

【答案】 C
12、根据《产品质量法》对产品责任的诉讼时效的规定，我国的产品责任诉讼时效为( )年。
A.1
B.2
C.4
D.10

【答案】 B
13、某建设项目施工招标时，三家投标人组成了联合体参加竞标，最终该联合体中标，应与招标人签订合同的是( )。
A.联合体
B.联合体各方
C.联合体中的牵头人
D.联合体中的资质较高方

【答案】 B
14、跃兴工程公司与建设单位签订了工程施工承包合同，建设单位的下列行为中，属于违法行为的是( )。
A.委托与建设单位同属于一个集团的具有监理该项目资质的某监理公司实施工程施工监理
B.为早日实现投资效益，书面通知跃兴公司将合同约定的13个月工期压缩为12个月
C.向工地派驻1名建设单位的代表
D.所有取样的试块、试件送由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测

【答案】 B
15、甲定做单位在乙处定做设备，乙按期交货后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向( )申请执行。
A.仲裁委员会
B.人民法院
C.人民政府
D.甲的上级主管部门

【答案】 B
16、根据《合同法》规定，甲方违约，乙方采取适当措施减少了损失，为此多支出了合理费用，该费用应当由( )承担。
A.乙
B.甲
C.甲、乙共同
D.甲、乙按比例

【答案】 B
17、“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的( )。
A.采取补救措施
B.赔偿损失
C.继续履行
D.违约金规则

【答案】 C
18、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B.抵押人的宅基地使用权
C.抵押人拥有的股票
D.学校设施

【答案】 A
19、下列关于民事诉讼的表述，正确的是( )。
A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织
B.被告不提出答辩将败诉
C.被告不到庭案件将无法审理
D.人民法院在判决前可以进行调解

【答案】 D
20、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有( )。
A.扣押权
B.留置权
C.处置权
D.抵押权

【答案】 B
21、甲公司授权其业务员张某采购2台设备，张某采购时认为价格便宜便购买了4台，并签订了合同。此合同的效力为( )。
A.有效
B.可撤销
C.效力待定
D.无效

【答案】 C
22、FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前( )天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
23、根据《民法通则》，下列责任形式中，属于民事责任形式的是( )。
A.赔礼道歉
B.责令停业
C.罚款
D.具结悔过

【答案】 A
24、基于现场保安，负责阻止未经授权的人员进入现场的是( )。
A.工程师
B.承包商
C.业主
D.保安公司

【答案】 B
25、下列关于委托合同的说法不正确的是( )
A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础
B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务
C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已
D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有

【答案】 D
26、如果因供货方原因导致不能全部或部分交货，应依照合同约定的( )支付违约金。
A.违约金比例
B.违约金的比例乘以不能交货的部分货款计算
C.违约金加采购方的损失计算
D.供货方实际违约情况

【答案】 B
27、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应( )。
A.以自己的名义向人民法院主张该购房款
B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款
C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款
D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款

【答案】 A
28、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是( )。
A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任
B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任
C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任
D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任

【答案】 D
29、FIDIC“新黄皮书”中，按合同规定的计量方法，实际支付给承包商的金额是( )。
A.进度款
B.结算款
C.合同价格
D.保留金

【答案】 C
30、业主退还履约保证给承包商的期限是( )天内。
A.工程师签发接收证书后的14
B.业主接收工程后的21
C.缺陷通知期届满后的14
D.业主收到工程师签发的履约证书副本后的21

【答案】 D
31、设备设计合同生效后，设计人由于自身原因拒不履行合同，下列关于设计人应承担的责任形式陈述，正确的是( )。
A.返还委托人已支付的定金
B.免收设计费
C.双倍返还定金
D.委托人继续履行合同

【答案】 C
32、工程师管理合同过程中，无权处理的事项是( )。
A.指示承包商调查引发工程质量缺陷的原因
B.撤销对承包商任命的承包商代表的同意
C.修改合同中业主的职责
D.为了检验承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件

【答案】 C
33、如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是( )的构成条件之一。
A.进行工程竣工试验
B.工程接收
C.进行工程竣工后试验
D.签发履约证书

【答案】 B
34、根据《安全生产法》的规定，施工人员在施工过程中的应当承担的法定义务是( )。
A.拒绝执行违章指挥
B.拒绝冒险作业
C.检举危害生命安全的行为
D.严格遵守安全操作规程

【答案】 D
35、根据《招标投标法实施条例》，招标人可以采用邀请招标方式的情形是( )。
A.主要工艺、技术采用特定专有技术
B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求
C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
D.国有资金投资占控股或者主导地位

【答案】 C
36、承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经( )同意。
A.业主
B.工程师
C.工程师助理
D.项目经理

【答案】 B
37、根据《担保法》的规定，有关抵押表述正确的是( )。
A.只能由债务人提供抵押物
B.抵押人转移对抵押物的占有
C.抵押权人有权依法以抵押物的变卖价款优先受偿
D.债务人不履行债务时，抵押物归债权人所有

【答案】 C
38、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，付款计划详细规定了合同价格分期支付的金额，如果合同有要求，付款计划应当由( )编制。
A.承包商根据中标合同金额
B.承包商根据投标金额
C.工程师根据合同价格
D.业主根据资金落实情况

【答案】 A
39、根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是( )。
A.外商投资工业项目
B.涉及国家安全工程
C.关系社会公共利益的大型基础设施
D.抢险救灾工程

【答案】 C
40、建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到( )。
A.三个月
B.六个月
C.九个月
D.一年

【答案】 C
41、承包商按照工程师的指示更新了进度计划，并按照新的进度计划实施设备工程。承担由此带来的风险和费用的是( )。
A.工程师承担风险，承包商承担费用
B.工程师承担风险，业主承担费用
C.承包商承担风险和费用
D.业主承担风险和费用

【答案】 C
42、某一必须招标的施工项目，采用综合评估法评标。评标委员会经评审，推荐的3名中标候选人：甲报价1000万元，评标得分96；乙报价980万元，评标得分90，丙报价950万元，评标得分95。下列关于中标人的确定和合同金额的说法，正确的是( )。
A.中标人为甲，合同价为950万元
B.中标人为甲，合同价为1000万元
C.中标人为丙，合同价为950万元
D.中标人为乙，合同价为980万元

【答案】 B
43、根据《安全生产法》，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程( )。
A.同时开工、同时竣工
B.同时设计、同时开工、同时竣工
C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
D.同时设计、同时施工、同时验收

【答案】 C
44、根据《合同法》规定，下列关于标的物提存的事由，表述不正确的是( )。
A.债权人丧失民事行为能力未确定监护人的
B.债权人下落不明的
C.债权人被宣告死亡，未确定继承人的
D.债权人主张提存的

【答案】 D
45、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，工程的照管责任由承包商转移至业主的时间是( )之日。
A.进行工程竣工试验
B.签发接收证书
C.接收工程
D.工程竣工

【答案】 B
46、根据《招标投标法实施条例》，依法必须公开招标的，应当在( )发布招标公告。
A.国务院发展改革部门依法指定的媒介
B.全国发行量最大的报纸、杂志
C.全国影响最大的门户网站
D.国务院建设行政主管部门指定的媒介

【答案】 A
47、组建编制设备工程合同的团队时，团队人员的知识构成至少应包括( )。
A.设备工程技术知识、商务知识和法律知识
B.设备工程技术知识、商务知识和管理知识
C.商务知识、管理知识和法律知识
D.管理知识、法律知识和设备工程技术知识

【答案】 A
48、根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括( )。
A.议标
B.公开招标
C.邀请招标
D.分两阶段进行招标

【答案】 A
49、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，可以作为招标人延缓或推迟开标理由的是( )。
A.评标委员会未组建
B.发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为
C.拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持
D.投标人对开标时间有异议

【答案】 B
50、FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是( )天内。
A.业主发出中标函的28
B.承包商收到中标函的28
C.承包商提交履约保证的14
D.业主退还投标保证的14

【答案】 B
51、在下列计价方式中，承包商几乎承担了设备工程项目的所有风险的是( )。
A.固定总价合同
B.纯单价合同
C.单价与包干混合式合同
D.成本加固定费用

【答案】 A
52、债务人将合同的部分义务转让给第三人的，应当( )。
A.通知债权人
B.经债权人同意
C.与第三人约定且经主管部门批准
D.通知债权人并在合同管理机关备案

【答案】 B
53、投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。
A.投标文件的密封不符合招标文件的要求
B.投标文件中附有招标人不能接受的条件
C.购买招标文件后不递交投标文件
D.中标人未能在规定期限内提交履约保证金

【答案】 D
54、只有当工程师向承包商签发了( )，才能认为承包商的合同义务已经完成。
A.接收证书
B.履约证书
C.最终付款证书
D.结清证明

【答案】 B
55、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，( )是工程师可以行使的权力之一。
A.修改施工计划
B.解除承包商根据合同应承担的责任
C.在工程进行中向承包商发布信息和指示
D.解除雇主根据合同应承担的责任

【答案】 C
56、下列产品中需要依照《产品质量法》予以规范的是( )。
A.农产品质量
B.建筑工程质量
C.建筑材料质量
D.军工产品质量

【答案】 C
57、承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是( )。
A.1周
B.2周
C.1个月
D.2个月

【答案】 C
58、下列有关合同解除的叙述，错误的是( )。
A.合同解除包括约定解除和法定解除
B.合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力
C.当事人协商一致，可以解除合同
D.当事人单方行使解除权的，合同自通知到达对方时解除，对方有异议的，解除权消灭

【答案】 D
59、在市场经济条件下，( )是民法的主要调整对象。
A.财产关系
B.人身关系
C.支配关系
D.生产关系

【答案】 A
60、根据《合同法》规定，下列表述正确的是( )。
A.承揽合同、设备工程合同必须采用书面形式
B.未经定做人同意，承揽人不得把任何工作交由第三人完成
C.承揽合同生效后，对于当事人均有法律约束力，任何一方不得随时解除合同
D.承揽合同中的定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当予以赔偿

【答案】 D
61、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以( )。
A.撤销案件
B.中止审理
C.终结审理
D.缺席判决

【答案】 D
62、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从( )。
A.开工日期起到颁发工程接收证书止
B.开工日期起到颁发最终付款证书止
C.基准日期起到颁发工程接收证书止
D.基准日期起到颁发最终付款证书止

【答案】 A
63、FIDIC“新黄皮书”中，成本一词的含义是指( )。
A.承包商在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润
B.承包商在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润
C.业主在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，包括利润
D.业主在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

【答案】 B
64、2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是( )。
A.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满
B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满
C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止
D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断

【答案】 B
65、设备工程合同履行中，承包商提交的进度计划如与( )不相符，工程师可随时通知承包商修改进度计划。
A.实际进度
B.进度计划前锋线
C.承包商经营计划
D.承包商人员培训安排

【答案】 A
66、甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据《物权法》，乙对该汇票的质权自+( )时成立。
A.甲将汇票交付于乙
B.汇票登记
C.甲将汇票提存于公证处
D.质押合同签字

【答案】 A
67、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第( )天后开始。
A.14
B.28
C.56
D.84

【答案】 C
68、根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对钢筋混凝土梁中用到的钢筋取样时，应当在( )。
A.建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测
B.监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测
C.设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测
D.建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

【答案】 D
69、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的( )，属于可变更或可撤销的民事行为。
A.意思表示真实
B.行为不得违反法律
C.行为人具有相应的行为能力
D.行为不得违反社会公共利益

【答案】 A
70、承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是( )。
A.即时处分权
B.使用权
C.留置权
D.收益权

【答案】 C
71、根据《担保法》，债权人和保证人对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人承担保证责任的方式是( )。
A.一般保证
B.保证人要求的方式
C.债权人要求的方式
D.连带责任保证

【答案】 D
72、根据《民事诉讼法》，证据必须符合( )要求。
A.真实性、合法性、客观性
B.合法性、客观性、公正性
C.合法性、客观性、关联性
D.真实性、关联性、公正性

【答案】 C
73、下列属于民事法律关系客体中行为的是( )。
A.货币
B.计算机软件
C.勘察设计单位为委托人完成勘察设计任务
D.专利权

【答案】 C
74、下列关于分包商的说法，正确的是( )。
A.承包商选择的材料供应商应取得工程师的事先同意
B.承包商拟分包工程，应提前28天通知工程师
C.承包商应当对指定分包商的行为负责
D.承包商可将整个工程分包给他人

【答案】 C
75、在我国，依法代表国家对产品质量进行全面监督管理的部门是( )。
A.国务院
B.国家质量监督检验检疫总局
C.卫生部
D.国家工商总局

【答案】 B
76、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款( )。
A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认
B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效
C.经乙签字的全部有效
D.合同约定的全部设计费

【答案】 C
77、检核表的核心思想是( )。
A.确定事件的逻辑关系
B.持续改进
C.分析事件的合理性
D.完整描述事件的全过程

【答案】 B
78、业主为了确保设备工程合同有效并顺利实施，在正式签署设备工程合同前，要求中标的承包商提供履约担保，该履约担保一般是( )。
A.银行保函
B.汇票
C.土地所有权
D.债券

【答案】 A
79、设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承包商承担风险最多的合同计价方式是( )。
A.工程量清单合同
B.固定总价合同
C.成本加固定费用
D.混合合同

【答案】 B
80、设备采购合同，供货方负责代运设备的，交付设备日期以( )的日期为准。
A.发运设备时承运部门签发设备单上的戳记
B.采购方收到设备
C.采购方在承运部门签收设备单上签收
D.供货方将设备交到承运部门

【答案】 A
81、投标人参加投标的，应当在( )送达投标文件。
A.投标有效期内
B.评标开始之前
C.开标时间之前
D.中标通知书发出之前

【答案】 C
82、在我国，下列知识产权中，保护期限为20年的是( )。
A.发明专利权
B.实用新型专利权
C.职务作品著作权
D.商标专用权

【答案】 A
83、根据《产品质量法》的规定，以下说法正确的是( )。
A.产品责任的诉讼时效期间为1年
B.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品最初使用之日起满5年丧失
C.产品只要在明示的安全使用期内因存在缺陷造成损害，生产者和销售者都应承担产品责任
D.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品交付最初消费者之日起满20年丧失

【答案】 C
84、下列关于设备采购合同中出卖人逾期交货的叙述，正确的是( )。
A.出卖人支付违约金或赔偿金后，即免除提供设备的义务
B.出卖人支付违约金或赔偿金后，买受人表示仍需要时，出卖人应继续履行供货义务
C.出卖人支付违约金或赔偿金后，还应继续履行供货义务
D.出卖人应支付违约金，违约金不足以弥补买受人的损失时，买受人还可要求其支付定金

【答案】 B
85、出卖人出卖交由承运人运输的在途中的设备，毁损、灭失的风险自( )起由买受人承担。
A.自该设备运抵目的地时
B.自该设备买卖合同生效时
C.自该设备买卖合同成立时
D.自该设备交付买受人时

【答案】 C
86、某工程施工阶段，安装在电梯井口的护栏被撞落后长时间未予安装，施工人员发现后，应立即报告给的管理人员是( )。
A.班组长
B.监理工程师
C.本单位负责人
D.总监理工程师

【答案】 C
87、下列( )财产可以抵押。
A.土地所有权
B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权
C.以公开协商方式取得的土地承包经营权
D.有争议的财产

【答案】 C
88、FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后( )天内要求重新进行合同中提出的任何试验，包括竣工试验和(或)竣工后试验。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
89、对于一个大型的设备工程，相关人员在合同文件编制完成后，需对此文件进行评估，并最终得到( )的审查认可。
A.业主
B.承包商
C.设备监理工程师
D.总监理工程师

【答案】 A
90、工程师收到承包商的签发接收证书申请后，未在( )天内作出答复，而工程或单位工程(视情况而定)实质上符合合同要求，应认为在上述期限的最后一天已经签发了接收证书。
A.14
B.28
C.42
D.56

【答案】 B
91、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由( )解决。
A.工程师
B.争端评判委员会(DAB)
C.仲裁机构
D.人民法院

【答案】 B
92、津滨工程公司是设立在天津市滨海新区的建筑施工企业，是中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业。津滨工程公司办理安全生产许可证时，应当向( )提出申请。
A.国务院建设行政主管部门
B.国务院负责安全生产监督管理的部门
C.天津市人民政府建设行政主管部门
D.天津市人民政府责安全生产监督管理的部门

【答案】 C
93、FIDIC新黄皮书规定，业主应向承包商支付期中付款证书确认的款额，付款时间在( )天内。
A.工程师签发期中付款证书后的28
B.工程师完成工程量计量后的56
C.工程师收到报表和证明文件后的56
D.工程师签发期中付款证书后的56

【答案】 C
94、设备工程合同谈判的议程，一般由( )提出。
A.工程师
B.业主
C.投标人
D.中标人

【答案】 B
95、根据《物权法》的规定，下列关于质权的说法，正确的是( )。
A.质物可以是正在建造的建筑物
B.质权分为动产质权和不动产质权
C.质权人对质物孳息享有收取权
D.质权人有权使用质物

【答案】 C
96、设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括( )。
A.提供现场的地下管线资料
B.派出必要的现场服务人员
C.重要工序须经供货方现场技术人员签字确定
D.整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行

【答案】 A
97、甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为( )。
A.有效
B.无效
C.乙追认后有效
D.乙拒绝后无效

【答案】 A
98、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，( )。
A.视为数量和质量符合约定
B.视为数量和质量不符合约定
C.卖方可以行使催告权
D.视为卖方违约，追究违约责任

【答案】 A
99、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是( )。
A.承包人行使优先权的期限为1年
B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失
C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者
D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿

【答案】 C
100、与指定分包商签订分包合同的当事人是( )。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.承包商

【答案】 D
101、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动，根据合同的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，( )。
A.工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额
B.获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额
C.应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费
D.应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整

【答案】 C
102、对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑( )使用工程可能对测试结果产生的影响。
A.承包商在竣工试验中
B.业主在缺陷通知期届满之前
C.业主在竣工之前
D.承包商维修缺陷工程中

【答案】 C
103、在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得( )的同意。
A.业主
B.项目经理
C.工程师
D.工程师代表

【答案】 C
104、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在( )遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。
A.投保人
B.受益人
C.被保险人
D.保险人

【答案】 C
105、设备工程的竣工试验，通常包括启动前试验、启动试验和( )。
A.混凝土试块检验
B.钢筋强度检验
C.工程材料试验
D.试运行

【答案】 D
106、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是( )。
A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作
B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用
C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿
D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求

【答案】 A
107、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在( )前提起上诉。
A.2006年3月15日
B.2006年3月25日
C.2006年4月10日
D.2006年9月10日

【答案】 B
108、生产者对其产品缺陷造成的人身伤害应当向受害人承担的法律责任是( )。
A.刑事责任
B.瑕疵担保责任
C.行政责任
D.产品责任

【答案】 D
109、如果业主打算更换工程师，应提前( )天向承包商通知有关拟替换的工程师信息。
A.14
B.28
C.35
D.42

【答案】 D
110、某设备工程项目的投标人在现场踏勘后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。
A.招标文件为准，开标时间后延
B.招标文件为准，开标时间不变
C.书面解答为准，开标时间后延
D.书面解答为准，开标时间不变

【答案】 C
111、某建设项目在施工招标中，投标人按照招标文件的要求提交了投标保证金。招标人最迟在( )日内，予以退还投标保证金。
A.开标后30
B.完成评标后15
C.发出中标通知书30
D.签订施工合同5

【答案】 D
112、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是( )。
A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算
B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一
C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行
D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效

【答案】 C
113、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从( )。
A.开工日期起到颁发工程接收证书止
B.开工日期起到颁发最终付款证书止
C.基准日期起到颁发工程接收证书止
D.基准日期起到颁发最终付款证书止

【答案】 A
114、在买卖合同中，买受人的义务有( )。
A.对标的物提供质量保证
B.受领标的物
C.对标的物提供权利担保
D.提供有关单证和资料

【答案】 B
115、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》的规定，承包商应在( )仔细审查雇主要求。
A.基准日期前
B.基准日期后
C.开工日期前
D.开工日期后

【答案】 A
116、根据《招标投标法》《招标投标法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列人员中，不得担任评标委员会成员的是( )。
A.投标单位董事长的父亲
B.投标单位总经理的同学
C.因交通肇事犯罪受过刑事处罚的人
D.招标项目所在地统计局局长

【答案】 A
117、李某于2004年2月5日在马路上正常行走，被张某骑自行车撞倒，李某起来觉得无事没说什么就走了，2月7日李某觉得头痛，怀疑是张某撞的，2月9日到医院检查发现车撞部位有内伤，李某2月10日找张某要求支付治疗费，张某不同意，根据诉讼时效规定，此案的诉讼时效应从( )起算。
A.2月5日
B.2月7日
C.2月9日
D.2月10日

【答案】 C
118、具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的企业是( )。
A.个人独资企业
B.合伙企业
C.私营企业
D.法人企业

【答案】 D
119、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式是( )。
A.有权代理
B.法定代理
C.指定代理
D.委托代理

【答案】