2019-2025年设备监理师之设备监理合同通关题库(附答案).docx

2019-2025年设备监理师之设备监理合同通关题库(附答案)

单选题（共600题）
1、根据《招标投标法》，投标人少于( )个时，招标人应当依法重新招标。
A.2
B.3
C.4
D.5

【答案】 B
2、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是( )。
A.分包工程质量由分包企业负总责
B.分包工程质量由分包企业单独承担责任
C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任
D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任

【答案】 C
3、在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权向( )提出赔偿要求。
A.本单位安全生产管理人员
B.政府安全生产监管部门
C.本单位
D.本单位上级主管部门

【答案】 C
4、根据《侵权责任法》，生产者采取召回措施责任的起始时间为产品“投入流通后”，该时间从( )时起算。
A.产品离开生产者的成品仓库
B.发现产品质量问题
C.产品造成人身伤害
D.受害人投诉

【答案】 A
5、如果承包商需要另外临时征地作为附加工作区域，应当征得( )同意。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.政府主管部门

【答案】 B
6、某工程施工阶段，安装在电梯井口的护栏被撞落后长时间未予安装，施工人员发现后，应立即报告给的管理人员是( )。
A.班组长
B.监理工程师
C.本单位负责人
D.总监理工程师

【答案】 C
7、承包商应按照( )，为业主人员提供必要的设施。
A.业主要求中的规定
B.投标书附录的规定
C.工程师的指示
D.业主人员的需要

【答案】 A
8、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，( )是正确的。
A.2012年3月3日
B.2012年3月16日
C.2012年3月20日
D.2012年6月10日

【答案】 B
9、产品质量责任虽然属于综合法律责任，但不包括( )。
A.民事责任
B.行政责任
C.经济责任
D.刑事责任

【答案】 C
10、根据《担保法》的规定，有关抵押表述正确的是( )。
A.只能由债务人提供抵押物
B.抵押人转移对抵押物的占有
C.抵押权人有权依法以抵押物的变卖价款优先受偿
D.债务人不履行债务时，抵押物归债权人所有

【答案】 C
11、设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承包商承担风险最多的合同计价方式是( )。
A.工程量清单合同
B.固定总价合同
C.成本加固定费用
D.混合合同

【答案】 B
12、FIDIC新黄皮书规定，业主应向承包商支付期中付款证书确认的款额，付款时间在( )天内。
A.工程师签发期中付款证书后的28
B.工程师完成工程量计量后的56
C.工程师收到报表和证明文件后的56
D.工程师签发期中付款证书后的56

【答案】 C
13、设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承包商承担风险最多的合同计价方式是( )。
A.工程量清单合同
B.固定总价合同
C.成本加固定费用
D.混合合同

【答案】 B
14、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到( )后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。
A.接收证书
B.履约担保
C.履约证书
D.保留金

【答案】 C
15、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是( )。
A.以银行贷款年利率计算
B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算
C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算
D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算

【答案】 C
16、缺陷通知期的起始日期是( )。
A.工程通过竣工试验的日期
B.工程师颁发接收证书的日期
C.承包商竣工试验申请书中注册的竣工日期
D.接收证书上标明的竣工日期

【答案】 D
17、按照《建设工程安全生产管理条例》，由施工单位进行安全生产教育培训的人员是( )。
A.安装拆卸工
B.钢筋工
C.专职安全生产管理人员
D.项目负责人

【答案】 B
18、甲公司授权其业务员张某采购2台设备，张某采购时认为价格便宜便购买了4台，并签订了合同。此合同的效力为( )。
A.有效
B.可撤销
C.效力待定
D.无效

【答案】 C
19、甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照( )履行交货义务。
A.地方标准
B.国家标准
C.乙方要求
D.甲方企业标准

【答案】 B
20、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从( )。
A.开工日期起到颁发工程接收证书止
B.开工日期起到颁发最终付款证书止
C.基准日期起到颁发工程接收证书止
D.基准日期起到颁发最终付款证书止

【答案】 A
21、资金安排证明的应当由( )出具。
A.工程师
B.业主
C.业主开户银行
D.保险公司

【答案】 C
22、若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则承包商有权索赔因此造成的( )。
A.缺陷通知期延长损失
B.费用支出，且含合理利润
C.直接损失
D.费用支出，但不含合理利润

【答案】 B
23、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按( )执行
A.原价格
B.新价格
C.原价和新价的平均价格
D.当地市场价格

【答案】 B
24、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B.抵押人的宅基地使用权
C.抵押人拥有的股票
D.学校设施

【答案】 A
25、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过( )。
A.合同价格
B.最终付款证书中确认的金额
C.竣工结算总额
D.中标合同金额

【答案】 D
26、业主退还履约保证给承包商的期限是( )天内。
A.工程师签发接收证书后的14
B.业主接收工程后的21
C.缺陷通知期届满后的14
D.业主收到工程师签发的履约证书副本后的21

【答案】 D
27、某建设项目在施工招标中，投标人按照招标文件的要求提交了投标保证金。招标人最迟在( )日内，予以退还投标保证金。
A.开标后30
B.完成评标后15
C.发出中标通知书30
D.签订施工合同5

【答案】 D
28、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于( )。
A.缔约过失责任
B.违约责任
C.行政责任
D.经济责任

【答案】 A
29、甲企业与乙企业相毗邻，双方约定，甲企业穿越乙企业的厂区运输材料，期限为10年，为此，甲企业每年支付给乙企业30万元。在该法律关系中，甲企业享有的权利是( )。
A.抵押权
B.土地承包经营权
C.地役权
D.建设用地使用权

【答案】 C
30、设备工程合同履行过程中合同偏差分析的主要内容不包括( )。
A.合同偏差原因分析
B.合同偏差责任分析
C.合同偏差后果分析
D.合同偏差处理结果分析

【答案】 D
31、某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是( )。
A.期满前3个月内
B.期满前6个月内
C.期满后15日内
D.期满后3个月内

【答案】 A
32、根据《民法通则》，下列责任形式中，属于民事责任形式的是( )。
A.赔礼道歉
B.责令停业
C.罚款
D.具结悔过

【答案】 A
33、与邀请招标相比，公开招标的特有程序有( )。
A.资格预审
B.资格后审
C.特别审查
D.现场踏勘

【答案】 A
34、当工程施工过程中有分包商参与时，应掌握各分包商的HSE管理情况，避免可能发生的不利事件对整个工程的实施和其他人员造成影响的是( )。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.承包商

【答案】 D
35、根据《民法通则》，下列责任形式中，属于民事责任形式的是( )。
A.赔礼道歉
B.责令停业
C.罚款
D.具结悔过

【答案】 A
36、对于业主按照合同规定免费提供的材料，承包商在接收时，应进行( )，并将结果通知工程师。
A.目视检查
B.化学试验
C.物理实验
D.性能检查

【答案】 A
37、《合同法》赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列“优先权”表述正确的是( )。
A.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权
B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失
C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人
D.承包人行使优先权的期限为12个月

【答案】 C
38、下列关于分包商的说法，正确的是( )。
A.承包商选择的材料供应商应取得工程师的事先同意
B.承包商拟分包工程，应提前28天通知工程师
C.承包商应当对指定分包商的行为负责
D.承包商可将整个工程分包给他人

【答案】 C
39、下列关于民事诉讼的表述，正确的是( )。
A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织
B.被告不提出答辩将败诉
C.被告不到庭案件将无法审理
D.人民法院在判决前可以进行调解

【答案】 D
40、下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是( )。
A.修补质量缺陷
B.结算预付款
C.设计交底
D.裁决合同争端

【答案】 A
41、根据《担保法》，债权人和保证人对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人承担保证责任的方式是( )。
A.一般保证
B.保证人要求的方式
C.债权人要求的方式
D.连带责任保证

【答案】 D
42、对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑( )使用工程可能对测试结果产生的影响。
A.承包商在竣工试验中
B.业主在缺陷通知期届满之前
C.业主在竣工之前
D.承包商维修缺陷工程中

【答案】 C
43、法律关系是一定的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成的( )关系。
A.道德关系
B.权利义务关系
C.人际关系
D.民事关系

【答案】 B
44、在承包商负责照管期间，由于业主风险中所列的风险以外的原因，致使工程发生任何损失，由( )承担修正该项损失的费用。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.保险公司

【答案】 B
45、设备工程合同履行中，承包商提交的进度计划如与( )不相符，工程师可随时通知承包商修改进度计划。
A.实际进度
B.进度计划前锋线
C.承包商经营计划
D.承包商人员培训安排

【答案】 A
46、在设备工程合同谈判中，将卖方对卖出后的货物提供售后质量保修服务的期限称为( )。
A.缺陷责任期
B.质量保证期
C.缺陷通知期
D.设备维修期

【答案】 C
47、根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是( )。
A.某新式武器的设计
B.地震灾区道路抢修
C.部分使用国有投资项目的施工
D.全部国有投资的项目前期咨询

【答案】 C
48、承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是( )。
A.1周
B.2周
C.1个月
D.2个月

【答案】 C
49、如果业主打算更换工程师，应提前( )天向承包商通知有关拟替换的工程师信息。
A.14
B.28
C.35
D.42

【答案】 D
50、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有( )。
A.扣押权
B.留置权
C.处置权
D.抵押权

【答案】 B
51、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是( )。
A.9月10日
B.9月20日
C.9月25日
D.9月30日

【答案】 B
52、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是( )。
A.由出卖人负责
B.由买受人承担
C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担
D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担

【答案】 D
53、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是( )。
A.承包人行使优先权的期限为1年
B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失
C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者
D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿

【答案】 C
54、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是( )。
A.产品的生产者和运输者
B.产品的销售者和运输者
C.产品的生产者和销售者
D.产品的仓储者和销售者

【答案】 C
55、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有( )。
A.扣押权
B.留置权
C.处置权
D.抵押权

【答案】 B
56、根据《产品质量法》的规定，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满( )年丧失；但是，尚未超过明示的安全使用期的除外。
A.l
B.2
C.4
D.10

【答案】 D
57、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用( )的仲裁规则。
A.国际商会
B.中国商会
C.中国国际经济贸易仲裁委员会
D.FIDIC

【答案】 A
58、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人撤回投标文件的，招标人退还其已收取的投标保证金的期限是( )。
A.投标截止时间前
B.收到投标人书面撤回通知时
C.收到投标人书面撤回通知之日起5日内
D.开标之日起15日内

【答案】 C
59、甲、乙双方在合同中既约定违约金，又约定定金，乙违约时，( )。
A.违约金与定金可以同时并用
B.甲方可以选择适用违约金或者定金
C.乙方可以选择适用违约金或者定金
D.双方应当协商适用违约金或定金

【答案】 B
60、基准点、基准线和基准标高等原始数据使用前，应当采取合理措施验证其准确性的责任方是( )。
A.工程师
B.业主
C.承包商
D.分包商

【答案】 C
61、根据我国《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任适用( )责任原则。
A.无过错
B.过错
C.推定过错
D.混合

【答案】 A
62、根据《建设工程质量管理条例》，设备安装工程的最低保修期限为( )。
A.设计文件规定的合理使用年限
B.双方约定的合理使用年限
C.2年
D.5年

【答案】 C
63、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，可以作为招标人延缓或推迟开标理由的是( )。
A.评标委员会未组建
B.发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为
C.拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持
D.投标人对开标时间有异议

【答案】 B
64、如果因供货方原因导致不能全部或部分交货，应依照合同约定的( )支付违约金。
A.违约金比例
B.违约金的比例乘以不能交货的部分货款计算
C.违约金加采购方的损失计算
D.供货方实际违约情况

【答案】 B
65、发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于( )之债。
A.合同
B.侵权行为
C.不当得利
D.无因管理

【答案】 C
66、甲、乙两家企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为( )。
A.无效
B.有效
C.可变更
D.效力待定

【答案】 A
67、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在( )之前。
A.开工日期
B.签发付款证书
C.签发接收证书
D.签发履约证书

【答案】 C
68、根据《仲裁法》，仲裁裁决发生法律效力的时间是( )。
A.自仲裁裁决作出之日起10日内
B.自仲裁裁决作出之日起15日内
C.仲裁裁决作出之日
D.仲裁裁决送达之日

【答案】 C
69、根据《专利法》，发明专利权的期限为( )年。
A.10
B.15
C.20
D.50

【答案】 C
70、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在( )遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。
A.投保人
B.受益人
C.被保险人
D.保险人

【答案】 C
71、设备监理工程师的合同管理对象是( )。
A.合同内容
B.设备工程
C.监理合同
D.设备合同

【答案】 D
72、甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自( )时起无效。
A.合同订立
B.甲提出撤销请求
C.人民法院受理撤销请求
D.人民法院判决撤销

【答案】 A
73、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指( )。
A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责
B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担
C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任
D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

【答案】 D
74、根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是( )。
A.外商投资工业项目
B.涉及国家安全工程
C.关系社会公共利益的大型基础设施
D.抢险救灾工程

【答案】 C
75、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定( )。
A.尚无合同关系
B.合同没有成立
C.合同已经成立
D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任

【答案】 C
76、在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得( )的同意。
A.业主
B.项目经理
C.工程师
D.工程师代表

【答案】 C
77、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用( )的仲裁规则。
A.国际商会
B.中国商会
C.中国国际经济贸易仲裁委员会
D.FIDIC

【答案】 A
78、工程师对承包商按照合同中承包商文件的送审程序提交的样品和资料进行审核的期限是：从工程师收到承包商样品和资料起，一般不应超过( )天。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
79、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法律关系是( )。
A.物权关系
B.雇佣关系
C.债权关系
D.产权关系

【答案】 C
80、世达公司投资的某工程项目依法应进行招标投标。世达公司的下列行为中，不符合招标投标法规定的是( )。
A.世达公司委托某工程咨询公司编制了标底
B.世达公司自行选择了招标代理机构
C.世达公司的招标文件中写明了评标的标准
D.世达公司的招标文件中写明了评标委员会专家名单

【答案】 D
81、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起( )内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。
A.15日
B.2个月
C.3个月
D.6个月

【答案】 B
82、FIDIC新黄皮书对业主最终付款的支付时间的规定是，( )后的56天内支付。
A.工程师收到最终报表
B.业主收到结清证明
C.工程师收到结清证明
D.业主收到工程师发出的付款证书

【答案】 D
83、代理是指代理人以被代理人的名义在代理的权限内向第三人作出的意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的( )行为。
A.法律
B.代理
C.行政
D.执法

【答案】 A
84、下列文件中，属于确认承包商的工作成果是否符合合同的重要依据的是( )。
A.设计文件
B.业主要求
C.承包商文件
D.投标书

【答案】 B
85、设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是( )。
A.提出索赔事由
B.核定实际损失
C.提出索赔依据
D.提出赔偿金额

【答案】 B
86、公民、法人或者其他组织对下列( )事项不服的，可以依照《行政复议法》申请复议。
A.行政立法行为
B.国防、外交等国家行为
C.对民事纠纷的仲裁、调解或处理
D.行政机关就土地、矿产等资源的所有权或者使用权归属所做的行政裁决

【答案】 D
87、根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是( )。
A.撤销事由发生之日起1年内没有行使
B.撤销事由发生之日起2年内没有行使
C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使
D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使

【答案】 C
88、根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是( )。
A.外商投资工业项目
B.涉及国家安全工程
C.关系社会公共利益的大型基础设施
D.抢险救灾工程

【答案】 C
89、下列关于保证的说法不正确的是( )。
A.学校不得为保证人
B.保证法律关系包括保证人和被保证人两方当事人
C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证
D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任

【答案】 B
90、当工程师动用暂定金额指示承包商从指定渠道购买生产设备、材料或服务时，承包商应得到款项是( )。
A.承包商为此工作实际支付的成本
B.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费
C.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的利润
D.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费和利润

【答案】 D
91、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人撤回投标文件的，招标人退还其已收取的投标保证金的期限是( )。
A.投标截止时间前
B.收到投标人书面撤回通知时
C.收到投标人书面撤回通知之日起5日内
D.开标之日起15日内

【答案】 C
92、FIDIC“新黄皮书”中，，业主和承包商在签订合同时，中标函和协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是( )。
A.中标合同金额
B.合同价格
C.承包商的报价金额
D.评标价格

【答案】 A
93、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是( )。
A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算
B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一
C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行
D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效

【答案】 C
94、FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是( )。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.承包商

【答案】 B
95、业主为了确保设备工程合同有效并顺利实施，在正式签署设备工程合同前，要求中标的承包商提供履约担保，该履约担保一般是( )。
A.银行保函
B.汇票
C.土地所有权
D.债券

【答案】 A
96、2006年10月20日甲与某农村小学签订一份赠与合同，内容是将其父亲的一辆汽车赠予小学。12月4日甲的父亲死亡，无其他法定继承人。根据题义，下列表述正确的是( )。
A.赠与合同无效
B.赠与合同可撤销
C.赠与合同效力待定
D.赠与合同有效

【答案】 D
97、某厂开发出一种新型炉具，先后制造出10件样品，后有1件被盗。2011年，一居民家炉具因缺陷导致爆炸。经查，爆炸炉具是该厂丢失的炉具样品。居民向该厂提出索赔。该厂拒赔的下列事由中，能得到法院认可的是( )。
A.该炉具尚未投入流通
B.该居民获得炉具的途径不清
C.该居民应当向提供炉具的人索赔
D.对该居民的损失，该厂主观上无过错

【答案】 A
98、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，竣工时间是指( )中写明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间。
A.投标书附录
B.中标函
C.合同协议书
D.承包商建议书

【答案】 A
99、建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到( )。
A.三个月
B.六个月
C.九个月
D.一年

【答案】 C
100、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的( )单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。
A.生产、运输、储存
B.生产、使用、储存
C.生产、运输、使用
D.生产、经营、储存

【答案】 D
101、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当( )。
A.返还定金
B.抵作合同价款
C.双倍返还定金
D.继续履行合同

【答案】 C
102、设备工程项目合同体系分析的重点在于( )。
A.不同合同间的工作协调
B.检核合同成立所必备的条款
C.均衡双方当事人的权利和义务
D.设计特殊事件的处理机制

【答案】 A
103、《安全生产法》确定的安全生产管理方针是( )。
A.行业管理、企业负责
B.安全为了生产、生产必须安全
C.安全第一、人人有责
D.安全第一、预防为主

【答案】 D
104、FIDIC新黄皮书对业主最终付款的支付时间的规定是，( )后的56天内支付。
A.工程师收到最终报表
B.业主收到结清证明
C.工程师收到结清证明
D.业主收到工程师发出的付款证书

【答案】 D
105、根据《劳动法》，用人单位在法定休假日安排劳动者工作的，应当按照不低于工资的( )支付劳动者工资报酬。
A.100%
B.150%
C.200%
D.300%

【答案】 D
106、某文艺团体于1970年集体创作了一部作品，该作品于1971年5月4日首次公开发表。1982年对该作品进行了修改，于1984年3月8日再度公开发表。根据我国《著作权法》规定，该作品著作权的财产权保护期限至( )。
A.2021年5月4日
B.2034年3月8日
C.2021年12月31日
D.2034年12月31日

【答案】 C
107、《担保法》规定，在留置权的实现过程中，债权人留置财产后，应当确定债务人履行债务的期限不少于( )个月。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 B
108、设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是( )。
A.提出索赔事由
B.核定实际损失
C.提出索赔依据
D.提出赔偿金额

【答案】 B
109、根据《物权法》，物权分为( )。
A.所有权、债权和用益物权
B.动产物权、不动产物权和权利质权
C.所有权、用益物权和担保物权
D.抵押权、质权和留置权

【答案】 C
110、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险有效期限是( )。
A.设备起运日起，至设备离开现场
B.设备运抵现场起，至使用该设备的工程竣工
C.开工之日起，至颁发接收证书
D.开工之日起，至竣工时间届满

【答案】 A
111、根据《合同法》，因技术进口合同争议提起诉讼的期限为( )年。
A.4
B.3
C.2
D.1

【答案】 A
112、在设备工程合同谈判中，将卖方对卖出后的货物提供售后质量保修服务的期限称为( )。
A.缺陷责任期
B.质量保证期
C.缺陷通知期
D.设备维修期

【答案】 C
113、按照《安全生产法》规定：特别重大事故是指造成( )的事故。
A.30人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失
B.20人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失
C.30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失
D.20人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失

【答案】 C
114、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )。
A.是否进行资格预审
B.是否组织现场考察
C.是否解答投标单位的质疑
D.是否公开开标

【答案】 A
115、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔( )。
A.工期、费用和利润
B.费用和利润
C.工期和费用
D.工期和利润

【答案】 C
116、合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的( )关系。
A.社会
B.权利义务
C.道德
D.人际

【答案】 B
117、根据《专利法》，发明专利权的期限为( )年。
A.10
B.15
C.20
D.50

【答案】 C
118、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向( )投诉。
A.有关行政监督部门
B.仲裁机构
C.人民法院
D.行业协会

【答案】 A
119、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由( )颁发和管理。
A.安全生产监督管理部门
B.煤矿安全监察机构
C.劳动监察主管部门
D.建设行政主管部门

【答案】 D
120、甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行使的权利是( )。
A.同时履行抗辩权
B.先履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.合同撤销权

【答案】 A
121、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括( )。
A.具体合同事件
B.设备工程进度情况
C.工程资金使用情况
D.合同管理人员管理情况

【答案】 D
122、根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括( )。
A.议标
B.公开招标
C.邀请招标
D.分两阶段进行招标

【答案】 A
123、当工程施工过程中有分包商参与时，应掌握各分包商的HSE管理情况，避免可能发生的不利事件对整个工程的实施和其他人员造成影响的是( )。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.承包商

【答案】 D
124、在下列各项中，符合代理特征的是( )。
A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为(滥用代理权)
B.代理人以自己的名义实施代理行为
C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意思
D.代理结果归属代理人

【答案】 C
125、设备工程合同履行过程中合同调整的技术措施是( )。
A.增加人员投入
B.变更工程设计
C.加大资金收入
D.调整合同计划

【答案】 B
126、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和( )。
A.监理单位
B.设计单位
C.建设工程质量监督机构
D.建设行政主管部门

【答案】 C
127、根据《产品质量法》，下列情形中，属于“产品缺陷”的是( )。
A.不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明
B.产品不符合注明采用的推荐性行业标准
C.产品的结构、配方等方面存在不合理的危险
D.产品不符合以实物样品等方式表明的质量状况

【答案】 C
128、质量技术监督部门对许可证获准企业进行监督检查的方式不包括( )。
A.日常监督检查
B.定期监督检查
C.产品质量监督抽查
D.产品自查自检

【答案】 D
129、无权代理属于( )行为。
A.无效
B.可变更的
C.可撤销的
D.效力待定的

【答案】 D
130、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是( )。
A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用
B.工程合格，业主承担风险和费用
C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用
D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担

【答案】 D
131、出卖人出卖交由承运人运输的在途中的设备，毁损、灭失的风险自( )起由买受人承担。
A.自该设备运抵目的地时
B.自该设备买卖合同生效时