2025年设备监理师之设备监理合同考前冲刺模拟试卷B卷含答案.docx

资源描述

2025年设备监理师之设备监理合同考前冲刺模拟试卷B卷含答案单选题（共600题） 1、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于( )。 A.可撤销合同 B.附期限合同 C.附条件合同 D.无效合同【答案】 C 2、根据《合同法》规定，下列关于标的物提存的事由，表述不正确的是( )。 A.债权人丧失民事行为能力未确定监护人的 B.债权人下落不明的 C.债权人被宣告死亡，未确定继承人的 D.债权人主张提存的【答案】 D 3、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于费用的解释，正确的是( )。 A.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费，但不包括利润 B.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，不包括管理费和利润 C.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润 D.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润【答案】 A 4、根据《安全生产法》，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过( )人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 A.50 B.100 C.200 D.300 【答案】 D 5、FIDIC新黄皮书对扣除保留金的规定是( )。 A.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5% B.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10% C.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10c% D.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5% 【答案】 B 6、如果出现缺陷的生产设备不能在现场修复，承包商可征得( )同意，将有缺陷的生产设备移出现场修复。 A.业主 B.业主代表 C.工程师代表 D.工程师【答案】 A 7、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的( )天内，向业主发出期中付款证书。 A.14 B.28 C.42 D.56 【答案】 B 8、甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行使的权利是( )。 A.同时履行抗辩权 B.先履行抗辩权 C.不安抗辩权 D.合同撤销权【答案】 A 9、设备承揽合同中，承揽人可将部分工作交由第三人完成，下列有关“第三人完成的工作”的叙述，正确的是( )。 A.该部分工作如符合合同约定，由定作人向第三人支付报酬 B.该部分工作如不符合合同约定，由第三人对定作人负责 C.承揽人应就该部分工作对定作人负责 D.该部分工作既可是辅助性工作，也可以是对工作成果质量起关键性的工作【答案】 C 10、根据《民法通则》的规定，出售质量不合格的商品未声明的，应承担产品合同责任的诉讼时效期间为( )年。 A.l B.2 C.4 D.10 【答案】 A 11、《安全生产法》确定的安全生产管理方针是( )。 A.行业管理、企业负责 B.安全为了生产、生产必须安全 C.安全第一、人人有责 D.安全第一、预防为主【答案】 D 12、下列( )财产可以抵押。 A.土地所有权 B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权 C.以公开协商方式取得的土地承包经营权 D.有争议的财产【答案】 C 13、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指( )。 A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责 B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担 C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任 D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任【答案】 D 14、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )。 A.是否进行资格预审 B.是否组织现场考察 C.是否解答投标单位的质疑 D.是否公开开标【答案】 A 15、如果工程未能通过竣工试验导致工程价值降低，但合同价格应予减少的扣减金额的方法在合同中没有说明，经双方协商确定后，承包商应在( )前将扣减金额支付给业主，或根据业主的索赔约定支付。 A.重新试验 B.承包商提交试验报告 C.工程师认可试验结果 D.签发接收证书【答案】 D 16、根据《仲裁法》，仲裁裁决发生法律效力的时间是( )。 A.自仲裁裁决作出之日起10日内 B.自仲裁裁决作出之日起15日内 C.仲裁裁决作出之日 D.仲裁裁决送达之日【答案】 C 17、如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔( )。 A.竣工时间及相关费用 B.相关费用并加合理利润 C.竣工时间、相关费用并加合理利润 D.缺陷通知期及相关费用【答案】 B 18、承包商执行工程师恢复施工的指示后，对暂停期间设备工程发生的任何损害，正确的处理方法是( )。 A.承包商应负责修复并承担由此产生的费用 B.承包商应负责修复，由此产生的费用由责任方承担 C.责任方应负责修复并承担由此产生的费用 D.责任方应负责修复，由此产生的费用由承包商承担【答案】 B 19、基于员工健康和安全保障的需要，承包商应至少指派一名称职的( )，负责现场的安全和预防事故工作，并赋予其发布指示和采取各种措施预防事故发生的职权。 A.专职安全员 B.施工监督员 C.应急救援人员 D.专职医护人员【答案】 A 20、如果承包商隐蔽已经完成的工作前未通知工程师进行检验，则当工程师提出剥露检验要求时，承担由于检验所产生的费用的是( )。 A.业主 B.承包商 C.工程师 D.如果检验的结果证明完成的隐蔽工程符合合同要求，则由业主承担全部费用，否则，将由承包商承担全部费用【答案】 B 21、承包商提交履约保证的期限是( )。 A.收到中标函后的28天内 B.签订合同后的28天内 C.收到开工通知后的28天内 D.设备工程合同生效前【答案】 A 22、某建设项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付合同价的20%的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还( )万元。 A.100 B.150 C.200 D.400 【答案】 C 23、下列关于设备承揽合同的说法，正确的是( )。 A.设备承揽合同的标的是特定的工作成果 B.设备承揽合同是要式合同 C.一旦承揽人开始工作，定作人不得解除合同 D.共同承揽的，定作人应当分别与各承揽人签订承揽合同【答案】 A 24、下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是( )。 A.委托人不履行合同，无权请求返还定金 B.因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗的工作量增付费用 C.委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金 D.政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费【答案】 D 25、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在( )遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。 A.投保人 B.受益人 C.被保险人 D.保险人【答案】 C 26、合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，( )。 A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿 B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任 C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿 D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任【答案】 A 27、某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是( )。 A.3月2日 B.3月10日 C.3月30日 D.4月7日【答案】 D 28、根据我国《合同法》，合同解除的方式包括( )。 A.法定解除和约定解除 B.违法解除和合法解除 C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除 D.行政解除和司法解除【答案】 A 29、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是( )。 A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉 B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力 C.当事人可以通过调解程序解决合同争议 D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁【答案】 C 30、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以( )形式，形成书面文件。 A.技术资料 B.商务资料 C.合同专用条件 D.合同补遗【答案】 D 31、下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是( )。 A.交付设备 B.交付设备所有权凭证和其他凭证 C.移交设备中体现的知识产权 D.接受设备检验【答案】 C 32、根据《合同法》规定，按合同的约定，应当先履行义务的一方当事人有确切证据证明对方经营状况严重恶化时，可以( )。 A.行使同时履行抗辩权 B.变更合同 C.行使撤销权 D.中止履行合同【答案】 D 33、如果承包商需要另外临时征地作为附加工作区域，应当征得( )同意。 A.业主 B.工程师 C.工程师代表 D.政府主管部门【答案】 B 34、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的( )。 A.安全设施 B.安全警示标志 C.安全疏散标志 D.安全报警装置【答案】 B 35、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是( )。 A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作 B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用 C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿 D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求【答案】 A 36、根据《民法通则》，诉讼时效期间届满之后，权利人丧失( )。 A.实体民事权利 B.胜诉权 C.起诉权 D.抗辩权【答案】 B 37、根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是( )。 A.某新式武器的设计 B.地震灾区道路抢修 C.部分使用国有投资项目的施工 D.全部国有投资的项目前期咨询【答案】 C 38、承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是( )。 A.工程通过竣工试验后 B.业主接收工程前 C.承包商收到履约证书后 D.缺陷通知期届满前【答案】 C 39、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔( )。 A.工期、费用和利润 B.费用和利润 C.工期和费用 D.工期和利润【答案】 C 40、组建编制设备工程合同的团队时，团队人员的知识构成至少应包括( )。 A.设备工程技术知识、商务知识和法律知识 B.设备工程技术知识、商务知识和管理知识 C.商务知识、管理知识和法律知识 D.管理知识、法律知识和设备工程技术知识【答案】 A 41、工程师对承包商按照合同中承包商文件的送审程序提交的样品和资料进行审核的期限是：从工程师收到承包商样品和资料起，一般不应超过( )天。 A.7 B.14 C.21 D.28 【答案】 C 42、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，工程的照管责任由承包商转移至业主的时间是( )之日。 A.进行工程竣工试验 B.签发接收证书 C.接收工程 D.工程竣工【答案】 B 43、如果工程师的指示导致承包商因提供合作发生了某些不可预见费用，则该项指示应构成( )。 A.合同文件 B.索赔 C.争议 D.变更【答案】 D 44、合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，( )。 A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿 B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任 C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿 D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任【答案】 A 45、甲定做单位在乙处定做设备，乙按期交货后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向( )申请执行。 A.仲裁委员会 B.人民法院 C.人民政府 D.甲的上级主管部门【答案】 B 46、根据《保险法》，对保险合同中( )的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。 A.纠纷解决方式 B.免除保险人责任 C.保险费用收取 D.免除投保人责任【答案】 B 47、根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是( )。 A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权 B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权 C.代位权的行使范围以债务人的债权为限 D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担【答案】 C 48、甲公司授权其业务员张某采购2台设备，张某采购时认为价格便宜便购买了4台，并签订了合同。此合同的效力为( )。 A.有效 B.可撤销 C.效力待定 D.无效【答案】 C 49、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和( )。 A.监理单位 B.设计单位 C.建设工程质量监督机构 D.建设行政主管部门【答案】 C 50、下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是( )。 A.交付设备 B.交付设备所有权凭证和其他凭证 C.移交设备中体现的知识产权 D.接受设备检验【答案】 C 51、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动，根据合同的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，( )。 A.工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额 B.获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额 C.应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费 D.应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整【答案】 C 52、根据《民法通则》，下列责任形式中，属于民事责任形式的是( )。 A.赔礼道歉 B.责令停业 C.罚款 D.具结悔过【答案】 A 53、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是( )。 A.以银行贷款年利率计算 B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算 C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算 D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算【答案】 C 54、在FIDIC合同条件关于解决争端的工作流程中，当事人将争端提交争端评判委员会后，争端评判委员会应在( )天内作出决定。 A.21 B.28 C.56 D.84 【答案】 D 55、当事人依法经过协商，可以变更合同，当事人对合同变更的内容约定不明确的( )。 A.按变更的内容确定 B.由仲裁机构裁决决定合同内容 C.推定为未变更 D.重新确定合同内容【答案】 C 56、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以( )进行。 A.英语 B.法语 C.世界语 D.合同规定的交流语言【答案】 D 57、与指定分包商签订分包合同的当事人是( )。 A.业主 B.工程师 C.工程师代表 D.承包商【答案】 D 58、由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试验的，工程师应按提前( )天通知承包商进行竣工试验的日期。 A.7 B.14 C.21 D.28 【答案】 B 59、设备采购合同对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，应于( )规定缺陷责任期或保修期。 A.安装调试验收后 B.安装调试验收前 C.设备采购合同内 D.设备交于采购方后【答案】 C 60、在设备采购合同中，因买受人原因致使设备不能按照约定期限交付的，买受人应当自( )之日起承担标的物毁损、灭失的风险。 A.合同成立 B.合同签订 C.合同生效 D.违反约定【答案】 D 61、下列文件如果出现矛盾，应当优先适用的是( )。 A.合同条件 B.承包商建议书 C.业主要求 D.投标函【答案】 D 62、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，( )是工程师可以行使的权力之一。 A.修改施工计划 B.解除承包商根据合同应承担的责任 C.在工程进行中向承包商发布信息和指示 D.解除雇主根据合同应承担的责任【答案】 C 63、根据《产品质量法》对产品责任的诉讼时效的规定，我国的产品责任诉讼时效为( )年。 A.1 B.2 C.4 D.10 【答案】 B 64、如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是( )的构成条件之一。 A.进行工程竣工试验 B.工程接收 C.进行工程竣工后试验 D.签发履约证书【答案】 B 65、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商因不可抗力索赔工期的，应在不可抗力发生后的( )天，向工程师发出通知。 A.7 B.14 C.28 D.42 【答案】 C 66、甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照( )履行交货义务。 A.地方标准 B.国家标准 C.乙方要求 D.甲方企业标准【答案】 B 67、下列文件中，属于确认承包商的工作成果是否符合合同的重要依据的是( )。 A.设计文件 B.业主要求 C.承包商文件 D.投标书【答案】 B 68、法律关系是一定的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成的( )关系。 A.道德关系 B.权利义务关系 C.人际关系 D.民事关系【答案】 B 69、有关组织或机构编制的合同条件范本，一般分为通用条件和专用条件，其中专用合同条件构成是( )。 A.履约保证和合同格式 B.合同格式和合同数据 C.合同格式和对拟招标合同的特殊条款规定 D.合同数据和对拟招标合同的特殊条款规定【答案】 D 70、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得( )。 A.低于当地同行业的标准 B.高于当地同行业的标准 C.低于本国同行业的标准 D.高于本国同行业的标准【答案】 A 71、《安全生产法》确定的安全生产管理方针是( )。 A.行业管理、企业负责 B.安全为了生产、生产必须安全 C.安全第一、人人有责 D.安全第一、预防为主【答案】 D 72、根据《招标投标法》，投标人少于( )个时，招标人应当依法重新招标。 A.2 B.3 C.4 D.5 【答案】 B 73、根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对钢筋混凝土梁中用到的钢筋取样时，应当在( )。 A.建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测 B.监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测 C.设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测 D.建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测【答案】 D 74、设备工程合同履行中，承包商提交的进度计划如与( )不相符，工程师可随时通知承包商修改进度计划。 A.实际进度 B.进度计划前锋线 C.承包商经营计划 D.承包商人员培训安排【答案】 A 75、《产品质量法》规定产品质量责任包括( )。 A.企业赔偿责任、商家赔偿责任 B.民事责任、行政责任、刑事责任 C.一切责任 D.产品责任、缺陷责任【答案】 B 76、某厂开发一种新型节能炉具，先后制造出10件样品，后来样品有6件丢失。1996年某户居民的燃气罐发生爆炸，查明原因是使用了某厂丢失的6件样品炉具中的一件，而该炉具存在重大缺陷。该户居民要求某厂赔偿损失，某厂不同意赔偿，下列理由中哪一个最能支持某厂立场( )。 A.该炉具尚未投入流通 B.该户居民如何得到炉具的事实不清 C.该户居民偷盗样品，由此造成的损失应由其自负 D.该户居民应向提供给其炉具的人索赔【答案】 A 77、某设备工程项目的投标人在现场踏勘后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。 A.招标文件为准，开标时间后延 B.招标文件为准，开标时间不变 C.书面解答为准，开标时间后延 D.书面解答为准，开标时间不变【答案】 C 78、承包商编制的质量管理计划，在得到( )的批准后，将此类文件提交给工程师参考。 A.业主 B.承包商项目经理 C.承包商 D.工程师代表【答案】 B 79、基准点、基准线和基准标高等原始数据使用前，应当采取合理措施验证其准确性的责任方是( )。 A.工程师 B.业主 C.承包商 D.分包商【答案】 C 80、设备工程合同生效后，设备工程合同的变更，( )。 A.不能出自于业主的要求 B.不能出自于承包商的建议 C.只能出自于监理工程师的建议 D.既可以出自于业主的要求，也可以来自于承包商的建议【答案】 D 81、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的( )天内，工程师应当作出处理决定。 A.14 B.28 C.35 D.42 【答案】 D 82、某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是( )。 A.3月2日 B.3月10日 C.3月30日 D.4月7日【答案】 D 83、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是( )。 A.收到违约通知不改正 B.企业破产 C.放弃工程 D.不按合同规定实施工程【答案】 B 84、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是( )。 A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解 B.撤销施工单位资质证书的决定 C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分 D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定【答案】 B 85、具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的企业是( )。 A.个人独资企业 B.合伙企业 C.私营企业 D.法人企业【答案】 D 86、下列有关合同解除的叙述，错误的是( )。 A.合同解除包括约定解除和法定解除 B.合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力 C.当事人协商一致，可以解除合同 D.当事人单方行使解除权的，合同自通知到达对方时解除，对方有异议的，解除权消灭【答案】 D 87、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险金额应为( )。 A.设备的购买价格 B.设备的残值 C.设备的全部重置成本 D.设备的制造成本【答案】 C 88、承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是( )。 A.工程通过竣工试验后 B.业主接收工程前 C.承包商收到履约证书后 D.缺陷通知期届满前【答案】 C 89、代理是指代理人以被代理人的名义在代理的权限内向第三人作出的意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的( )行为。 A.法律 B.代理 C.行政 D.执法【答案】 A 90、根据《合同法》规定，按合同的约定，应当先履行义务的一方当事人有确切证据证明对方经营状况严重恶化时，可以( )。 A.行使同时履行抗辩权 B.变更合同 C.行使撤销权 D.中止履行合同【答案】 D 91、业主谈判的目的不包括( )。 A.宣传自己的优势 B.了解报价的构成 C.讨论并共同确认某些局部变更 D.将过去的双方业已达成的协议进一步确认和具体化【答案】 A 92、2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是( )。 A.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满 B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满 C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止 D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断【答案】 B 93、《担保法》规定，在留置权的实现过程中，债权人留置财产后，应当确定债务人履行债务的期限不少于( )个月。 A.1 B.2 C.3 D.4 【答案】 B 94、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在( )内，及时提交索赔报告。 A.已经察觉索赔事由后28天 B.理应察觉索赔事由后28天 C.取得现场资料后28天 D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】 D 95、承包商应按照( )，为业主人员提供必要的设施。 A.业主要求中的规定 B.投标书附录的规定 C.工程师的指示 D.业主人员的需要【答案】 A 96、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于( )签订的合同。 A.采取欺诈手段 B.采取胁迫手段 C.因重大误解 D.超越代理权限【答案】 A 97、某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是( )。 A.期满前3个月内 B.期满前6个月内 C.期满后15日内 D.期满后3个月内【答案】 A 98、FIDIC新黄皮书规定，业主应向承包商支付期中付款证书确认的款额，付款时间在( )天内。 A.工程师签发期中付款证书后的28 B.工程师完成工程量计量后的56 C.工程师收到报表和证明文件后的56 D.工程师签发期中付款证书后的56 【答案】 C 99、根据《合同法》规定，下列表述正确的是( )。 A.承揽合同、设备工程合同必须采用书面形式 B.未经定做人同意，承揽人不得把任何工作交由第三人完成 C.承揽合同生效后，对于当事人均有法律约束力，任何一方不得随时解除合同 D.承揽合同中的定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当予以赔偿【答案】 D 100、承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经( )同意。 A.业主 B.工程师 C.工程师助理 D.项目经理【答案】 B 101、下列关于保证的说法不正确的是( )。 A.学校不得为保证人 B.保证法律关系包括保证人和被保证人两方当事人 C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证 D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任【答案】 B 102、保险合同是( )约定保险权利义务关系的协议。 A.投保人与被保险人 B.投保人与受益人 C.投保人与保险人 D.保险人与被保险人【答案】 C 103、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的( )单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。 A.生产、运输、储存 B.生产、使用、储存 C.生产、运输、使用 D.生产、经营、储存【答案】 D 104、根据《招标投标法实施条例》，依法必须公开招标的，应当在( )发布招标公告。 A.国务院发展改革部门依法指定的媒介 B.全国发行量最大的报纸、杂志 C.全国影响最大的门户网站 D.国务院建设行政主管部门指定的媒介【答案】 A 105、《合同法》规定，商业广告的内容( )，视为要约。 A.包含价格内容的 B.符合要约规定的 C.详细介绍商品的 D.附加了期限的【答案】 B 106、FIDIC“新黄皮书”规定，如果工程师指示的工程暂停时间已经超过合同规定的期限，在收到承包商申请复工的通知后，工程师在( )天内没有给出许可，承包商即可采取相应的行动。 A.14 B.28 C.56 D.84 【答案】 B 107、缺陷通知期的起始日期是( )。 A.工程通过竣工试验的日期 B.工程师颁发接收证书的日期 C.承包商竣工试验申请书中注册的竣工日期 D.接收证书上标明的竣工日期【答案】 D 108、根据《安全生产法》的规定，施工人员在施工过程中的应当承担的法定义务是( )。 A.拒绝执行违章指挥 B.拒绝冒险作业 C.检举危害生命安全的行为 D.严格遵守安全操作规程【答案】 D 109、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是( )。 A.由出卖人负责 B.由买受人承担 C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担 D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担【答案】 D 110、承包商提交履约保证的期限是( )。 A.收到中标函后的28天内 B.签订合同后的28天内 C.收到开工通知后的28天内 D.设备工程合同生效前【答案】 A 111、每个设备工程合同签订后，合同正本应由( )保管。 A.合同管理部门 B.财务管理部门 C.合同执行部门 D.技术管理部门【答案】 A 112、如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完成，则( )。 A.承包商另行选择日期进行竣工后试验 B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验 C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验 D.双方商定其他期限，完成竣工后试验【答案】 B 113、业主可以使用某部分工程的条件是( )。 A.工程师为该部分工程签发了接收证书 B.承包商完成了该部分工程的全部施工 C.已经对该部分工程进行了竣工试验 D.业主已对该部分工程支付了工程款【答案】 A 114、按照FIDIC新黄皮书的规定，如果在业主接收整个设备工程或单位工程后进行竣工后试验，确定可以开始试验日期的是( )。 A.工程师 B.工程师代表 C.承包商 D.业主【答案】 D 115、设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括( )。 A.提供现场的地下管线资料 B.派出必要的现场服务人员 C.重要工序须经供货方现场技术人员签字确定 D.整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行【答案】 A 116、下列关于民事诉讼的表述，正确的是( )。 A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织 B.被告不提出答辩将败诉 C.被告不到庭案件将无法审理 D.人民法院在判决前可以进行调解【答案】 D 117、招标公告，从合同法律性质上讲属于( )。 A.要约邀请 B.要约 C.新要约 D.承诺【答案】 A 118、设备工程合同履行过程中合同调整的技术措施是( )。 A.增加人员投入 B.变更工程设计 C.加大资金收入 D.调整合同计划【答案】 B 119、根据《民法通则》的规定，下列情形中，诉讼时效期间为4年的是( )。 A.张某因工伤要求损害赔偿 B.某设备厂商因租用仓库而拒付租金 C.甲厂购买的机床存在质量缺陷 D.某项目部进口日本的数控设备与合同不符，提起仲裁【答案】 D 120、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得( )的补偿。 A.工期延长 B.相应费用 C.合理利润 D.工期延长和相应费用加合理利润【答案】 D 121、代理人在代理权限内作出的意思表示应该是( )。 A.被代理人的意思表示 B.和第三人协商后的意思表示 C.代理人独立的意思表示 D.代理人和被代理人的共同意思表示【答案】 C 122、设备工程的竣工试验，通常包括启动前试验、启动试验和( )。 A.混凝土试块检验 B.钢筋强度检验 C.工程材料试验 D.试运行【答案】 D 123、设备工程完工后，( )应组织对设备工程项目进行验收。 A.业主 B.设备监理工程师 C.设计人 D.承包人【答案】 A 124、法定代理终止条件是( ) A.代理期限届满 B.被代理人取消委托 C.代理人辞去委托 D.代理人丧失行为能力【答案】 D 125、对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是( )。 A.承包人越级承揽工程 B.承包人超越范围承揽工程 C.承包人向评标委员行贿中标 D.承包人将主体结构的施工进行分包【答案】 D 126、设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照( )的违约金数额支付违约金。

展开阅读全文