装饰装修施工工程协议书.doc

装饰装修施工工程协议书全套资料
(全套标准方案，可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）
工程承包协议书

甲方(发包方)：
乙方（承包方）：

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑装饰工程施工合同示范文本》的规定,结合本工程的具体情况，双方达成如下协议：
一、 工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程总价（大写)：(小写）
4、施工范围：
5、承包方式：
6、工程期限：日（日历天）
开工日期：年月日
竣工日期：年月日
二、 结算单价：
见《附表一》
三、 付款方式
1、木质窗套安装完毕之后，甲方支付合同价款40%计
2、轻钢龙骨石膏板吊顶安装完毕，甲方支付合同价款30%计
3、当油漆及成品工程安装完毕并经相关部分验收合格，工程全部竣工验收合格，甲方支付合同价款25%计.
4、甲方留合同价款5％计作为保修金，保修金在保修期满后30日内一次付清
四、 材料:
1、所有材料由甲方供应的材料，乙方应提前4天向甲方提供需购材料清单，并注明材料的规格、型号及准确数量，若数量多报，由乙方负责退货,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，如甲方未及时供应材料,则工期顺延.
2、乙方应严格监督甲方所购材料的质量,发现质量问题应以书面形式向甲方及时提出并有权拒绝使用.若甲方坚持使用,应书面通知乙方，并承担因材料质量引起的一切损失。
3、乙方应帮甲方收货，核对数量，保证配件的准确性。
4、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。
5、甲方材料需搬运至乙方指定位置.
6、乙方采购的材料，进场前应通知甲方及监理方验收合格后方可使用。
五、 甲方工作：
1、乙方承担与总发包单位的水电及配合费用为结算价款的1%
2、办理与本工程有关的所有报建手续
3、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理变更、登记手续及其他相关事宜.
4、乙方上报材料，甲方应三日内完成签证。

六、 乙方工作:
1、开工前提交一份详细的施工组织计划，经甲方审批后施工.
2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。严格按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事物，并办理施工许可证。消防验收手续由甲方办理且承担费用，如因不规范施工所发生的消防验收费用由乙方承担。
3、严格执行现场施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,做好各项质量检查记录。
4、乙方做到安全文明施工，对施工工人做好安全教育工作，并按照国家的规定和要求采取必要的安全技术措施，施工中若出现安全事故，由乙方自行负责。
七、 有关工期的约定：
1、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
2、因乙方责任,不能按期开工或无故停工，影响工期，工期不顺延。
3、因施工范围及方案变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力的因素，导致停电8小时（一周内累计计算）工期相应顺延.
4、在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致签订书面变更单，注明相关工程费用及工期并以变更单作为竣工结算和顺延工期依据。
5、如甲方未按合同约定付款，每逾期一天,工期相应顺延一天.
6、因乙方责任，不能按期开工或无故停工，影响工期，工期不能顺延且每天接受罚款1000元。
7、所有工期顺延应由甲方书面签字认可。
八、 工程质量及交工验收：
1、严格执行现场施工规范，安全操作规程，防火安全规定,环境保护规定。乙方应严格按照甲方要求选用合格装饰材料，不得以次充好，施工时应严格按照《装饰工程工艺规程》、《装饰工程施工规范》进行精心施工。
2、工程竣工经甲、乙及监理三方配合，初验合格后,由乙方申请相关部门进行全面验收。
3、工程质量保修期从竣工验收合格之日起计算为年。
4、在保修期内，由于施工质量造成的返修，一切费用由乙方负责,因质量引起的事故，一切责任由乙方承担.
5、当保修期满,若无质量问题，一个月后甲方应一次性返还所有保修金。
九、 违约责任：
1、甲方不按时付款,每逾期一天，向乙方支付当期应支付合同款的3％的违约金.
2、乙方延误工期，每逾期一天，向甲方支付合同款总额3%的违约金。
3、合同签订后,当一方提出解除合同时，须向另一方支付合同总额15％的违约金。
十、 争议或纠纷处理：
1、本合同在履行期间,双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、调解不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院起诉。
十一、 其他事项：
1、乙方在施工中负责施工责任方安全的责任.
2、在乙方提出任何施工困难时，甲方必须全力协调解决。
3、涉及使用总包方施工梯等费用，由乙方与总包方协商解决.
4、在工程施工中的材料检测、工程验收资料等涉及的一切费用均由乙方承担。
5、乙方必须提供工程所需的材料明细表。
十二、 备注：
1、本合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份.
2、本合同自签字盖章之日起生效。

甲方:乙方：
法人代表:
委托代理人：委托代理人:
盖章:盖章（指印）：

签定日期：年月签定日期：年月日

装修施工消防安全协议书

为了保障二次装修工程的安全,防止火灾危害和发生治安灾害事故，根据《中华人民共和国消防法》和《北京市消防管理条例》及其它相关的法律、法规对建筑施工现场安全防火工作的有关规定,制定如下安全、防火协议书：

一、乙方应在施工中制定消防应急措施,确保施工安全。

二、施工现场有明显防火宣传标志，乙方应对施工人员进行安全、防火知识

教育，施工作业应佩戴出入证,防止治安、伤害事故的发生.

三、进行电气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时应有防火要求和措施,

并对有关人员进行安全教育.

四、乙方应制定使用电气设备,易燃易爆物品的防火安全措施。

五、使用易燃易爆材料、明火作业,应严格按规定进行，并要对有关人员进

行防火安全教育.

六、从事电气设备安装和电、气焊切割作业要有操作证,由施工队负责人到

物业服务中心办理用火手续，配备看火人员和灭火器,动火前需清除附近易燃易爆物。

七、搭建临时建筑或木板房，需符合防火要求，并经消防监督机关批准。

八、禁止将施工现场建筑物作仓库使用或长期存放超量易燃可燃材料，施工

需要的易燃可燃材料，要根据工程计划限量进入,并有可靠的防火措施。

九、不准在施工建筑物或库房内调配油漆、稀料。

十、施工现场禁止吸烟.

十一、施工现场及库区、料场禁止使用俗称“小太阳”的强热光源照明。

十二、不准在施工工地使用液化石油气钢瓶、乙炔发生器作业。

十三、施工保温材料的存放和使用要有防火安全措施，禁止采用可燃保温材料。十四、施工现场未经物业服务中心批准不得使用电热器具，批准使用的电热器具要符合电气安装规范。

十五、施工材料、设备的存放、保管要符合防火安全要求。

十六、易燃易爆物品,应设专库分类单独存放保管，有良好的通风条件、照明等电气设备应符合防火规定。

十七、氧气瓶、乙炔瓶(罐）工作间距不小于5米,两瓶与明火作业距离不小于10米。

十八、严禁在现场喝酒、赌博、打架斗殴、无理取闹和进行其他违法犯罪活动。十九、乙方应按照国家和市府有关规定制定关于安全、防火的奖励和惩罚条款,

1

并报甲方备案.

二十、施工现场应有专职负责人，检查督促落实上述规定的执行情况。

二十一、施工期间在施工工地如发生火灾和治安、安全方面的事故，均由乙方负责。

二十二、搞好文明施工,对施工现场的垃圾要及时清理，尤其对刨花木屑等易燃易爆杂物必须随时清扫，清除火灾隐患.

二十三、施工人员要按物业服务中心指定出入口进出及公共区域,按指定的路线进入施工区域.

二十四、禁止在施工现场大小便.

二十五、乙方应按消防要求在施工现场配备足够量的灭火器及水桶等，乙方配备的灭火器进场,须经物业服务中心检验合格。

二十六、对违反上述有关的单位及个人甲方视情节轻重及态度好坏,给予批评、书面通知、赔偿直至交公安消防机关处理。

此协议经甲乙双方同意,由乙方保留协议全文，甲方只留存签字页及协议样本壹份,具有同等法律效力。

甲方盖章：乙方盖章：

年月日年月日

2

道路工程包工施工协议书

甲方（发包人）：×××××××
乙方（承包人）：×××××××
甲方现有浇筑砼道路工程（见图纸），包工给乙方施工，本着平等互利，诚实信用的原则，即有关施工质量、施工安全等问题订阅如下合同。
一、 工程概况:×××××××
1、 工程地点：××××××
2、 工程内容:××××××
二、 承包方式:包工不包料，不包安全，包文明施工,即甲方提供材料，乙方配备浇筑砼道路所用的小型工具、设备、安装等。
三、 工程工期：工程应从2021年11月3日前进场开始施工，2021年 月 日完工并达到甲方工期要求。
四、 工程包工价：每立方米计价元或1米计价元.总工程量约m³,管道总长m， 砌沙井共几个.
五、 付款方式:工人及施工机械进场后付一定的生活费，每月结算一次工程量，按已完成的工程量付85％款，完工后十天内全部付完全款。
1、 超出本图纸范围,确实需要设计变更，工程变更，经甲方确认后现场签证等费用据实结算.

六、 甲方责任
1、 施工放线,提供施工材料，大型机械，水电接到搅拌料场，甲方考虑到道路工程路线分散，提供部分车辆运送工人到施工现场。
2、 保证施工安全：按施工安全操作规程组织施工,工人工伤保险由甲方负责购买，工伤事故5000元内由乙方自行负责，超过5000元工伤事故由甲方负全部责任。
七、 乙方责任
1、 组织浇筑混凝土道路施工所用的小型工具、设备、安装，浇筑砼路面.
2、 施工要求：按设计图纸和施工规范要求浇筑砼路面,切割收缩缝，拉路面防滑线,淋水养护一天，安管，砌沙井,稳定层,缺陷整改。乙方严格按施工图施工，服从甲方、监理管理，施工现场做到安全文明施工。确保工程质量达到甲方要求。
八、安全及文明施工：
1、 乙方在施工现场应严格做到安全文明施工并按甲方要求进行。如在施工过程中发生安全责任事故,乙方只负责5000元内工伤费用，超出5000元工伤由甲方承担并由此所造成的全部经济损失。
九、违约责任：
如因甲方原因造成停工五天以上，按在场每人每天补贴生活费100元。
十、 本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效，本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

甲方签名（盖章）： 乙方(签名）:

甲方代表人：
2021年 月 日

设计、装饰工程施工框架协议书

发包人： （以下同称甲方)
承包人： （以下同称乙方)

甲乙双方遵循自愿、平等互利和诚实信用的原则，本着整合双方资源、充分发挥各自优势、简化管理程序、快速推进工程建设、抢占商业先机的目的。经过充分协商,就室内外装修工程设计、施工事宜达成如下一致意见.
第一条 总则
甲乙双方同意本协议受中华人民共和国法律约束，应依照中华人民共和国法律解释和理解，并按照中华人民共和国当地政府，政府有关部门的条例、规定、通知和办法履行。甲乙双方的正式施工合同随后签订，但不应与该协议书相违背，若正式施工合同内容与本协议书有矛盾的,除非正式施工合同中对矛盾之处的效力作特别说明，否则以本协议书为准。
第二条 计价方式
设计费分两部分计取：幕墙设计费暂定总价： 元，具体按 元/平方计取。装饰设计费用暂定总价： 元，具体按 元/平方计取。双方另行协商签订具体项目的设计合同.
第三条 项目施工
项目设计完成后，甲乙双方在意向书原有的基础上，签订正式施工合同。具体付款方式按照预付款和月进度模式执行。落实该项目工程施工。
第四条 其他
1、本合同未尽事宜,双方协商解决。如协商不成，可向双方所在地人民法院起诉。
2、本施工框架协议书一式四份,甲方、乙方各执贰份.
3、本框架协议自双方盖公章或法定代表人章后起生效.

甲方:(公章)
地址：
法定代表人:
委托代理人：
：
：

乙方:（公章）
地址:
法定代表人:
委托代理人：
：
：

装修改造工程安全生产协议书

甲方：____________________
乙方：____________________

甲乙双方本着安全生产原则，乙方将进行__________________________工程的施工，根据甲方的相关要求，为了进一步加强公司安全生产管理，层层落实安全生产责任制，预防安全事故发生，保障施工生产的顺利进行，实现公司安全生产的管理目标,双方就其权责制定如下协议：
一、 甲方责任：
1. 认真贯彻执行国家和政府有关安全生产的方针、政策、法律、法规与相关制度；
2. 认真执行公司各项安全生产管理规章制度、条例及规定；
3. 建立健全项目安全生产的保证体系；
4. 对本项目经理部的安全生产管理工作实施统一组织、领导,确保项目经理部的安全生产管理目标：杜绝死亡和火灾事故,避免重伤，减少轻伤,确保受伤事故率低于3‰ 。
5. 及时传达国家及地方对安全生产的指示或会议精神；
6. 负责安全生产管理人员的配备和安全生产资源的配置，确保项目安全生产体系的正常运行；
7. 编制项目管理计划及安全施工组织计划；
8. 组织项目有关人员定期和不定期的安全生产检查，及时解决施工过程中存在的安全隐患；
9. 为保证施工人员对相关现场安全生产、文明施工管理制度的理解与掌握，甲方负责定期进行安全生产、文明施工的宣传与教育；
10. 负责与业主单位及当地主管部门的协调与配合工作；
11. 负责制作发放现场施工工作牌。

二、 乙方责任：
1. 乙方保证遵照《工程安全生产、文明施工实施办法》进行一切现场施工行为.
2. 乙方保证配合甲方、业主单位及当地主管部门一切有关安全生产、文明施工的行为。
3. 乙方应在施工进场前为本班组人员购买工程保险，在施工过程中发生的一切意外工程事故甲方不负经济及法律责任。
4. 遵守甲方制定的规章制度及条例规定.
5. 负责本班组全体人员定期、不定期的安全生产教育和班前安全生产活动。
6. 组织有关人员定期和不定期的对本班组施工承保范围内进行安全生产检查,及时解决施工生产过程中存在的安全隐患或向项目经理报告。
7. 进场前交甲方省份证复印件(一张)及照片.
三、其他事宜:
其它未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则解决。本协议自签订之日起生效至项目结束，一式两份，甲乙双方各执一份。         

甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：
室内外装修工程施工劳务合同

甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方)
根据建设工程需要,依照国家合同法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本建设工程施工使用劳务事项协商一致，订立本合同.双方必须严格遵守。

总 则
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程结构类型：

二、承包方式：包工、包小型工具。

三、工期、劳动力、工程量
1、办公楼粗装修施工工期为日历天，开工日期从外墙具备抹灰条件算起(办公楼抹灰工期为天,室内贴地砖、面砖工程工期为天。）抹灰工程工期初定为年月日至月日；室内贴地砖、面砖工程工期初定为年月日至月日;乙方应采取有效措施进行赶工，以保证室内装饰工程在工期要求时间前完成。2、内墙抹灰需进场劳动力为人；外墙抹灰需进场劳动力为人；内墙抹灰约为平米，外墙抹灰约为平米。3、室内贴地砖、面砖需进场劳动力为人；地砖、面砖面积约为平米。

四、质量要求:合格。

承包内容
五、承包内容：室内外抹灰工程，工程主要承包工内容如下:
1、抹灰工程：
（1）承包内容：
1）内墙抹灰包括室内砖墙、砼柱、砼梁、门窗边、楼梯、电梯井；2）外墙抹灰包括室外砖墙、砼柱、砼梁、雨篷、女儿墙、线条、顶层构架；3）所有室内抹灰中掉落的水泥砂浆的清理；
（2）、工艺流程：
基层处理→浇水湿润→吊垂直线、抹灰饼→砼墙、砼柱、砼梁喷砂浆→砼与墙体交接处挂网→抹水泥砂浆
（3）工作要求:
a、搅拌：严格按砂浆配合比下料,做好出料口的清理及机具的冲洗。
b、施工前接受安全、技术交底、施工当中自检，工序完成后配合项目管理人员进行检查。
c、施工中及时清理并回收利用落地浆.
d、队组按项目管理人员领料单领取材料。
e、产品保护不按照规范要求的。
（4）发生以下任何情形的，项目部有权对队组进行200~500元处罚,罚款从本月劳务款中直接扣除。
a、不按项目部管理执行，不按承包内容要求施工。
b、工序交接检查时,发现有质量达不到规范标准而不及时整改的或整改后仍达不到要求的.
c、不服从管理人员安排的。
d、产品保护不按照规范要求的.、

1、室内贴地砖、面砖工程：
（1）承包内容：
1）室内贴地砖包括室内办公室、走廊、阳台、楼梯踏步、踢脚线、卫生间等；2)室内贴面砖包括室内卫生间墙面等；3）清理地板砖及墙面砖上的水泥浆及贴砖过程中所散落的杂物。
(2）、工艺流程：
基层处理→吊垂直线、套方、找规则、→贴灰饼(面砖)→抹底层砂浆→弹线分格→排砖→浸砖→镶贴地面砖→面砖勾缝及擦缝→ 清理面砖
（3）工作要求：
a、搅拌：严格按砂浆配合比下料，做好出料口的清理及机具的冲洗。
b、施工前接受安全、技术交底、施工当中自检,工序完成后配合项目管理人员进行检查。
c、施工中及时清理并回收利用落地浆。
d、队组按项目管理人员领料单领取材料。
e、产品保护不按照规范要求的。
（4）发生以下任何情形的,项目部有权对队组进行200～500元处罚,罚款从本月劳务款中直接扣除。
a、不按项目部管理执行,不按承包内容要求施工.
b、工序交接检查时，发现有质量达不到规范标准而不及时整改的或整改后仍达不到要求的。
c、不服从管理人员安排的。
d、产品保护不按照规范要求的。、
六、施工机具：
1、砖砌砂浆现场搅拌,井架、搅拌机斗、车由甲方提供，开机由乙方负责。
2、斗车由甲方提供.
3、喷浆机、灰桶、铝合金尺、压条、木抹子、锤子、手提瓷砖切割机、割砖刀等其余小型工具由乙方负责。

双方责任
七、甲方责任
1、甲方组建与工程相适应的项目管理班子，配备总工长、主管工长、质量、安全员等管理人员负责日常施工管理工作。
2、乙方工人进驻施工现场后，甲方应对其进行遵纪守法，安全文明施工，消防知识以及施工企业内部管理制度方面的教育,并负责“三级安全”教育。
3、甲方应及时向乙方提供生产必须的技术资料,负责向乙方工人做好施工图纸、施工技术、施工安全、施工进度、文明施工以及降低能耗措施等交底,随时掌握乙方在施工过程中的人员、进度、质量等方面的情况。
4、甲方应对现场工地各配合工种协调好,避免乙方因机械、材料等因素,造成的窝工。
5、甲方有权对施工作业队组进行调度，有权辞退不合格的队组，以保证工程按期按质完成。
6、甲方按规定为乙方施工队组提供住所水电、床铺、床板。

八、乙方责任
1、乙方进场的工人必须是在册、经过认真审查、身体健康以及有一定操作技术水平的人员，属特殊工种应保证持证上岗。
2、乙方保证进场人员相对稳定，服从甲方统一安排与调度。
3、乙方人员必须按项目部的技术交底进行施工，在施工中应注意做好产品保护，爱护项目组提供的机械设备及工具节约工程材料成本。如发生人为的损坏、丢失或浪费的应论价赔偿。
4、乙方协助甲方做好工人的“三级安全”教育工作。所有工人须提供身份证原件备查验。
5、乙方必须遵守施工现场的各项规章制度及项目部的安全和技术交底单。人工进入工地后须戴好安全帽，严禁穿拖鞋，违反者每发现一个罚款20元,并给予公示且从本月劳务款中直接扣除罚款。
6、乙方在工地住宿要遵守宿舍管理制度，注意防火、防盗、禁止生火做饭、爱护公物，宿舍保持清洁卫生,派有专人清洁，项目部每周检查两次，若发现卫生不合格，第一次提出警告,第二次即进行罚款（罚款按宿舍元/间。次，公共场所按元/次，包宿舍大门外三米范围内），节约用水用电,违反制度者项目部有权进行处罚（宿舍内严禁用电饭锅、电热水器、电炉等超过150瓦的电器).罚款从本月劳务款中直接扣除。
7、乙方必须按项目部编制的周、月计划进行施工，达不到要求的项目部有权进行处罚。
8、负责乙方劳务工管理，按政府有关部门的规定办理合法务工手续，负责办手续费用。
9、配备1名以上现场专业技术人员安排、协调工作及管理施工过程的质量、安全、进度、现场文明、宿舍卫生等。
10、负责乙方劳务费造表及发放,回执单交回项目部。

合同价及劳务款支付
九、承包单价:
1、内墙抹灰元/m2（室内所需批灰范围)，外墙抹灰元/m2(室外所需批灰范围），顶层构架元/m2包干；2、室内地砖元/m2(除大厅、贵宾室、卫生间等)，卫生间地砖面砖元/m2，踢脚线元/m2，楼梯踏步元/踏（楼梯平台算两踏）包干,（按本工程施工图纸及施工规范要求完成所有的工序至合格为止）;工程量按施工图纸的实际完成的面积计算.
2、本合同承包单价为固定综合包干单价,其中已包括所有主要工作和辅助工作的人工费、各项材料在场地内的搬运运输费用(含二次搬运）、辅材费、工具用具费、劳保用品费、柴火费、加班费、夜餐费、过节费、雨季施工增加费、夜间施工增加费、节假日施工增加费、误工费（包括持检、持料、等持上道工序交工、停水、停电、机械故障、高温雨雪暴风天气、政府通知停工、建设单位和监理通知停工、停工整顿等原因导致的停工、窝工、持工)、差旅费、办公费、人员和物品进退场费、技术等级证等上岗证的办证费，施工队长、现场负责人和班组长管理费，企业与个人应缴纳的各项社会保险费、劳保福福利费,政府有关部门收取的暂住费、计生管理费、劳务管理费、劳务手续费等一切费用。本单价已经甲方、乙方同时确认，不再随市场价格变动而改变,甲方、乙方各自承担由此带来的风险。

十、工程支付方式：
1、按每月完成工作量的％支付劳务进度款（要扣除相应的罚款）,支付时间为甲方收到当月工程进度款后5天内;余下的％待工程竣工验收合格后半个月内付清(如通过验收后，局部仍需要修整，从修整好后第一天起半个月内付清）.
2、在工程质量验收过程中，若产品质量达不到验收规范合格要求的，乙方应无条件返工，属乙方责任由乙方负责一切费用,从承包费用中扣除。
3、劳务费用由甲方转帐至乙方帐户，乙方在收到款后两日内必须全部发放给队组工人，同时乙方将劳务费发放回执单在两日内交给甲方备案留存。

违约责任
十一、甲方违约责任
由于甲方管理人员指挥不当，造成乙方施工的工程质量不合格，使乙方经济蒙受损失及增加人工费应由甲方承担。
十二、乙方违约责任
1、乙方人员未按本合同约定的时间进场，甲方有权终止合同。施工期间未经甲方同意撤走工人，甲方可拒绝结算人工费.
2、乙方人员若不能满足施工进度、质量、安全文明施工的要求，甲方有权要求乙方进行调整，乙方无法调整时,甲方有权暂时不安排施工任务，窝工损失由乙方自负,并且负担甲方的其他损失直至终止合同。
3、如因乙方原因，未能按甲方月施工进度计划完成，甲方有权停止乙方现场的工作，进行结算。同时甲方与乙方按以下约定进行结算：乙方完成的部分工程，甲方按合同分部工程单价结算，未完成的分部工程拆分为分项工程参照施工分项工程单价结算；7天内完成结算，完成结算之3天内甲方支付所有剩余款项,合同终止，甲方不承担乙方结算期间任何费用日起。
4、如乙方原因造成某项工序施工进度达不到甲方要求，甲方有权另请其它施工队伍进行此项工序施工，乙方不得以任何理由阻挠,并从乙方总承包价款中按《室内外装修工程主要项目承包单价表》中相应项目单价的1。5倍及相应工程量扣除相应费用.
5、由于乙方的原因致使工程质量不符合要求的，乙方必须无条件返工至符合质量要求为止，如造成甲方经济损失的，乙方需赔偿甲方的经济损失。
6、由于乙方的原因致使总工期延误， 甲方有权按每延误一天罚款2000元.同时过程中若乙方不能按项目部所订的周、月计划进行施工的，甲方有权按每延误一天罚款五百元。若乙方中途退场，甲方按已完成的合格的工程量的50%结帐给乙方。
7、由于乙方的原因致使劳务费发放不及时或不到位，造成的后果及损失的由乙方自负.
8、乙方在施工过程中引起的失误由乙方负责。

其 他
十三、甲、乙双方办理用工手续进场施工的乙方人员，如在施工区域内发生工伤事故，由甲方参照2004年1月1日起执行的国务院375号令《工伤保险条例》中的条款和意外伤害保险中的条款执行.
十四、本协议未尽事宜，双方可经过协商另行补充。本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。结算价款支付完毕，本合同即告终止.

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日 年 月 日