2019-2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识真题附答案.docx

2019-2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识真题精选附答案

单选题（共600题）
1、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，以他人名义投标骗取中标的，属于（ ）行为。
A.资质不良
B.工程质量不良
C.工程安全不良
D.承揽业务不良

【答案】 D
2、关于法人的概念及分类的说法，正确的是（　　）。
A.某施工企业分公司属于法人
B.某大学建筑学院不属于法人
C.非营利法人登记成立
D.有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构，登记之日具有机关法人资格

【答案】 B
3、合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费不低于该费用总额的（）。
A.90%
B.70%
C.50%
D.30%

【答案】 C
4、既有居住建筑的建筑节能改造费用，由()负担。
A.政府全部
B.房屋公共维修基金
C.建筑所有权人自行
D.政府与建筑所有权人共同

【答案】 D
5、根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（　）依法追究刑事责任。
A.法定代表人
B.经营负责人
C.直接责任人
D.项目负责人

【答案】 C
6、因标的物不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，下列错误的说法是（　）。
A.买受人可以拒绝接受标的物
B.买受人可以解除合同
C.买受人拒收的，标的物毁损的风险由出卖人承担
D.买受人可以决绝接受标的物，但是不得解除合同

【答案】 D
7、质权人甲在质权存续期间，未经出质人乙同意，将质权转质给丙，因此造成质押财产毁损、灭失的，根据《物权法》的规定，出质人的损失应当由（　　）承担赔偿责任。
A.甲
B.丙
C.甲和丙
D.甲或丙

【答案】 A
8、根据《文物保护法》，下列文物中不属于国家所有文物的是（）。
A.遗存于中国领海起源于外国的文物
B.古文化遗址
C.某公民收藏的古玩字画
D.国家机关收藏的文物

【答案】 C
9、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法中，正确的是（　　）。
A.经过勘察、设计单位鉴定后，必须在设计文件中重新界定使用期
B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定
C.根据鉴定结果釆取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加、维修和补强
D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任

【答案】 A
10、下列关于建筑市场信用体系建设的说法，正确的是（　　）。
A.建筑市场信用信息由优良信用信息、不良信用信息构成
B.地方各级住房城乡建设主管部门可以结合本地实际，在行政许可、招标投标、工程担保与保险、日常监管、政策扶持、评优表彰等工作中应用信用评价结果
C.必要时可公示企业的信用档案
D.公告部门在作出答复前可以停止对违法行为记录的公告

【答案】 B
11、（2021年真题第1批）关于无效施工合同工程款的结算，正确的是（　　）
A.建设工程经验收合格的，发包人应当按照合同约定进行工程款结算
B.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收仍不合格的，发包人可以在结算中大幅度减少结算金额
C.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，维修费用应当由发包人与承包人共同承担
D.建设工程经验收合格的， 发包人可以参照合同关于工程价款的约定折价承包人

【答案】 D
12、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位的安全责任不包括（　）。
A.提供安全生产费用
B.审查专项施工方案
C.对拆除工程进行备案
D.向施工单位提供有关资料

【答案】 B
13、（2020年12月真题）关于施工中发现文物的说法，正确的是( )。
A.在工程建设中发现文物，文物行政主管部接到报告后，如无特殊情况应当在24小时内赶赴现场，井在日内提出处理意见
B.在工程建设中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有
C.确因建设工期紧迫，对古文化遗址古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政主管部门组织发掘，并同时补办审批手续
D.进行大型基本建设工程前，建设单位应当组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探

【答案】 A
14、仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向（）申请执行。
A.政府主管部门
B.人民法院
C.仲裁委员会
D.公安机关

【答案】 B
15、以下关于专利权期限的说法中正确的是（　　）。
A.发明权的保护期限为20年
B.实用新型的保护期限为15年
C.外观设计的保护期限为10年
D.专利权的保护期限自公告之日起计算

【答案】 A
16、在城市规划区内进行建设需要申请用地的,建设单位在依法办理用地批准手续前,必须先取得()。
A.施工许可证
B.建设工程规划许可证
C.拆迁许可证
D.建设用地规划许可证

【答案】 D
17、根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期内建设工程缺陷维修的说法，正确的是（　　）。
A.如承包人不维修也不承担费用，发包人可以从保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可以向承包人进行索赔
B.缺陷责任期内由承包人原因造成的缺陷，承包人应当负责维修，承担维修费用，但不必承担鉴定费用
C.承包人维修并承担相应费用后，不再对工程损失承担赔偿责任
D.由他人的原因造成的缺陷，承包人负责组织维修，但不必承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用

【答案】 A
18、关于建设工程共同承包，下列说法正确的是（　　）。
A.出现赔偿责任，建设单位有权向共同承包的任何一方请求赔偿
B.共同承包应当由三个以上的承包单位组成
C.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
D.联合体各方应当单独与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任

【答案】 A
19、（2016年真题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于生产安全事故等级的说法正确的是（　　）。
A.造成5人死亡的事故是一般事故
B.造成45人重伤的事故是重大事故
C.造成15人死亡的事故是特别重大事故
D.造成3000万直接经济损失的事故是较大事故

【答案】 D
20、根据《行政复议法》的规定，当事人认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起()日内提出行政复议申请，但法律另有规定者除外。
A.10
B.15
C.30
D.60

【答案】 D
21、按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（　　）的，应当重新办理开工报告的批准手续。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月

【答案】 D
22、以下关于仲裁中的和解的表述，不正确的是（ ）。
A.根据规定，当事人申请仲裁后，不可以自行和解
B.达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书
C.达成和解协议的，可以撤回仲裁申请
D.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁

【答案】 A
23、下列建筑物中，属于给水处理构筑物的是（　　）。
A.过滤池
B.氧化沟
C.初沉淀池
D.生物塘

【答案】 A
24、关于法定代表人的说法，正确的有（）。
A.一般法优于特别法
B.部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决
C.旧法优于新法
D.宪法与法律出现冲突，由全国人大裁决

【答案】 B
25、下列行为属于工程质量不良行为的是（　　）。
A.未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的
B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的
C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料见证取样的
D.未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取防护措施的

【答案】 C
26、项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，其行为构成（　　）。
A.重大劳动安全事故罪
B.重大责任事故罪
C.危害公共安全罪
D.工程重大安全事故罪

【答案】 B
27、代履行是行政机关强制执行方式之一，关于代履行的说法，正确的是（ ）。
A.行政机关只能委托第三人代履行
B.代履行不适用与人身有关的义务
C.代履行的适用与不履行义务的后果无关
D.代履行程序启动后，当事人履行不导致代履行停止

【答案】 B
28、根据《必须招标的工程项目规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，不属于必须进行招标的是（　　）。
A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币250万
B.材料采购的单项合同估算价为人民币180万
C.施工单项合同估算价为人民币500万
D.设计合同估算价为120万元

【答案】 B
29、关于施工合同变更的说法，正确的是（　　）。
A.施工合同变更应当办理批准登记手续
B.工程变更必须导致施工合同条款变更
C.施工合同实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致
D.当事人对施工合同变更内容约定不明确的推定为未变更

【答案】 D
30、建设工程施工合同纠纷的管辖属于（　　）。
A.专属管辖
B.一般地域管辖
C.特殊地域管辖
D.协议管辖

【答案】 A
31、甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同，合同约定设计费为200万元，定金为设计费的15%，甲支付定金后，如果乙在规定期限内不履行合同，甲可以要求乙返还（）元。
A.80万
B.60万
C.40万
D.30万

【答案】 B
32、（2020年12月真题）李某被查出存在二级建造师职业资格“挂证行为2018年9月13日其注册被撤销记入不良行为记录并列入建筑市场主体“黑名单”则李某可以再次申请二级建造师注册的最早日期为( )。
A.2019年9月13日
B.2021年9月13日
C.2020年9月13日
D.2022年9月13日

【答案】 B
33、沉井下沉施工时，挖土应分层、均匀、对称进行；对于有底梁或支撑梁沉井，其相邻格仓高差不宜超过（　　）。
A.0.3m
B.0.2m
C.0.4m
D.0.5m

【答案】 D
34、（2016年真题）关于借款合同的说法，正确的是( )。
A.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效
B.借款合同为有偿合同
C.借款合同必须采用书面形式
D.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效

【答案】 A
35、关于施工企业资质的法定条件，说法正确的有（ ）
A.有符合规定的注册资本
B.有符合规定的主要人员，不包括技术工人
C.有符合规定的已完工程业绩
D.有符合规定的自有的技术装备

【答案】 C
36、建筑节能分部工程验收的主持人应当是()
A.施工企业项目经理
B.设计单位节能设计负责人
C.专业监理工程师
D.总监理工程师（建设单位项目负责人）

【答案】 D
37、所谓投标有效期，是指（ ）的日期。
A.发售招标文件到投标截止时
B.发售招标文件到签发中标通知书之日
C.投标截止之日到签发中标通知书之日
D.投标人投送投标文件之日至投标保证金失效之日

【答案】 C
38、某在建工程,施工企业为了材料运输方便,与某化工厂订立合同,支付一定的费用,通过厂区内的道路运送材料。在此合同中,施工企业的权利是()。
A.土地承包经营权
B.地役权
C.土地租赁权
D.建设用地使用权

【答案】 B
39、（2021年第2批真题）除当事人另有约定外，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物毁损灭失的风险自( )起由买受人承担。
A.合同成立时
B.合同生效时
C.标的物交付时
D.运输行为完成时

【答案】 A
40、关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是（）。
A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体
B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域
C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定
D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准

【答案】 D
41、下列行为属于质量不良行为的是（）
A.未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的
B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的
C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料见证取样的
D.转让安全生产许可证的

【答案】 C
42、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，以他人名义投标骗取中标的，属于（ ）行为。
A.承搅业务不良
B.资质不良
C.工程质量不良
D.工程安全不良

【答案】 A
43、根据《民法典》，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是（　　）。
A.只能选择适用违约金条款
B.只能选择适用定金条款
C.同时适用违约金和定金条款
D.可以选择适用违约金或者定金条款

【答案】 D
44、以下关于施工单位安全生产教育培训的说法中正确的是（　　）。
A.施工单位应当对管理人员和作业人员每半年至少进行一次安全生产教育培训
B.建筑企业要对新职工进行至少20学时的安全培训，每年进行至少32学时的再培训
C.高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2年后方可独立上岗
D.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训

【答案】 D
45、建筑施工企业职工意外伤害险的投保人是( ）。
A.建设单位
B.施工单位
C.保险经纪公司
D.保险公司

【答案】 B
46、劳动争议仲裁时间限制为（ ）。
A.6个月?
B.1年
C.2年
D.3年

【答案】 B
47、广告公司受施工企业委托制作并安装的广告牌致行人损害，关于民事责任承担的说法，正确的是（ ）。
A.施工企业承担赔偿责任，广告公司承担补充赔偿责任
B.广告公司承担赔偿责任，施工企业承担补充赔偿责任
C.施工企业承担赔偿责任，但其有权向广告公司追偿
D.广告公司承担赔偿责任，施工企业不承担责任

【答案】 C
48、场景(二）
A.主体变更
B.客体变更
C.内容变更
D.未变更

【答案】 D
49、某建设工程在施工过程中发生一起安全事故，导致5人死亡，20人重伤，直接经济损失5,000万元，则此次事故为（　　）。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故

【答案】 C
50、（2014年真题）投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括( )。
A.由工商行政管理机关吊销营业执照
B.取消其1年至2年参加依法必须进行招标的项目的投标资格
C.构成犯罪的，有关责任人和单位要承担相应的刑事责任
D.由招标行政主管部门责令改正并处罚金

【答案】 D
51、关于建设用地使用权转让的说法正确的是()。
A.建设用地使用权的转让，应当采取书面形式订立合同
B.使用期限应当与建设用地使期权的剩余期限一致
C.应当向登记机构申请新设登记
D.附着于该土地.上的建筑物，构筑物及具附属设施可以分别处分

【答案】 A
52、有关建筑施工企业安全生产教育培训，说法正确的是（　　）。
A.施工企业新员工参加安全生产培训不少于20学时
B.作业人员在同一施工现场更换岗位的，可以不再进行专门的安全教育培训
C.施工企业对被派遣劳动者应当进行岗位安全操作规程和技能培训
D.高危岗位新职工安全培训合格后，应实习至少1个月才能独立上岗

【答案】 C
53、根据《建筑施工厂界环境噪声排放标准》，下列行为正确的是（　　）。
A.08:00时，噪声为65dB（A）
B.13:00时，噪声为75dB（A）
C.23:00时，噪声为60dB（A）
D.01:00时，噪声为65dB（A）

【答案】 A
54、关于施工企业返修义务的说法，错误的是（　　）。
A.施工企业对施工中出现质量问题的建设工程负责返修
B.施工企业对竣工验收不合格的工程负责返修
C.非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担
D.对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务

【答案】 D
55、注册建造师或其聘用单位未按要求提供其信用档案信息的，由有关主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可处以一定额度的罚款。该罚款额度应是( )。
A.500元以上2000万元以下
B.1000元以上5000万元以下
C.1000元以上8000万元以下
D.1000元以上1万元以下

【答案】 D
56、下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是（ ）。
A.在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证
B.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费
C.施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求
D.有保证工程质量和安全的具体措施

【答案】 B
57、下列选项中，属于施工企业承揽业务不良行为的是（）。
A.串通投标
B.偷工减料
C.未取得资质证书承揽工程
D.出借、转让资质证书

【答案】 A
58、下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是（　　）。
A.转让
B.抵押
C.出资入股
D.投保火灾险

【答案】 D
59、某城市轨道工程约定的开工日期为5月1日，发包人于5月10日向承包方发出开工通知，开工通知载明的开工日期为5月20日。开工通知发出后，施工现场尚不具备开工条件，工程于5月30日正式开工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，该项目开工日期应当为（　　）。
A.5月1日
B.5月10日
C.5月20日
D.5月30日

【答案】 D
60、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列建设工程开工前建设单位应当申请领取施工许可证的是（　　）。
A.投资额为25万元的公共厕所
B.建筑面积为600平方米的地铁临时办公室
C.建筑面积为325平方米的公园管理用房
D.农民自建低层住宅

【答案】 C
61、甲乙双方签订一特种建材买卖合同，约定执行政府指导价，于2016年6月1日前交付完毕，6月1日的政府指导价是2500元/吨，但甲方直至2016年8月1日才交货，此时的政府指导价是2800元/吨，结算时应按照（　　）计算。
A.2800元/吨
B.2650元/吨
C.2500元/吨
D.2200元/吨

【答案】 C
62、（2017年真题）关于建设工程中代理的说法，正确的是（　　）。
A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理
B.建设工程中的代理主要是法定代理
C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理
D.建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理

【答案】 C
63、（2017年真题）根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标投标违法行为记录公告的说法，正确的是（　　）。
A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月
B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

【答案】 B
64、（2020年12月真题）关于工程重大安全事故罪的说法，正确的是( )。
A.建筑工程五方责任单位是该罪的犯罪主体
B.该罪的法定最高刑是死刑
C.该罪对直接责任人员和其他责任人员进行处罚
D.该罪并处附加刑

【答案】 D
65、处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（ ）作为混凝土搅拌用水。
A.雨水
B.地下水
C.自来水
D.中水

【答案】 B
66、下列对于法人的表述中，正确的是（ ）。
A.法人可以分为营利法人和非营利法人
B.营利法人从设立时起具有法人资格，无须经专门机构核准登记
C.特别法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格
D.营利法人以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人

【答案】 D
67、根据《建设工程质量管理条例》,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案的是涉及（　 ）的装修工程。
A.改变建筑局部使用功能
B.增加内部装饰
C.增加投资额度
D.建筑承重结构变动

【答案】 D
68、关于联合体投标的说法，正确的是()。
A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成
B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效
C.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标
D.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均有效

【答案】 C
69、根据对施工用电及照明的相关规定，照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（　　）。
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%

【答案】 B
70、位于甲省的某项目产生的建筑垃圾，欲移至乙省某地填埋，途经丙省，下列说法正确的是（ ）。
A.向甲省环保部门申请，经甲省环保部门同意
B.向乙省环保部门申请，经甲省环保部门同意
C.向乙省环保部门申请，经丙省环保部门同意
D.向甲省环保部门申请，经乙省环保部门同意

【答案】 D
71、某房地产开发公司拟在某市旧城区一块地上开发住宅小区工程项目，建设工程合同价格为20000万元，工期为18个月，按照国家有关规定，该开发公司应当向工程所在地的区政府建设局申请领取施工许可证。申请领取施工许可证的时间最迟应当在（）。
A.确定施工单位前
B.住宅小区工程开工前
C.确定监理单位前
D.住宅小区工程竣工验收前

【答案】 B
72、建设单位应当报发证机关核验施工许可证的前提是，中止施工满（）的工程恢复施工。
A.1个月
B.3个月
C.1年
D.2年

【答案】 C
73、项目经理部行为的法律后果由（）承担。
A.项目经理
B.企业法人
C.企业法定代表
D.项目经理部与企业法人分担

【答案】 B
74、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。
A.一审程序包括特别程序和简易程序
B.原告必须与案件有直接利害关系
C.当事人不服一审判决的，有权15日内上诉，二审审限为30天
D.对不公开审理的案件，不公开宣告判决

【答案】 B
75、（2014年真题）采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即（　　）。
A.撤销当事人注册证书
B.撤销当事人建造师资格证书
C.取消当事人继续教育记录，录入不良信用记录，对社会公布
D.处以罚款

【答案】 C
76、总承包项目工地大型塔吊倾倒造成伤亡事故的，负责上报事故的单位（　　）
A.施工总承包单位
B.建设单位
C.监理单位
D.项目经理

【答案】 A
77、下列不属于合同法定解除的条件的是（ ）。
A.在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务
B.因不可抗力致使不能实现合同目的
C.当事人一方的违约行为致使不能实现合同目的
D.当事人一方迟延履行主要债务

【答案】 D
78、根据《民法典》，下列不适合作为质押财产的是（　）。
A.汇票
B.仓单
C.建设用地
D.应收账款

【答案】 C
79、关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（　　）。
A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
B.禁止安排女职工从事高处、低温、冷水作业
C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查
D.女职工怀孕6个月的，可以安排夜班工作

【答案】 D
80、中外合资经营的建筑企业、中外合作经营建筑企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的 25%。以下除（ ）以外，均属于外资建筑业企业承揽工程范围。
A.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程
B.由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目
C. 外资小于 50％，由中国建筑企业独立实施建设项目
D.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准，可以由中外建筑企业联合承揽

【答案】 C
81、下列关于法人承担民事责任的说法，正确的是（　　）。
A.能够承担民事责任
B.能够独立承担民事责任
C.只能以其动产承担民事责任
D.只能以其不动产承担民事责任

【答案】 B
82、下列场站构筑物组成中，属于污水处理构筑物的是（　　）。
A.吸水井
B.污泥脱水机房
C.管廊桥架
D.进水泵房

【答案】 D
83、二级和二级以下建筑施工总承包资质序列企业配置专职安全生产管理人员应不少于( )人。
A.2?
B.3?
C.4?
D.6

【答案】 B
84、（2019年真题）某施工企业的下列工作人员中，有权要求公司签订无固定期限合同的是（　　）。
A.张某在该企业连续工作满8年
B.王某到该企业工作2年，并被董事会任命为总经理
C.赵某在该企业累计工作了12年，但中间曾离开过企业
D.李某与该企业已经连续订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作

【答案】 D
85、关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是（　　）。
A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%
B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息
C.当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日
D.当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程己实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日

【答案】 C
86、（2016年真题）关于建设工程见证取样的说法，正确的是( )。
A.试样的真实性只能由取样人员负责
B.用于承重墙体的砌筑砂浆实验块必须实施见证取样和送检
C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任
D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可

【答案】 B
87、（2018年真题）设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是( )万元。
A.16
B.5
C.8
D.13

【答案】 A
88、某工程竣工验收合格后的第3年内，屋面发生漏水，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认漏水原因是因为施工单位采购材料存在缺陷所致，则该质量缺陷应由（ ）。
A.建设单位维修并承担维修费用
B.施工单位维修并承担维修费用
C.施工单位维修，建设单位承担维修费用
D.材料供应单位组织维修

【答案】 B
89、关于租赁合同特征的说法，正确的是（ ）。
A.租赁合同是单务合同
B.租赁合同成立以租凭物的交付为要件
C.出租方转移租赁物的所有权
D.承租人获得租赁物的使用收益权

【答案】 D
90、有关抵押权的实现，说法错误的是（）。
A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价
B.抵押权人有权进行折价、变卖、拍卖抵押物
C.抵押权人与抵押人协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼
D.拍卖价款超过债权数额的部分归抵押人所有

【答案】 B
91、（2021年第1批真题）未参加工伤保险的施工总承包项目，分包单位职工发生工伤事故后，关于该职工工伤保险待遇支付的说法，正确的是( )。
A.由建设单位先行支付
B.由工伤保险基金先行支付
C.由分包单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连带责任
D.由分包单位与建设单位共同承担

【答案】 C
92、关于《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）说法中，正确的是（　　）。
A.当事人必须采用示范文本
B.示范文本为强制性条文
C.供当事人订立合同时参考
D.不采用示范文本

【答案】 C
93、某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（　　）万元。
A.10
B.20
C.30
D.50

【答案】 C
94、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，关于危大工程专项施工方案的说法，正确的是（　　）。
A.危大工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制
B.分包单位组织编制的专项施工方案应当由分包单位负责人签字并加盖单位公章
C.超过一定规模的危大工程，建设单位应当组织专家会议论证专项施工方案
D.危大工程实行施工总承包的，专项施工方案中应当由施工总承包单位编制

【答案】 D
95、抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，经抵押权人同意后，则（ ）。
A.转让行为无效
B.转让所得价款应当由抵押权人所有
C.转让所得价款可以向第三人提存
D.转让所得价款只能提前清偿债务

【答案】 C
96、（2018年真题）施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是（　　）。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

【答案】 A
97、关于招标文件的说法中，正确的是（　　）。
A.招标文件的要求不得高于法律规定
B.潜在投标人对招标文件有异议的，招标人做出答复前，招标投标活动继续进行
C.招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算
D.招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人

【答案】 D
98、下列主体中，具有保证人资格的是（ ）。
A.公益事业单位
B.建筑行业协会
C.清算中的法人
D.国有金融机构

【答案】 D
99、（2018年真题）关于工程质量争议处理的说法，正确的是( )。
A.建设单位直接指定分包人分包相专业工程的，应当承担无过错责任
B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修
C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持
D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，企业不承担返修义务

【答案】 B
100、根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从（ ）之日起算。
A.工程竣工验收合格
B.颁发施工许可证
C.工程缺陷责任期届满
D.工程法定最低保修期届满

【答案】 A
101、（2015年真题）某工程竣工验收时发现隐蔽工程不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是（　　）。
A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担
B.承包人应负责返修，费用由承包人负责
C.承包人应负责返修，费用由发包人负责
D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修

【答案】 C
102、关于无效民事法律行为法律后果的说法，正确的是（ ）
A.无效民事法律行为自被认定无效之日起不再具备有法律约束力
B.双方当事人对民事法律行为无效均有过错的，应当承担连带责任
C.民事法律行为部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效
D.民事法律行为无效，行为人因该行为取得的财产，应当直接折价补偿

【答案】 C
103、（2021年第2批真题）关于行政复议决定的做法正确的是( )。
A.行政复议应采取书面审查的办法
B.行政复议机关决定撤销该具体行政行为的，可以责令申请人一定期限内重新作出具体行政行为
C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请
D.申请人不得在申请行政复议时一并提出行政赔偿请求

【答案】 B
104、（2020年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，以他人名义投标骗取中标的属于（　　）。
A.资质不良
B.工程质量不良
C.工程安全不良
D.承揽业务不良

【答案】 D
105、在代理关系中，下列不属于代理当事人的是（ ）。 
A.被代理人
B.担保人
C.代理人
D.代理关系涉及的第三人

【答案】 B
106、甲欠乙1万元钱，双方约定于2002年5月20日清偿，到期后，甲并未归还。乙后来到广州，2004年3月15日，乙在广州出车祸，昏迷，经多方治疗于2005年4月20日恢复健康。乙对甲的诉讼时效届满日为()
A.2004年5月20日
B.2005年3月15日
C.2005年5月20日
D.2005年6月25日

【答案】 D
107、一高速公路项目进行招标，按照招标投标法律法规的规定，开标后允许（　　）。
A.投标人更改投标书的内容和报价
B.投标人再增加优惠条件
C.评标委员要求投标人澄清问题
D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

【答案】 C
108、某建设单位2