2019-2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识练习题(一)及答案.docx

2019-2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识练习题(一)及答案

单选题（共600题）
1、甲施工企业向乙银行借款300万元，由丙担保公司做保证人。合同签订3个月后，经乙同意甲将100万元的债务转移给丁，甲通知了丙，丙未做答复。到期后甲和丁都无力偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（ ）。
A.丙应承担300万元的保证责任，因为丙对甲的通知未予答复，视为默认
B.丙不再承担担保责任，因为甲转移债务的通知未得到丙的同意
C.丙对丁的100债务承担保证责任
D.丙对甲剩余的200万债务承担保证责任

【答案】 D
2、下列关于垫资的处理说法，正确的是（　　）。
A.国家禁止垫资行为，因为垫资属于违法行为
B.政府投资项目可由施工单位先行垫资建设
C.当事人对垫资没有约定的，视为工程欠款
D.当事人对垫资不得约定利息

【答案】 C
3、根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，对实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用的计价方式是()。
A.总价方式
B.定额方式
C.成本加酬金方式
D.单价方式

【答案】 D
4、某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责人、质量管理人员的和安全管理人员都是乙施工企业职工。则甲的行为视同（ ）。
A. 违法分包
B. 与他人联合承揽
C. 允许他人使用本企业名义承揽工程
D. 使用其他企业名义承揽工程

【答案】 C
5、（2015年真题）根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立( )以上的固定期限劳动合同。
A.5年
B.3年
C.2年
D.1年

【答案】 C
6、依照我国的法律形式，《建筑法》属于（　　）。
A.部门规章
B.行政法规
C.法律
D.地方性法规

【答案】 C
7、（2017年真题）关于行政复议的说法，正确的是（　　）。
A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议
B.在行政复议中随时可以调解
C.行政复议可以申请一并审查抽象行政行为
D.行政复议决定具有终局性

【答案】 C
8、甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，即能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是（ ）。
A.请求甲双倍返还定金8万元
B.请求甲支付违约金6万元
C.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元
D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

【答案】 C
9、关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是（　　）。
A.仲裁机构对仲裁协议的效力作出决定后，当事人申请撤销仲裁机构的决定的，法院不予支持
B.仲裁机构对仲裁协议的效力作出决定后，当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的，法院应当受理
C.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议签订地的中级人民法院管辖
D.当事人在仲裁庭首次开庭前没有对仲裁协议的效力提出异议，而后向人民法院申请确认仲裁协议无效的，人民法院应当受理

【答案】 A
10、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。
A.同一工程分期施工
B.发包方同意更换项目负责人
C.承包方问意更换项目负责人
D.停工超过120天承包方认为需要调整的

【答案】 B
11、监理单位重新检查已按规定隐蔽的部位，检查结果合格，说法正确的是（ ）。
A. 费用由施工企业承担
B. 工期不予顺延
C. 视为建设单位违约
D. 施工企业可主张合理利润

【答案】 D
12、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，（ ），负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30天内做出批复。
A.重大事故
B.特别重大事故
C.较大事故
D.一般事故

【答案】 B
13、合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：①按照交易习惯确定；②签订补充协议；③按《民法典》其他规定执行。三种方式正确的先后顺序是（　　）。
A.①②③
B.③②①
C.②①③
D.②③①

【答案】 C
14、关于借款合同的说法正确的是（）
A.自然人之间的借款合同应当采用书面形式
B.借款的利息可以预先在本金中扣除
C.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立
D.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款，但不得解除合同

【答案】 C
15、 建筑企业要对新职工进行至少（）学时的安全培训。
A.20
B.32
C.60
D.80

【答案】 B
16、合同标的的内容，不包括下列（　）。
A.有形财产
B.无形财产
C.质量标准
D.工作成果

【答案】 C
17、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故调查组织的组织者是（ ）
A.事故发生地设区的市人民政府
B.事故发生地省级人民政府
C.国务院或者国务院授权的有关部门
D.省级人民政府应急管理部门

【答案】 C
18、我国建筑业企业资质分为（ ）三个序列。
A.工程总承包、施工总承包和专业承包
B.工程总承包、专业分包和劳务分包
C.施工总承包、专业分包和劳务分包
D.施工总承包、专业承包和施工劳务资质

【答案】 D
19、关于生产经营单位的生产安全事故应急救援预案的规定，下列说法中错误的是（ ）。
A.生产经营单位的主要负责人对本单位的生产安全事故应急工作全面负责
B.应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案三大类
C.至少每年组织一次生产安全事故应急救援预案演练
D.生产经营单位应对从业人员进行应急教育和培训

【答案】 C
20、关于中标人法律责任的说法，正确的是（　）。
A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照
B.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还
C.中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失
D.中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格

【答案】 B
21、注册商标有效期自核准之日起计算为10年，有效期满需要继续使用的，应当在期满前（）内申请续展注册。
A.1个月
B.2个月
C.6个月
D.12个月

【答案】 D
22、根据法律规定，一般情况下动产物权的转让，自（ ）起发生效力。
A.买卖合同生效
B.转移登记
C.双方达成一致
D.买方占有

【答案】 D
23、某建设工程在施工过程中发生一起安全事故，导致5人死亡，20人重伤，直接经济损失5,000万元，则此次事故为（　　）。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故

【答案】 C
24、（2017年真题）下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的是( )。
A.主要负责人经有关部门考核合格
B.建设资金已落实
C.配备了兼职安全生产管理人员
D.为职工办理了意外伤害险

【答案】 A
25、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短为（ ）日。 
A.5
B.10
C.15
D.20

【答案】 D
26、（2019年真题）根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是( )。
A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收
B.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金
C.投标人少于5个的，招标人应当重新招标
D.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存

【答案】 B
27、建筑市场诚信行为信息中的不良行为记录主要是指由（　）所形成的记录。
A.合同履行纠纷
B.投诉或诉讼过程
C.工程质量和安全检查
D.行政处罚或行政处理

【答案】 D
28、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由()承担。
A.设备使用单位
B.设备出租单位
C.具有相应资质的单位
D.检验检测机构

【答案】 C
29、张某在甲施工单位公司连续工作满八年；刘某与乙监理公司已经连续订立二次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作；王某来丙公司工作两年，并被董事会任命为总经理；赵某在丁公司累计工作了十二年，但期间曾离开过公司，则应签订无固定期限合同的是（　　）。
A.张某
B.刘某
C.王某
D.赵某

【答案】 B
30、下列情况属于“挂证”的是（）
A.达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休，实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的
B.因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的
C.社会保险缴纳单位与注册单位一致，实际工作单位与注册单位不一致的
D.属于军队自主择业人员，实际工作单位与注册单位一致，社会保险缴纳单位与注册单位不一致的

【答案】 C
31、关于担保合同的说法，正确的是（　　）。
A.保证合同的双方当事人是保证人与债权人
B.第三人为债务人向债权人提供担保时，不得要求债务人提供反担保
C.主合同的效力不影响担保合同的效力
D.担保合同被确认无效后，担保人不承担民事责任

【答案】 A
32、（2021年第1批真题）甲施工企业与乙建筑材料公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款300万元，双方约定定金为80万元。合同订立后，甲仅向乙交付了55万元定金。关于本案中定金的说法，正确的是( )。
A.定金合同自合同订立时成立
B.甲应当补交合同定金5万元
C.甲应当补交合同定金25万元
D.定金数额视为变更为55万元

【答案】 D
33、以下情形属于不当得利的是（　　）。
A.为履行道德义务进行的给付
B.设计单位误领了建设单位支付给施工单位的工程款
C.债务到期之前的清偿
D.明知无给付义务而进行的债务清偿

【答案】 B
34、关于知识产权的说法，不正确的是（　　）。
A.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利
B.商标权具有财产权和人身权双重属性
C.新颖性是授予专利权的共性条件
D.发明专利的保护期限长于外观设计专利

【答案】 B
35、工程管理人员（　），才能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。
A.不需取得建造师执业资格，但必须经注册
B.要取得建造师执业资格，但不必经注册
C.要取得建造师执业资格，并经注册后
D.要具有一级项目经理的资格，并担任过大型建设项目的项目经理

【答案】 C
36、关于效力待定合同的说法，正确的是（　）。
A.善意相对人对合同有追认权
B.权利人有撤销的权利
C.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请
D.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认

【答案】 D
37、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全教育培训或经考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是（　　）。
A.安全员
B.资料员
C.材料员
D.标准员

【答案】 A
38、当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理 原则是 ( )
A.只能采用违约金
B.由违约一方选择采用违约金或定金
C.由非违约一方选择采用违约金或定金
D.同时采用违约金和定金

【答案】 C
39、单元组合式现浇钢筋混凝土水池工艺流程中，没有（　　）工序。
A.池壁分块浇筑
B.底板分块浇筑
C.底板嵌缝
D.顶板浇筑

【答案】 D
40、甲向乙借款1万元,没有约定利息。2年后，甲归还借款时，乙要求其甲支付1000元利息，为此双方发生争议。则下列说法正确的是（ ）。
A.甲不必支付利息
B.甲应按照当地民间利率支付利息
C.甲应按照银行存款利率支付利息
D.甲应在不超过年利率24％的范围内支付利息

【答案】 A
41、甲采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》后，一经发现，他将承担的法律责任是（ ）。
A.撤销当事人注册证书，给予警告
B.立即取消当事人继续教育纪录，记入不良信用记录，对社会公布
C.给予刑事处罚
D.责令改正，处以1万元以上3万元以下的罚款

【答案】 B
42、招标人对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少（ ）日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。
A.3
B.5
C.10
D.15

【答案】 A
43、关于我国仲裁基本制度，正确的是（ ）。
A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉
B.当事人达成有效仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理
C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理
D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权

【答案】 B
44、关于买卖合同的说法，正确的有（ ）。
A.出卖人负有按照合同约定交付标的物、转移标的物所有权、瑕疵担保义务
B.合同生效后标的物仍由出卖人继续占有，所有权已转移给买受人的交付方式为简易交付
C.执行政府定价或者政府指导价的，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照原价格执行
D.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，出卖人将标的物交第一承运人后，风险由买受人承担

【答案】 A
45、承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后（　　）日内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 B
46、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部门价款不能协商一致的，可以参照（ ）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程款。
A.签约时的签约地
B.履行时的签约地
C.履行时的项目所在地
D.签约时的项目所在地

【答案】 D
47、关于违约金的说法,正确的是（）。
A.约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构不得予以减少
B.约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加
C.一方违约，当事人要求支付违约金的，不得再要求继续履行
D.一方违约，当事人要求解除合同的,不得再要求支付违约金

【答案】 B
48、根据《行政处罚法》规定，下列各项中有权设定吊销企业营业执照的行政处罚的规范性文件是（）。
A.国务院行政法规
B.地方性法规
C.国务院部门规章
D.国务院部门的规定（可以设定行政许可）

【答案】 A
49、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（　　）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.20
B.30
C.60
D.15

【答案】 D
50、（2020年真题）根据《生产安全事故应急条例》，应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由（　　）承担。
A.事故责任单位
B.有关人民政府
C.应急救援队伍
D.事故责任个人

【答案】 A
51、某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线，欲查明相关情况，需(）负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。
A.相关管线产权部门
B.市政管理部门
C.城建档案管理部门
D.建设单位

【答案】 D
52、某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据我国《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为( ）。
A.9月10日
B.9月15日
C.9月17日
D.9月18日

【答案】 C
53、注册建造师初始注册后有效期为（ ）年；延续注册后有效期为（ ）年。 
A.3；3
B.2；3
C.3；4
D.4；4

【答案】 A
54、甲、乙采购合同约定，甲方交付20%定金，采购合同生效，该合同是()
A.附生效时间的合同
B.附生效条件的合同
C.附解除条件的合同
D.附终止时间的合同

【答案】 B
55、关于合同撤销权的行使，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起一定期限内行使撤销权。该期限为()年。
A.1
B.2
C.3
D.5

【答案】 A
56、建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于（ ）。 
A.法定代理
B.表见代理
C.委托代理
D.指定代理

【答案】 C
57、施工单位应当履行的消防安全职责，不包括( )。
A.在施工现场确定消防安全责任人
B.落实用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程
C.保证在建工程竣工验收前消防通道、消防水源，消防安全标志等完好有效
D.对建筑消防设施必须每两年全面检测一次

【答案】 D
58、关于无效施工合同工程款结算说法正确的是（）
A.建设工程经验收合格的，发包人应当按照合同约定进行工程款结算
B.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收仍不合格的，发包人可以在结算中大幅度减少结算金额
C.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，维修费用应当由发包人与承包人共同承担
D.建设工程经验收合格的，发包人可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人

【答案】 D
59、关于工程建设国家标准的说法，正确的是（　　）。
A.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责
B.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定
C.工程建设强制性标准包括地方标准
D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布

【答案】 A
60、用人单位自( )与劳动者建立劳动关系，且应当订立书面劳动合同 。
A.用工之日起
B.试用期满之日
C.合同生效后
D.劳动者提供担保之日

【答案】 A
61、以下关于无资质承包主体承揽工程的说法中正确的是（　　）。
A.实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院不予受理
B.发包人对实际施工人的工程价款承担连带责任
C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案第三人
D.无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同

【答案】 D
62、用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满（　）年且距法定退休年龄不足（　）年的，应当订立无固定期限劳动合同。
A.5；5
B.5；10
C.10；10
D.10；15

【答案】 C
63、关于中标人不履行与招标人订立的合同应当承担法律责任的说法，正确的是（ ）。
A.给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿
B.情节严重的，取消其1年至3年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告
C.履约保证金只能部分退还
D.一律不予退还履约保证金

【答案】 A
64、下列选项中不属于评标委员会成员违法的是（　　）。
A.不按照招标文件规定的评标标准和方法评标
B.私下接触投标人
C.对依法应当否决的投标不提出否决意见
D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字

【答案】 D
65、（2021年真题第1批）关于著作权保护期的说法，正确的是（　　）。
A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终身及其死后50年
B.自然人的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期不受限制
C.法人或者其他组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年
D.法人或者其他组织的作品，自创作完成后30年内未发表的，不再受《著作权法》保护

【答案】 C
66、投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的(）。
A.60％
B.70％
C.80％
D.90％

【答案】 D
67、下列关于依法必须进行招标的项目招标方式的表述中，错误的是（ ）。
A.国有资金占控股或主导地位的项目，应当公开招标?
B.政府采购货物邀请招标，采购人依法从符合相应资格条件的供应商中选取3家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标?
C.招标人对工程及有关的货物、服务可进行总承包招标?
D.对于技术复杂的项目，招标人可分两阶段进行招标

【答案】 B
68、（2017年真题）关于二级建造师变更注册的说法，正确的是( )。
A.变更注册后，注册有效期重新计算
B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任
C.变更注册只能由原聘用企业申请
D.申请变更注册应当提交工作调动证明

【答案】 D
69、（2019年真题）关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是（　　）。
A.建筑施工企业变更法定代表人，应当办理安全生产许可证的变更手续
B.安全生产许可证有效期可以自动延期
C.安全生产许可证延期后的有效期短于原有效期
D.建筑施工企业变更地址,安全生产许可证无须办理变更手续

【答案】 A
70、关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）。
A.不良信用信息公布期限一般为6个月至3年
B.优良信用信息公布期限一般为6个月
C.招标投标违法行为记录公告期限为1年
D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月

【答案】 A
71、可撤销合同被撤销后，其法律后果是（　　）。
A.自始无法律约束力
B.自撤销后无效
C.申请撤销时无效
D.合同有效

【答案】 A
72、下列注册证书失效的是( )。
A.张某所在企业破产
B.王某调离原部门到新部门
C.李某年龄明年65周岁
D.赵某年满27周岁注册在本单位

【答案】 A
73、关于借款合同的法律特征，下列说法正确的是（　　）。
A.借款合同的标的物可以是货币，也可以是其他标的物
B.借款合同只能采用书面形式
C.借款合同可以是无偿合同
D.借款合同对支付利息没有约定的，按照同期同类贷款利率计算利息

【答案】 C
74、下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（ ）。
A.非承重结构的钢筋及连接接头试件
B.屋面、厕浴间使用的防水材料
C.用于防水层上保护层的商品混凝土
D.抹灰砂浆中使用的掺加剂

【答案】 B
75、下列纠纷属于劳动争议范围的是(）。
A.个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷
B.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷
C.家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷
D.因确认劳动关系发生的争议

【答案】 D
76、下列关于节假日加班工资的说法，正确的是（　　）。
A.用人单位安排劳动者日常工作应支付150％的加班费
B.用人单位休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资200％的加班费
C.用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资报酬的250％加班费
D.法定休息日安排劳动者工作的，支付不低于400%的工资报酬

【答案】 B
77、某建设工程在施工过程中发生一起安全事故，导致5人死亡，20人重伤，直接经济损失5,000万元，则此次事故为（　　）。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故

【答案】 C
78、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定,有关招投标违法行为记录公告的说法，正确的是（ ）。
A.招投标违法行为记录公告期限为6个月到3年
B.招标投标违法行为记录公告一律不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录
C.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定
D.国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起5个工作日内对外进行记录公告

【答案】 C
79、某施工企业专职安全管理人员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，可及时向()报告。
A.施工企业负责人
B.建设安全主管部门
C.项目负责人和安全生产管理机构
D.县级以上人民政府

【答案】 C
80、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是()。
A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件
B.用人单位未及时足额支付劳动报酬
C.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动
D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益

【答案】 C
81、关于施工中节能措施的说法，正确的是（　）。
A.在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面
B.应当制定严格的施工能耗指标
C.优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具
D.施工现场统一设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标

【答案】 A
82、《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）主要由（　）三部分组成。
A.总则、分则、附则
B.总则、通用条件、专用条件
C.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款
D.总则、正文、附件

【答案】 C
83、某工程施工承包合同约定由建设单位采购钢材，某批钢材进场后施工单位检验发现其等级不符合设计要求，则施工单位（　　）。
A.应当将这批钢材使用到工程上，因合同约定由建设单位采购钢材
B.可以将这批钢材使用到工程上，因建设单位承诺对由此引起的质量问题担责
C.可以将这批钢材使用到工程上，因该工程的设计过于保守
D.不得将这批钢材使用到工程上，并应通知建设单位予以退换

【答案】 D
84、（2020年真题）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对工程款付款时间没有约定或者约定不明的，视为应付款时间的是（　　）。
A.建设工程未交付，工程款也未结算的，为提交竣工结算文件之日
B.建设工程未交付的，为提交竣工结算文件之日
C.建设工程已经实际交付的，为工程竣工验收合格之日
D.建设工程已经实际交付的，为当事人起诉之日

【答案】 B
85、实行施工总承包的工程项目，应由（　　）统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。
A.建设单位
B.施工总承包单位
C.监理单位
D.各分包单位

【答案】 B
86、关于建设工程质量保修书，说法正确的是（ ）。
A.施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位提出质量保修书
B.质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任
C.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致，按照法定期限保修
D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期限为 50 年

【答案】 B
87、某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是（　）。
A.施工企业应同意建设单位自行采购
B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受
C.建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受
D.施工企业可拒绝建设单位的要求

【答案】 D
88、某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2016年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2016年10月15日中止施工。根据建筑法的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应该是2016年（　　）。
A.10月15日
B.10月22日
C.11月14日
D.12月14日

【答案】 C
89、根据《生产安全事故应急条例》公应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由（　 ）承担。
A.事故责任单位
B.有关人民政府
C.应急救援队伍
D.事故责任个人

【答案】 A
90、人民法院制作的调解书，（ ）即具有法律效力。
A.一经作出
B.上诉期满后
C.经双方当事人签收后
D.经人民法院盖章后

【答案】 C
91、在建设工程招标投标中，关于中标的说法，正确的是（ ）。
A.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人
B.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人
C.中标候选人的经营、财务状况发生较大变化的，取消其中标资格
D.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人应当重新招标

【答案】 A
92、以下关于带班制度的说法中正确的是（　　）。
A.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的80%
B.项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%
C.项目负责人因其他事务需离开施工现场时，应向施工企业请假，经批准后方可离开
D.施工企业负责人必须在危大工程施工期间现场带班

【答案】 B
93、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（　　）。
A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任
B.安全生产许可证有效期可以自动延期
C.企业破产应当将安全生产许可证交回发证机关予以注销
D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发

【答案】 C
94、关于行政复议和行政诉讼的说法，不正确的有（　　）。
A.行政机关违法集资、征收财物、摊派费用的可以申请行政复议、行政诉讼
B.行政机关针对信访事项作出的登记，不可申请行政诉讼
C.申请行政复议应当书面提出申请，不可以口头申请
D.可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议

【答案】 C
95、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪声污染的，（　）必须在工程开工（　）日以前向工程在地的相关部门申报相关情况。
A.建设单位，15
B.施工单位，15
C.规划部门，15
D.建设单位，30

【答案】 B
96、某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定（　　）。
A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作
B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作
C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动
D.批准女工王某只能休产假120天

【答案】 C
97、某企业在一次大型工程项目的招标活动中，根据《招标投标法》的要求安排了以下招标程 序：①成立招标组织；②签收投标文件；③编制招标文件和标底；④发布招标公告。下列排 列顺序正确的是 ( )
A.①、②、③、④
B.①、②、④、③
C.①、④、③、②
D.①、③、④、②

【答案】 D
98、关于诉讼代理人，下列说法正确的是（　　）。
A.诉讼代理人就是委托诉讼代理人
B.当事人的近亲属可以被委托为诉讼代理人
C.当事人可以委托3人为自己代理
D.授权委托书中的“全权代理”，可以认定为诉讼代理人已获得特别授权

【答案】 B
99、银行与建筑工程公司订立保证合同，为其提供工程保涵时，应采取的正确方式是（）。
A.书面形式
B.口头形式
C.其他形式
D.没有明确规定

【答案】 A
100、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于生产安全事故等级的说法正确的是（ ）。
A.造成5人死亡的事故是一般事故
B.造成45人重伤的事故是重大事故
C.造成15人死亡的事故是特别重大事故
D.造成3000万直接经济损失的事故是较大事故

【答案】 D
101、下列不属于建造师基本义务的是（　）。
A.守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德
B.执行技术标准、规范和规程
C.保证执业成果的质量，并承担相应责任
D.保管和使用本人注册证书、执业印章

【答案】 D
102、根据《劳动合同法》劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过（　）。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.4个月

【答案】 B
103、关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（ ）。
A.不得安排女职工在经期从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
B.禁止安排未育女职工从事低温作业的劳动
C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查
D.用人单位需要使用女职工的时候，必须到劳动行政部门办理备案手续

【答案】 A
104、关于法的效力层级的说法中，正确的是（　　）。
A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定
B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章
C.特殊情况下，法律、法规可以违背宪法
D.行政法规的法律地位仅次于宪法

【答案】 B
105、2010年6月24日，甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款应于2010年8月31日前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2010年9月20日向法院提起诉讼。则下列关于保证责任和保证期间的表述中，正确的是( )。
A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2010年8月31日起6个月
B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2010年9月20日起6个月
C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2010年8月31日起6个月
D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2010年9月20日起6个月

【答案】 A
106、下列关于用人单位经济性裁员的说法错误的是（　　）。
A.企业破产重整需要裁减人员20人以上的属经济性裁员
B.生产经营发生严重困难裁减不足20人但占企业职工总数10%以上的属于经济性裁员
C.减