2019-2025年监理工程师之合同管理通关试题库(有答案).docx

2019-2025年监理工程师之合同管理通关试题库(有答案)

单选题（共600题）
1、低碳钢的含碳量为( )。
A.小于0.25%
B.0.25%～0.6%
C.0.6%～1.0%
D.0.6%～2%

【答案】 A
2、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2 位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为1000 万元，评标价为1090 万元。乙的投标报价为1090 万元，评标价为1000万元，则中标人和中标价格分别为（ ）。
A.甲，1000 万元
B.甲，1090 万元
C.乙，1000 万元
D.乙，1090 万元

【答案】 D
3、以下（　　）不是调查的具体方法。
A.观察法
B.实验法
C.访谈法
D.专题小组讨论法

【答案】 B
4、设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应（ ）。
A.仅承担由此增加的费用
B.仅承担由此增加的工期延误
C.承担由此增加的费用和(或)顺延合同工期
D.承担由此增加的费用和(或)工期延误.并向承包人支付合理利润

【答案】 D
5、建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.买受人占有材料时
B.合同订立时
C.合同生效时
D.买受人支付全部材料价款时

【答案】 A
6、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。
A.公路管理部门
B.承包人
C.发包人
D.承包人与发包人共同

【答案】 C
7、下列关于施工企业职工意外伤害险的保险责任期限的说法中，正确的有（　　）。
A.工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止
B.工程延误竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止
C.工程因故停工，保险单约定的责任期限应当顺延
D.工程停工期间，保险人继续承担保险责任

【答案】 C
8、儿童维生素C缺乏时的临床表现不包括（　　）。
A.腹泻
B.易激惹
C.呕吐
D.体重增加

【答案】 D
9、建设工程材料设备采购合同管理中，（）适用于同城市或同地区内的结算。
A.现金结算
B.转账结算
C.托收承付
D.支票结算

【答案】 B
10、工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()
A.招标人
B.评标委员会
C.招标代理机构
D.招标监督机构

【答案】 A
11、根据建设工程勘察合同履行管理，关于勘察要求的说法中错误的是（ ）。
A.发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求勘察人违反法律和工程质量、安全标准进行勘察服务，降低工程质量
B.各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以发包人要求的内容为准
C.基准日之后，有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议
D.发包人应在收到建议后7 天内发出是否遵守新规定的指示

【答案】 B
12、标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在（　）天内（ ）支付”。
A.5；无条件
B.7；无条件
C.10；50%
D.14；80%

【答案】 B
13、根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（　）。
A.施工技术事故
B.异常恶劣天气
C.不可抗力
D.因设计缺陷导致的设计变更

【答案】 A
14、某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认，则( )。
A.如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励
B.如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励
C.如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任
D.如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任

【答案】 B
15、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（　　）。
A.工程结算价的2%
B.签约合同价的2%
C.工程结算价的3%
D.签约合同价的3%

【答案】 D
16、根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（　）。
A.人员成本
B.材料成本
C.设备成本
D.分包成本

【答案】 A
17、(2015年真题)根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的（　）部分。
A.单价支付
B.工程材料费用
C.总价支付
D.人工费用

【答案】 A
18、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是()
A.建筑物
B.施工工程技术
C.施工工程款
D.工程施工行为

【答案】 D
19、定金的数额由当事人约定，但不得超过（ ）。
A.主合同与从合同标的总额的20%
B.主合同标的额的20%
C.主合同与从合同标的总额的10%
D.主合同标的额的10%

【答案】 B
20、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在()天内订立书面合同。
A.10
B.20
C.30
D.40

【答案】 C
21、合同工期的作用是(　　)。
A.承包人进行工程索赔的依据
B.发包人组织竣工验收的依据
C.判别是否予以顺延工期的标准
D.用于判定承包人是否按期竣工的标准

【答案】 D
22、下列关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（　　）
A.发包人只能是建设单位
B.发包人不能是工程总承包单位
C.承包人应当是具有相应设计资质的企业法人
D.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

【答案】 C
23、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（　）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.业或或承包商

【答案】 B
24、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的（　　）天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。
A.7
B.14
C.28
D.56

【答案】 C
25、工程招标代理的被代理人是（　　）
A.分包单位
B.监理单位
C.发包人
D.承包人

【答案】 C
26、灭菌乳的质量检验项目包括（　　）。
A.硝酸盐
B.蛋白质和脂肪
C.酸度和杂质
D.非脂乳固体
E.微生物

【答案】 A
27、合同法律关系的要素包括（）。
A.主体.客体.对象
B.主体.内容.对象
C.主体.客体.内容
D.客体.内容.对象

【答案】 C
28、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为()。
A.已经成立
B.完备形式后成立
C.效力待定
D.未成立

【答案】 A
29、投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的( )。
A.2％
B.3％
C.4％
D.5％

【答案】 A
30、下列关于安全事故处理程序说法正确的是（）。
A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知发包人
B.监理人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失
C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据
D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施

【答案】 C
31、某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为()
A.500天
B.538天
C.865天
D.903天

【答案】 B
32、在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期
B.同意延长，并要求修改投标文件
C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期
D.拒绝延长，但无权收回投标保证金

【答案】 A
33、某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（　　）。
A.中标通知书发出日
B.施工合同协议书签字日
C.保险合同签字日
D.工程材料运抵施工现场日

【答案】 D
34、材料采购合同履行中，若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处理方式是（）。
A.按合同有关条款执行
B.按交易习惯确定
C.执行买受人要求
D.达成补充协议

【答案】 D
35、关于预付款担保的表述中，符合《标准施工合同》规定的是（ ）。
A.预付款担保采用第三方保证的形式
B.担保方式不得采用无条件担保的形式
C.担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止
D.担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额效力不变

【答案】 C
36、在设计施工总承包合同中，下列关于承包人文件的说法，错误的是( )。
A.专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间
B.专用条款内需要约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限
C.承包人文件中最主要的是设计文件
D.项目实施中，监理人未在约定的期限内对提交文件提出意见，不能进行后续施工

【答案】 D
37、关于地下工程防水混凝土的下列表述中哪一条是错误的？( )
A.抗渗等级不得小于P6
B.结构厚度不应小于250mm
C.裂缝宽度不得大于0.2mm且不得贯通
D.迎水面钢筋保护层厚度不应小于30mm

【答案】 D
38、根据 FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）。
A.不属于业主方人员
B.可以行使合同中明确规定的权力
C.不得行使合同中必然隐含的权力
D.保持公正(Impartially)的态度处理问题

【答案】 B
39、在确定国有资金占控股地位的依法必须招标项目的中标人时，做法正确的是（　　）。
A.根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人
B.通常确定排名第一的中标候选人为中标人
C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标
D.由评标委员会确定中标人

【答案】 A
40、代理合同履行中，被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。
A.由第三人自己承担损失
B.由被代理人独自向第三人承担责任
C.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任
D.由代理人独自向第三人承担责任

【答案】 C
41、下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.设计单位
B.工程咨询单位
C.监理单位
D.材料设备供应单位

【答案】 A
42、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（　　）。
A.发包人应自收到设计文件之日起 14 天内完成审查
B.发包人应当组织专家会进行审查
C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算
D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意

【答案】 A
43、下列关于建设工程设计施工总承包合同工程进度付款的说法，错误的是(　　)。
A.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付
B.合同履行过程中，合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表做出相应的调整，并报监理人批复
C.监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额
D.发包人不按期支付，按专用条款的约定支付逾期付款违约金

【答案】 A
44、下列情况中，投标保证金予以退还的是（　）。
A.投标人在投标有效期内撤销投标文件
B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人
C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同
D.在签订合同时向招标人提出附加条件

【答案】 B
45、在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.投标保证金额不足，属于细微偏差
B.备品备件的价格可以单独报价
C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差
D.评标时不应考虑运费问题

【答案】 B
46、与招标方式选择材料供应商相比，采用直接询价方式选择材料供应商的特点是（ ）。
A.一般适用于采购大宗及重要建筑材料和设备
B.有利于规范买卖双方的交易行为、实现公开公平竞争
C.程序复杂、工作量大、周期长
D.存在较大的主观性和随意性

【答案】 D
47、关于分包工程施工的管理职责，下列说法正确的是（　　）。
A.业主派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督.管理和协调
B.分包商使用的材料.施工工艺.工程质量由承包商进行监督管理
C.分包合同的当事人是业主和分包商
D.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任

【答案】 D
48、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示（）。
A.可以拒绝执行
B.应当执行，但可获得费用补偿
C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿
D.应当执行，不能获得补偿

【答案】 D
49、根据《施工合同标准文本》的规定，工程经验收合格后，由（　）向承包人出具经（　）签认的单位工程验收证书。
A.监理人、发包人
B.发包人、监理人
C.监理人、工程质量监督机构
D.发包人、工程质量监督机构

【答案】 A
50、根据九部委设备采购合同，合同设备的所有风险自（　）起由卖方转移至买方。合同设备交付给买方之前的运输过程中所有的风险均由（　）承担。
A.签订合同买方
B.签订合同卖方
C.交付买方
D.交付卖方

【答案】 D
51、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（　）评审的内容。
A.资格
B.程序
C.响应性
D.形式

【答案】 D
52、材料采购合同履行管理中，除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后（）日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。
A.7
B.14
C.24
D.28

【答案】 A
53、根据九部委材料采购合同的规定，买方在全部合同材料交付后（　）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（　）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。
A.7日，3日
B.28日，3日
C.3个月，7日
D.6个月，7日

【答案】 C
54、社区营养干预措施的基本原则是（　　）。
A.考虑营养问题的重要程度
B.考虑对解决营养问题的作用大小
C.考虑实施干预的难易程度等
D.以上均是

【答案】 D
55、踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少( )日前以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.7
B.14
C.15
D.28

【答案】 C
56、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，合同文件的组成及其优先次序说法正确的是（）
A.专用合同条款优于合同协议书
B.通用合同条款优于专用合同条款
C.明细表优于投标书
D.投标书优于通用合同条款

【答案】 C
57、技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。
A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标
B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段
C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价
D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案

【答案】 C
58、FIDIC.《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是( )。
A.该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分
B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%
C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额(我国标准合同中的“签约合同价”)的0.01%
D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%

【答案】 D
59、对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以()撤销。
A.自行
B.请求主管部门
C.请求人民法院
D.请求工商行政管理部门

【答案】 C
60、实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位（　　），将建筑工程非主体部分的设计进行分包。
A.必须通过公开招标方式
B.必须通知邀请招标方式
C.可以不通过招标方式
D.只能通过协议方式

【答案】 C
61、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（　）。
A.协议书中的签约合同价格
B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款
C.中标通知书中的中标价格
D.承包人的投标报价

【答案】 B
62、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是( )。
A.由发包人承担风险
B.在合同中明确风险承担方
C.由承包人承担风险
D.由合同双方共担风险

【答案】 B
63、 下列各项中，不属于发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况是（　　）。
A.施工过程中，承包人中途毁约
B.施工过程中，承包人任意中断工程
C.施工过程中，承包人按规定施工
D.承包人破产

【答案】 C
64、 如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则( )。
A.同时补偿费用和利润
B.费用和利润均不补偿
C.可以补偿费用但不能补偿利润
D.可以补偿利润但不能补偿费用

【答案】 C
65、进场材料和工程设备保险，通常情况下，（ ）。
A.由承包人和发包人分工办理相应的保险
B.应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险
C.无论是谁采购的材料和工程设备，均由发包人办理相应的保险
D.无论是谁采购的材料和工程设备，均由承包人办理相应的保险

【答案】 B
66、依据《物权法》的规定，以建筑物抵押的，抵押权自（ ）时设立。
A.备案
B.交付
C.登记
D.合同签订

【答案】 C
67、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。
A.发包人，姓名及其授权范围
B.发包人，职能分工及监理权限
C.总监理工程师，姓名及其授权范围
D.总监理工程师，职能分工及监理权限

【答案】 C
68、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者
B.两个价格指数中的均值
C.两个价格指数中的较低者
D.两个价格指数按约定权重的均值

【答案】 C
69、关于建设工程设备采购合同中的开箱检验，说法正确的是（）。
A.开箱检验包括对合同设备数量、质量及外观的检验
B.买方承担卖方代表到场参加开箱检验的费用
C.如果开箱检验时合同设备外包装与交货时一致，则检验中发现的合同设备与合同约定不符的情形，由卖方负责
D.开箱检验的检验结果视为对合同设备质量的确认，但卖方此后仍承担质量保证责任

【答案】 C
70、委托监理合同法律关系的客体是( )。
A.监理工程
B.监理服务
C.监理规划
D.监理投标方案

【答案】 B
71、《标准施工合同》中的“合同工期”是指（　）。
A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

【答案】 D
72、设计施工总承包合同模式下，当授权其他监理人员负责执行一项或多项监理工作时，()应将被授权监理人员的()通知承包人。
A.发包人，姓名及其授权范围
B.发包人，职能分工及监理权限
C.总监理工程师，姓名及其授权范围
D.总监理工程师，职能分工及监理权限

【答案】 C
73、施工阶段承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而（ ）。
A.增加的费用和工期延误，由发包人承担
B.增加的费用和工期延误，由承包人承担
C.增加的费用由发包人承担，工期不予顺延
D.增加的费用由承包人承担，工期给予顺延

【答案】 A
74、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（　　）。
A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认
B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效
C.经乙签字的全部有效
D.需委托造价管理部门确定

【答案】 B
75、英国NEC合同文本中，关于主要选项条款的说法，错误的有（ ）。
A.适用于承包加酬金合同
B.适用于综合单价计量承包
C.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定的情况
D.适用于施工管理承包

【答案】 A
76、下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.联合体投标的，是否具备联合体协议
B.资质条件
C.类似项目的业绩
D.项目经理资格

【答案】 A
77、3月5日，甲为借贷，将自有厂房和设备抵押给乙，签订抵押合同；3月20日，双方向有关部门办 理抵押登记。则厂房和设备抵押权设立的时间分别为（ ）
A.3月5日，3月20日
B.3月20日，3月20日
C.3月5日，3月5日
D.3月20日，3月5日

【答案】 D
78、根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。
A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保
B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保
C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保
D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保

【答案】 D
79、设计施工总承包合同履行过程中，承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报（ ）批准后执行。
A.监理人
B.发包人
C.发包人与监理人
D.发包人与分包人

【答案】 B
80、某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题使主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为 ( )
A.9月10日
B.9月17日
C.9月25日
D.9月30日

【答案】 A
81、取得工程设计（　　）资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务（设计施工一体化资质除外）。
A.综合
B.行业
C.专业
D.专项

【答案】 C
82、下列关于签约合同价和合同价格的说法正确的是（　　）。
A.签约合同价指承包人完成全部承包工作后发包人应付给承包人的金额
B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额
C.签约合同价的数额在签订合同时不能确定
D.合同价格的数额只有在最终结算时才能确定

【答案】 D
83、《合同法》规定，缔约过失责任属于()责任。
A.违约
B.侵权
C.“先合同义务”
D.无过错

【答案】 C
84、（2018年真题）某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为（　）。
A.报价最低者
B.评标得分最低者
C.评标得分最高者
D.评标价最低者

【答案】 D
85、(2018年真题)关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（　　）。
A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由承包人和监理人承担连带责任

【答案】 A
86、某工程投标了安装工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，应由保险人负责赔偿的事件是（ ）。
A.大气放电造成电气设备或电气用具本身的损失
B.闪电击毁现场施工用配电柜
C.设计错误导致部分设备拆除重装
D.盘点时发现的短缺

【答案】 B
87、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。
A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人
B.投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

【答案】 C
88、（2018年真题）根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（　）。
A.施工技术事故
B.异常恶劣天气
C.不可抗力
D.因设计缺陷导致的设计变更

【答案】 A
89、建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了（　　）。
A.合同主体的严格性
B.合同标的的特殊性
C.合同履行期限的长期性
D.计划和程序的严格性

【答案】 B
90、（　　）反映了烹调过程中，食物总质量的变化。
A.重量损失因子（WLF）
B.重量保留常数（WRC）
C.重量损失系数（WLI）
D.重量保留因子（WRF）

【答案】 D
91、FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照雇主提供的设计进行施工或施工总承包的合同是（　）。
A.《施工合同条件》
B.《生产设备和设计—施工合同条件》
C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》
D.《简明合同格式》

【答案】 A
92、根据《施工合同标准文本》的规定，施工工期在12个月以上的工程，由于市场价格浮动对合同价格的影响，此风险应由（　　）。
A.发包人承担
B.承包人承担
C.由发包人和承包人分担
D.发包人和承包人均不承担

【答案】 C
93、我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出（　　）两种规定。
A.通过或未通过
B.接收或拒收
C.通过或拒收
D.接收或未通过

【答案】 C
94、在最低评标价法中，初步评审的内容不包括（　）。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.报价评审

【答案】 D
95、（　　）缺乏可以影响性成熟。
A.铁
B.维生素
C.维生素
D.锌

【答案】 D
96、居于施工合同履行管理的核心地位的是(　　)。
A.设计人
B.发包人
C.监理人
D.项目经理

【答案】 C
97、下列不是WHO推荐选用皮褶厚度的测量点为（　　）。
A.肩峰
B.肩胛下角
C.肱三头肌
D.脐旁

【答案】 A
98、根据材料设备采购合同，以下说法不正确的是（　）。
A.单价计算的结果与总价不一致，以单价为准
B.文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准
C.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差
D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值

【答案】 D
99、根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（　）责任补偿。
A.发包人
B.承包人
C.事件的风险责任人
D.监理人

【答案】 C
100、某工程项目由于异常恶劣的气候条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（　　）。
A.工期可以顺延，但费用不予补偿
B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润
C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿
D.工期、费用、利润均不能补偿

【答案】 A
101、勘察服务完成之前，由于不可抗力造成合同解除，则定金（）
A.不予退还
B.全部退还
C.双倍退还
D.减半退还

【答案】 A
102、（2019年真题）关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（　）。
A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用
B.承包人必须具备法人资格
C.勘察工作范围由法规确定
D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式

【答案】 B
103、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 B
104、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（ ）。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
105、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专利技术使用费的报价和评审正确的是（　　）。
A.在投标报价外单列，单独进行投标报价评审
B.包含在投标报价中，综合进行投标报价评审
C.不进行报价，由评标委员会评估
D.不计入报价，中标后单独报价评审

【答案】 B
106、下列关于勘察费定金支付的说法正确的是（）。
A.发包人应在勘察人提交定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人
B.定金不得超过勘察费用的2%
C.因发包人的原因解除合同时，定金不予退还
D.由于不可抗力解除合同时，定金予以退还

【答案】 C
107、招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（　）日。
A.3
B.5
C.7
D.10

【答案】 B
108、本人知道他人以自己名义行为而不作否认表示，代理关系（　　）。
A.成立
B.不成立
C.取决于被代理人是否追认
D.取决于代理人是否申请被代理人确认

【答案】 A
109、ECC 共同预警的最重要的机制是（）
A.早期警告
B.补偿事件
C.激励事件
D.协调沟通

【答案】 A
110、下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是()
A.施工招标
B.材料招标
C.设备招标
D.设计招标

【答案】 D
111、(2014年真题)根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（　　）。
A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划
B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担
C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任
D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担

【答案】 A
112、采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（　）。
A.分包人
B.发包人
C.施工项目部
D.承包人

【答案】 B
113、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则下列计算变更合同价款的方法正确的是（）。
A.按照报价单内类似工作的单价计算变更价款
B.参照报价单内类似工作的单价商定或确定单价
C.根据成本加利润的原则商定或确定单价
D.参照设计单位提出的单价商定或确定单价

【答案】 B
114、根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议称为（ ）。
A.建设工程监理合同
B.建设工程施工合同
C.建设工程设计合同
D.建设工程勘察合同

【答案】 D
115、健康档案中健康数据的收集方式有（　　）。
A.健康筛查
B.利用现存资料
C.社区调查
D.经常性工作记录
E.小组讨论

【答案】 A
116、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（　）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A.监理单位
B.分公司
C.建设单位
D.施工企业

【答案】 D
117、评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()
A.该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差
B.该投标文件仍属于有效投标书
C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清
D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期