2019-2025年监理工程师之合同管理题库附答案（基础题）.docx

2019-2025年监理工程师之合同管理题库附答案（基础题）

单选题（共600题）
1、3月5日，甲为借贷，将自有厂房和设备抵押给乙，签订抵押合同；3月20日，双方向有关部门办 理抵押登记。则厂房和设备抵押权设立的时间分别为（ ）
A.3月5日，3月20日
B.3月20日，3月20日
C.3月5日，3月5日
D.3月20日，3月5日

【答案】 D
2、《标准施工招标文件》的适用范围是（）。
A.大型复杂的工程项目
B.多元投资主体的工程项目
C.工期在一年之内的工程项目
D.跨行业的工程项目

【答案】 A
3、下列FIDIC标准合同文本中，适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。（　　）。
A.《简明合同格式》
B.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》
C.《土木工程施工分包合同条件》
D.《施工合同条件》

【答案】 D
4、下列事件发生后不能既索赔费用又索赔利润的是（　　）。
A.提供的基准资料错误
B.异常恶劣的气候条件
C.发包人原因造成质量不合格
D.发包人违约解除合同

【答案】 B
5、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿（ ）。
A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿
B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿
C.抵押权已登记的先于未登记的受偿
D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿

【答案】 D
6、发包人应在合同签订后（　）内确定（　），并将相关信息书面通知勘察人。
A.7天，发包人代表
B.14天，发包人代表
C.7天，发包人项目负责人
D.14天，发包人项目负责人

【答案】 B
7、下列属于安全运动条件的是（　　）。
A.身体不适时要休息
B.一开始不要做剧烈的运动
C.水分的补给充足
D.饿了也要坚持运动
E.可以长时间进行室内运动

【答案】 A
8、关于合同法律关系主体中自然人的表述，不正确的是（ ）。
A.自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力
B.自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人
C.自然人仅指我国公民可以作为合同法律关系的主体
D.作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力

【答案】 C
9、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为()
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁

【答案】 C
10、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()
A.A银行1000万元，B银行2000万元
B.A银行1800万元，B银行1200万元
C.A.B银行各项工作1500万元
D.A银行2000万元，B银行1000万元

【答案】 A
11、根据FIDIC《施工合同条件》，对“不可预见”的理解正确的是（　　）。
A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险
B.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险
C.不可预见的物质条件包括气候条件
D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润

【答案】 D
12、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，而资格审查文件规定的数量为7个，则（　　）。
A.不需要进行评分，随机选取7个通过资格审查
B.需要进行评分，8家均通过资格审查
C.需要进行评分，前7家通过资格审查
D.不需要进行评分，提交资格申请文件时间排在前7位的通过资格审查

【答案】 C
13、在设备采购招标中，基准评价值为（　）。
A.最优的评价因素
B.最差的评价因素
C.居于中位的评价因素
D.评价因素的平均值

【答案】 A
14、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为()。
A.已经成立
B.完备形式后成立
C.效力待定
D.未成立

【答案】 A
15、下列选项中，不属于公开招标缺点的是（　　）。
A.评标工作量大
B.招标时间长
C.所需费用高
D.投标竞争不激烈

【答案】 D
16、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人
D.发包人和材料设备供应商

【答案】 B
17、下列选项中不属于建设工程合同管理目标的是（　　）。
A.发展和完善建筑市场
B.普及相关法律知识，培养合同管理人才
C.推进建筑领域的改革
D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪

【答案】 B
18、根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。
A.均采用无条件担保
B.分别采用无条件担保和有条件担保
C.均采用有条件担保
D.分别采用有条件担保和无条件担保

【答案】 A
19、暂停施工期间由（）负责妥善保护工程并提供安全保障。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设计人

【答案】 B
20、下列不是体格测量工作实施标准化目的是（　　）。
A.权威化
B.规范化
C.系统化
D.科学化

【答案】 A
21、（2019年真题）招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（　）。
A.目的
B.时间
C.内容
D.方法

【答案】 B
22、某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工作70%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付（　　）。
A.15万元
B.20万元
C.25万元
D.10万元

【答案】 A
23、设计施工总承包合同中,由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（　　）。
A.实际合同价
B.签约合同价
C.预计合同价
D.约定合同价

【答案】 B
24、发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人不得拒绝，（　　）应承担承包人由此增加的保管费用。
A.发包人
B.承包人
C.供货商
D.监理人

【答案】 A
25、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。
A.5％
B.10％
C.15％
D.20％

【答案】 B
26、预付款担保的主要形式为（　　）。
A.银行保函
B.保兑支票
C.银行汇票
D.现金支票

【答案】 A
27、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本

【答案】 B
28、某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付()万元。
A.10
B.25
C.20
D.35

【答案】 D
29、建设工程勘察合同履行管理中，关于监理人的说法错误的是（）
A.未经发包人批准，监理人无权修改合同
B.发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理
C.监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在通用合同条款中指明
D.如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准

【答案】 C
30、建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（　　）。
A.投标人的投标报价明显低于其实际成本
B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标
C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件
D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求

【答案】 C
31、某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由（）承担。
A.承包人
B.发包人
C.监理单位
D.钢材供应商

【答案】 B
32、设计施工总承包合同模式下，当授权其他监理人员负责执行一项或多项监理工作时，()应将被授权监理人员的()通知承包人。
A.发包人，姓名及其授权范围
B.发包人，职能分工及监理权限
C.总监理工程师，姓名及其授权范围
D.总监理工程师，职能分工及监理权限

【答案】 C
33、根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至()之日止。
A.竣工验收
B.工程师签发工程接收证书
C.工程师签发履约证书
D.结清单生效

【答案】 D
34、下列选项中关于抵押的说法，正确的是( )。
A.抵押的财产不转移占有
B.抵押的财产应当为抵押人所有
C.土地所有权可以作为抵押物
D.抵押合同应自登记之日起生效

【答案】 A
35、根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()
A.需等待发包人批准
B.工程师已拒绝索赔要求
C.承包人的索赔要求已成立
D.承包人需进一步提交补充索赔证据

【答案】 C
36、按照监理合同示范文本的规定，下列关于有异议的监理酬金支付的说法中，正确的是()
A.按监理人要求的金额支付，异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回
B.无异议部分的酬金按时支付，有异议部分暂不支付
C.本次不支付，监理人修改后并入下一次支付
D.将支付通知书退回监理人，修改重新提交后再支付

【答案】 B
37、 投标保证金的有效期限从( )之日起计算。
A.招标文件出售
B.投标文件递交
C.投标截止
D.中标通知书发出

【答案】 C
38、（2014年真题）关于合同法律关系的说法，正确的是（　　）。
A.合同法律关系可以没有内容
B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体
C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭
D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭

【答案】 C
39、在运用综合评估法进行项目评标时，投标报价偏差率的计算公式为（ ）。
A.（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100%
B.（投标人报价-标底）/标底×100%
C.（投标人报价-最高限价）/最高限价×100%
D.（投标人报价-评标基准价）/投标人报价×100%

【答案】 A
40、根据《标准施工招标文件》，建筑工程项目一般应由（ ）投保建筑工程一切险。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.分包人

【答案】 B
41、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后于计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是()。
A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额
B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金
C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算方法承担违约责任
D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

【答案】 C
42、下列文件中，属于订立合同要约文件的是()
A.招标公告
B.资格预审合格通知书，
C.投标书
D.中标通知书

【答案】 C
43、银皮书规定，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（）天内，向承包商支付应付的最终款额。
A.7
B.14
C.24
D.42

【答案】 D
44、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。
A.承包人承担工期和费用的损失
B.延长合同工期，费用不予补偿
C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿
D.延长合同工期并给予相应的费用补偿

【答案】 A
45、本人知道他人以自己名义行为而不作否认表示，代理关系（　）。
A.成立
B.不成立
C.取决于被代理人是否追认
D.取决于代理人是否申请被代理人确认

【答案】 A
46、缺陷责任期内承包人不能在合理时间内修复的缺陷，（ ）。
A.发包人只能自行修复，修复费用由承包方承担
B.发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润由承包方承担
C.发包人只能自行修复.所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担
D.发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担

【答案】 D
47、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()
A.向设计单位提供设备厂家名录
B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料
C.指示设计单位变更设计
D.保守设计单位申明的秘密

【答案】 D
48、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，编制（）。
A.工程进度款支付分解表
B.投资计划使用分配表
C.工程进度款使用计划表
D.建设资金平衡表

【答案】 A
49、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由（　）承担。
A.施工企业法定代表人
B.拟派项目经理
C.施工项目部
D.施工企业

【答案】 D
50、《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（　）。
A.投标截止日
B.开标之日
C.中标通知书发出之日
D.投标截止日28天

【答案】 D
51、下列招标项目中，不能采用最低评标价法评标的是（　）。
A.施工招标
B.材料招标
C.设备招标
D.设计招标

【答案】 D
52、合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。
A.书面交底
B.电子数据交底
C.视听资料交底
D.口头交底

【答案】 A
53、下列关于合同设备交付的开箱检验，说法错的是（ ）。
A.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验
B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行
C.开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行
D.开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验7日前将开箱检验的时间和地点通知卖方

【答案】 D
54、某房地产开发公司将其拥有的房地产抵押给银行，以担保未来3年连续获得总额1.2亿元人民币的 贷款额度，下列表述中正确的有（ ）。
A.该抵押属一般房地产抵押
B.该抵押可以不经登记即产生合同效力
C.若银行实际发放了1.5亿元贷款，其优先受偿价款为1.5亿元
D.若银行实际发放了1.5亿元贷款，其优先受偿价款为1.2亿元

【答案】 D
55、根据《招标投标法》，投标人可以在（　）期间撤回标书并收回投标保证金。
A.收到中标通知书至签订合同
B.评标结束至确定中标人
C.开标至评标结束
D.提交标书至投标截止时间

【答案】 D
56、关于合同转让的说法，正确的是()
A.债权人转让权利，不需经债务人同意
B.债权人转让权利，不需通知债务人
C.债务人转移义务，不需经债权人同意
D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务

【答案】 A
57、关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（　）。
A.施工企业必须为全体职工办理
B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任
C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人
D.停工期间保险人不承担保险责任

【答案】 D
58、根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（　）之日止。
A.工程竣工验收
B.工程缺陷责任期满
C.签发工程移交证书
D.签发最终结清证书

【答案】 C
59、根据《标准施工合同》工程一切险的被保险人应是（　　）。
A.发包人和监理人
B.承包人和监理人
C.承包人和分包人
D.发包人和承包人

【答案】 D
60、公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是()。
A.投标文件的符合性鉴定
B.投标人的资格预审
C.商务标评审
D.技术标评审

【答案】 B
61、 在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由( )。
A.保管员负责赔偿损失
B.发包人承担损失责任
C.承包人负责赔偿损失
D.发包人与承包人共同承担损失责任

【答案】 C
62、只能以动产作为担保财产的担保方式是（）。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置

【答案】 D
63、（2018年真题）根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（　）之日止。
A.工程竣工验收
B.工程缺陷责任期满
C.签发工程移交证书
D.签发最终结清证书

【答案】 C
64、依据《物权法》的规定，以建筑物抵押的，抵押权自（ ）时设立。
A.备案
B.交付
C.登记
D.合同签订

【答案】 C
65、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()
A.工程规划设计的建议权
B.工程款支付审核和签认权
C.工程项目设计标准的认定权
D.协调工程项目有关协作单位的主持权

【答案】 C
66、根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（　）。
A.暂列金额未包括在签约合同价内
B.暂列金额不可以计日工方式支付
C.暂列金额可能全部使用或部分使用
D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人

【答案】 C
67、关于绿色建材发展方向的说法，错误的是( )
A.高能耗生产过程
B.高新科技含量
C.高附加值产品
D.循环可再生利用

【答案】 A
68、按照施工合同示范文本的规定，监理人接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理人没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。
A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任
B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任
C.工程师未确认，承包人应修改进度计划
D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

【答案】 B
69、下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为要求增加费用并支付合理利润的理由的是（ ）。
A.发包人原因导致施工暂停
B.法规变化引起成本增加
C.不利的物质条件
D.异常恶劣的气候条件

【答案】 A
70、定金不得超过主合同标的额的（　）。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%

【答案】 A
71、（2018年真题）根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（　）。
A.暂列金额未包括在签约合同价内
B.暂列金额不可以计日工方式支付
C.暂列金额可能全部使用或部分使用
D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人

【答案】 C
72、在设计合同履行中，由（　）进行设计交底。
A.设计单位
B.监理单位
C.发包单位
D.总承包单位

【答案】 A
73、依据 FIDIC《施工合同条件》的规定，关于永久工程计量表述正确的是（）。
A.应按工程量表中规定的方法计量
B.若工程量表中无规定，则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定
C.每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀.收缩或浪费
D.当地有惯例的，依照当地惯例计量

【答案】 C
74、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价位4980万元，则中标人和中标价格分别为（　　）。
A.甲，5000万元
B.甲，4990万元
C.乙，5030万元
D.乙，4980万元

【答案】 C
75、根据《标准施工招标文件》，有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（　）。
A.投保人是发包人
B.应以承包人的名义投保
C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务
D.保险合同的有效期至工程保险期满为止

【答案】 C
76、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应( )。
A.由发包人提出适当的变更工作单价并执行
B.由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行
C.由监理人商定或确定变更工作单价并执行
D.由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行

【答案】 C
77、关于投标保证有效期的说法，正确的是()
A.投标保证有效期应从投标时起算
B.投标保证有效期应从开标日起算
C.投标保证有效期不得延长
D.投标保证有效期应长于投标有效期

【答案】 B
78、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。
A.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行
B.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作
C.法律规定.规范和标准发生重大变化时，应向发包人提出遵守新规定的建议
D.只需要遵守发包人的要求，保证勘察质量

【答案】 C
79、施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是（　　）。
A.承包人应在引起索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔通知书
B.监理人应在收到索赔通知书后的28 天内，将索赔处理结果答复承包人
C.监理人应单独确定索赔处理结果，无需与发包人和承包人协商以避免较大分歧
D.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付

【答案】 D
80、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由( )承担。
A.承包人
B.钢材供应商
C.监理单位
D.发包人

【答案】 D
81、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在评标价中（　）这笔金额。
A.5%，加上
B.5%，减去
C.20%，加上
D.20%，减去

【答案】 A
82、某工程投标了建设工程一切险，在任何情况下保险的赔偿金额均不得超过（　）。
A.保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额
B.每次事故的损失金额
C.承包商在合同中列明的金额
D.相关法律法规规定的金额

【答案】 A
83、为了保证实际施工过程中承包人能够按计划施工，( )通过协调保障承包人的施工不受到外部或其他承包人的干扰，对已确定的施工计划要进行动态管理。
A.监理人
B.发包人
C.总包单位
D.设计单位

【答案】 A
84、下列关于银皮书合同文件的优先解释顺序，正确的是（ ）。
A.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—投标书—明细表—业主要求
B.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—明细表—业主要求—投标书
C.合同协议书—专用合同条件—业主要求—明细表—通用合同条件—投标书
D.合同协议书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书

【答案】 D
85、某固态食品中，其糖含量满足（　　）g/100 g，则可声称该食品“低糖”。
A.≤10
B.≤5
C.≤3
D.≤1

【答案】 B
86、下列不属于初步评审的内容是（ ）。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.报价评审

【答案】 D
87、根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（　　）为抵押合同。
A.建设用地使用权
B.土地承包经营权
C.正在建造的建筑物
D.机械、车辆

【答案】 D
88、下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（　　）
A.涉及国家安全、国家秘密的项目
B.使用各级财政预算资金的项目
C.使用企业事业单位自有资金的项目
D.使用上市公司资金的项目

【答案】 B
89、 根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是()。
A.发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工
B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施
C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利
D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人

【答案】 C
90、购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（　）。
A.FOB价
B.CIF价
C.EXW价
D.FCA价

【答案】 B
91、（　　）反映了烹调过程中，食物总质量的变化。
A.重量损失因子（WLF）
B.重量保留常数（WRC）
C.重量损失系数（WLI）
D.重量保留因子（WRF）

【答案】 D
92、关于抵押的说法，正确的有（　）。
A.抵押物只能是不动产
B.抵押人不再负有保管抵押物的义务
C.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人
D.抵押人转让抵押物须经抵押权人同意

【答案】 D
93、对资格预审申请文件进行初步审查时，出现（ ）项因素不符合审查标准的，就不能通过资格预审。
A.二
B.一
C.四
D.三

【答案】 B
94、设计施工总承包合同模式下，竣工试验的第三阶段，进行（）试验。
A.检查和功能性试验
B.在所有可利用的操作条件下安全运行
C.各种性能测试
D.设备质量检验

【答案】 C
95、(2019年真题)下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（ ）。
A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书
B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书
C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款
D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款

【答案】 C
96、根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（　　）时起由卖方转移到买方。
A.交付
B.核验
C.清点
D.签约

【答案】 A
97、某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同()
A.不成立
B.成立
C.无效
D.可撤销

【答案】 B
98、技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，此时应采用（）。
A.最低投标价法
B.综合评估法
C.评标价法
D.合格制法

【答案】 A
99、发包人和承包人在履行合同中发生争议后，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（ ）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。
A.7
B.14
C.28
D.56

【答案】 C
100、FIDIC施工合同条件中的暂列金，是()的一项款额。
A.不计入合同价格之内
B.用于不可预见项目使用
C.由工程师或承包商代表控制使用
D.专门用于承包商施工范围内工程使用

【答案】 B
101、在设计施工总承包合同中，下列合同文件解释顺序靠后的是( )。
A.合同协议书
B.发包人要求
C.承包人建议书
D.价格清单

【答案】 D
102、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，则监理人应当（）。
A.按时发出开工通知，合同工期不予顺延
B.迟延发出开工通知，合同工期不予顺延
C.按时发出开工通知，合同工期予以顺延
D.迟延发出开工通知，合同工期予以顺延

【答案】 A
103、工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷。承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为()
A.承包人承担工期和费用的损失
B.延长合同工期，费用不予补偿
C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿
D.延长合同工期并给予相应的费用补偿

【答案】 A
104、除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（　　）。
A.合同协议书→中标通知书→发包人要求→专用合同条款→通用合同条款
B.发包人要求→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款
C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→发包人要求
D.中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→发包人要求

【答案】 C
105、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（　）组织，应在试验日期提前（　）通知对方。
A.承包人，14天
B.发包人，14天
C.承包人或发包人，14天
D.承包人或发包人，21天

【答案】 D
106、设计施工阶段总承包合同履行过程中，南于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复时，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（ ）年。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 B
107、开标时，无权检查投标文件的密封情况的是（）。
A.招标人
B.投标人
C.投标人推选的代表
D.招标人委托的公证机构

【答案】 A
108、建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（　　）。
A.投标人的投标报价明显低于其实际成本
B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标
C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件
D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求

【答案】 C
109、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是()。
A.因承包商的严重违约行为，业主解除合同
B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准
C.对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付
D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复

【答案】 B
110、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是()。
A.以投标人的平均报价作为评标价
B.以中标人的评标价作为中标价
C.以报价最低的投标价为中标价
D.以中标人的报价为中标价

【答案】 D
111、预付款担保的主要形式为（　　）。
A.银行保函
B.保兑支票
C.银行汇票
D.现金支票

【答案】 A
112、某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（）。
A.向发包人索赔
B.向乙施工单位索赔
C.向监理单位索赔
D.自行承担

【答案】 A
113、关于定标的说法，正确的是()
A.确定中标人的权利归评标委员会
B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人
C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人
D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同

【答案】 B
114、在建设工程材料设备采购合同中，关于分期交付买卖说法正确的是（　）。
A.购买的标的物要分批交付
B.工程建设的工期较长时一般不用
C.买受人如果对其中一批标的物解除，无法解除与之相关的已交付标的物
D.买受人如果对其中一批标的物解除，无法解除与之相关的未交付标的物

【答案】 A
115、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（　）。
A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织
B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验
C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意
D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担

【答案】 D
116、指定分包商条款的具体表现不包括（）。
A.承包商对指定分包商的违约需承担责任
B.招标文件中已说明了指定分包商的工作内容
C.承包商有合法理由时，可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理

【答案】 A
117、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。
A.保证
B.定金
C.留置
D.质押

【答案】 D
118、设计施工阶段总承包合同履行过程中，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复