2022-2025年设备监理师之设备监理合同考前冲刺试卷A卷含答案.docx

2022-2025年设备监理师之设备监理合同考前冲刺试卷A卷含答案

单选题（共800题）
1、根据《民事诉讼法》，证据必须符合( )要求。
A.真实性、合法性、客观性
B.合法性、客观性、公正性
C.合法性、客观性、关联性
D.真实性、关联性、公正性

【答案】 C
2、基准点、基准线和基准标高等原始数据使用前，应当采取合理措施验证其准确性的责任方是( )。
A.工程师
B.业主
C.承包商
D.分包商

【答案】 C
3、如果承包商需要另外临时征地作为附加工作区域，应当征得( )同意。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.政府主管部门

【答案】 B
4、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在( )之前。
A.开工日期
B.签发付款证书
C.签发接收证书
D.签发履约证书

【答案】 C
5、甲、乙两企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为( )。
A.无效
B.可撤销
C.可变更
D.效力待定

【答案】 A
6、根据《民法通则》的规定，下列情形中，诉讼时效期间为4年的是( )。
A.张某因工伤要求损害赔偿
B.某设备厂商因租用仓库而拒付租金
C.甲厂购买的机床存在质量缺陷
D.某项目部进口日本的数控设备与合同不符，提起仲裁

【答案】 D
7、下列单位可以作保证人的是( )。
A.教育部直属高校
B.医科大学附属医院
C.社会团体
D.企业法人的子公司

【答案】 D
8、法律关系是一定的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成的( )关系。
A.道德关系
B.权利义务关系
C.人际关系
D.民事关系

【答案】 B
9、对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑( )使用工程可能对测试结果产生的影响。
A.承包商在竣工试验中
B.业主在缺陷通知期届满之前
C.业主在竣工之前
D.承包商维修缺陷工程中

【答案】 C
10、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得( )的补偿。
A.工期延长
B.相应费用
C.合理利润
D.工期延长和相应费用加合理利润

【答案】 D
11、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是( )。
A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用
B.工程合格，业主承担风险和费用
C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用
D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担

【答案】 D
12、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有( )。
A.扣押权
B.留置权
C.处置权
D.抵押权

【答案】 B
13、设备工程合同生效后，设备工程合同的变更，( )。
A.不能出自于业主的要求
B.不能出自于承包商的建议
C.只能出自于监理工程师的建议
D.既可以出自于业主的要求，也可以来自于承包商的建议

【答案】 D
14、下列( )财产可以抵押。
A.土地所有权
B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权
C.以公开协商方式取得的土地承包经营权
D.有争议的财产

【答案】 C
15、某一必须招标的施工项目，采用综合评估法评标。评标委员会经评审，推荐的3名中标候选人：甲报价1000万元，评标得分96；乙报价980万元，评标得分90，丙报价950万元，评标得分95。下列关于中标人的确定和合同金额的说法，正确的是( )。
A.中标人为甲，合同价为950万元
B.中标人为甲，合同价为1000万元
C.中标人为丙，合同价为950万元
D.中标人为乙，合同价为980万元

【答案】 B
16、甲厂业务员范某一直负责与乙厂的购销业务，后因故被甲厂开除。此后，范某用盖有甲厂公章的空白合同书与乙厂订立了一份购销合同，乙厂对范某被开除并不知情，按时将货送至甲厂，甲厂拒绝收货而引起纠纷。此案中，范某的行为是( )。
A.无权代理
B.表见代理
C.越权代理
D.委托代理

【答案】 B
17、设备工程合同履行过程中合同调整的技术措施是( )。
A.增加人员投入
B.变更工程设计
C.加大资金收入
D.调整合同计划

【答案】 B
18、根据世界银行《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》，招标文件包括( )。
A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式
B.投标人须知、招标资料表和投标保函
C.投标人须知、业主要求和设计文件
D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划

【答案】 A
19、代理是代理人在代理权限内，以( )的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
A.代理人和被代理人
B.被代理人
C.第三人
D.自己

【答案】 B
20、当工程施工过程中有分包商参与时，应掌握各分包商的HSE管理情况，避免可能发生的不利事件对整个工程的实施和其他人员造成影响的是( )。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.承包商

【答案】 D
21、下列关于行政复议和行政诉讼的表述，正确的是( )。
A.当事人对行政诉讼的判决不服，可以申请行政复议
B.当事人对行政复议的决定不服，可以提起行政诉讼
C.行政复议决定书一经送达，即发生法律效力
D.行政诉讼一审终结

【答案】 B
22、根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是( )。
A.工程师
B.工程师的助理
C.承包商
D.分包商

【答案】 C
23、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是( )。
A.违约责任
B.行政责任
C.经济责任
D.缔约过失责任

【答案】 D
24、根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向( )申请领取施工许可证。
A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门
B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门
C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门
D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

【答案】 B
25、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起( )个月内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。
A.1
B.2
C.3
D.6

【答案】 B
26、设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括( )。
A.提供现场的地下管线资料
B.派出必要的现场服务人员
C.重要工序须经供货方现场技术人员签字确定
D.整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行

【答案】 A
27、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前( )天通知承包商。
A.10
B.14
C.20
D.28

【答案】 B
28、根据《合同法》，除当事人另有约定外，书面合同的成立时间是( )。
A.标的物交付时
B.双方当事人签字或者盖章时
C.定金支付时
D.承诺到达时

【答案】 B
29、下列文件中，属于确认承包商的工作成果是否符合合同的重要依据的是( )。
A.设计文件
B.业主要求
C.承包商文件
D.投标书

【答案】 B
30、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起( )个月内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。
A.1
B.2
C.3
D.6

【答案】 B
31、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式是( )。
A.有权代理
B.法定代理
C.指定代理
D.委托代理

【答案】 B
32、如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完成，则( )。
A.承包商另行选择日期进行竣工后试验
B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验
C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验
D.双方商定其他期限，完成竣工后试验

【答案】 B
33、生产设备在运输过程中涉及的各类保险，应由( )负责办理投保手续。
A.承包商
B.业主
C.承运人
D.设备供应商

【答案】 A
34、甲公司与乙公司在合同中约定，乙公司向甲公司购买5台设备，货款由乙公司分别支付给丙公司和甲公司。现乙公司未按约定向丙公司支付货款，导致丙公司遭受损失。乙公司应承担的责任是( )。
A.向丙公司承担违约责任
B.向甲公司承担违约责任
C.向丙公司承担赔偿责任
D.与甲公司共同向丙公司承担违约责任

【答案】 B
35、下列关于保证的说法不正确的是( )。
A.学校不得为保证人
B.保证法律关系包括保证人和被保证人两方当事人
C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证
D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任

【答案】 B
36、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用( )的仲裁规则。
A.国际商会
B.中国商会
C.中国国际经济贸易仲裁委员会
D.FIDIC

【答案】 A
37、在间接代理，也称“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒绝履行合同义务，受托人应向委托人提供第三人与受托人签订的合同的情况，委托人可以直接追究第三人的法律责任。委托人的这一权利为( )。
A.代理权
B.介入权
C.追认权
D.代位权

【答案】 B
38、承包商按照工程师的指示更新了进度计划，并按照新的进度计划实施设备工程。承担由此带来的风险和费用的是( )。
A.工程师承担风险，承包商承担费用
B.工程师承担风险，业主承担费用
C.承包商承担风险和费用
D.业主承担风险和费用

【答案】 C
39、当工程师动用暂定金额指示承包商从指定渠道购买生产设备、材料或服务时，承包商应得到款项是( )。
A.承包商为此工作实际支付的成本
B.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费
C.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的利润
D.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费和利润

【答案】 D
40、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在( )前不能合理预见”。
A.提交投标书日期
B.基准日期
C.实施工程
D.进入现场

【答案】 A
41、甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行使的权利是( )。
A.同时履行抗辩权
B.先履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.合同撤销权

【答案】 A
42、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得( )。
A.低于当地同行业的标准
B.高于当地同行业的标准
C.低于本国同行业的标准
D.高于本国同行业的标准

【答案】 A
43、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使( )。
A.追认权或者拒绝权
B.催告权或者撤销权
C.追认权或者撤销权
D.同意权或者拒绝权

【答案】 A
44、下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是( )。
A.受赠
B.收益
C.继承
D.受让

【答案】 B
45、甲定做单位在乙处定做设备，乙按期交货后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向( )申请执行。
A.仲裁委员会
B.人民法院
C.人民政府
D.甲的上级主管部门

【答案】 B
46、在( )后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。
A.工程竣工
B.业主接收工程
C.签发工程接收证书
D.签发履约证书

【答案】 C
47、保险合同是( )约定保险权利义务关系的协议。
A.投保人与被保险人
B.投保人与受益人
C.投保人与保险人
D.保险人与被保险人

【答案】 C
48、FIDIC新黄皮书对扣除保留金的规定是( )。
A.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%
B.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10%
C.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10c%
D.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%

【答案】 B
49、FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前( )天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
50、在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权向( )提出赔偿要求。
A.本单位安全生产管理人员
B.政府安全生产监管部门
C.本单位
D.本单位上级主管部门

【答案】 C
51、根据我国《招标投标法》规定，开标由( )主持，邀请所有投标人参加。
A.招标地建设主管部门
B.工程项目所在地建设主管部门
C.招标人
D.招标代理机构

【答案】 C
52、2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是( )。
A.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满
B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满
C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止
D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断

【答案】 B
53、对于一个大型的设备工程，相关人员在合同文件编制完成后，需对此文件进行评估，并最终得到( )的审查认可。
A.业主
B.承包商
C.设备监理工程师
D.总监理工程师

【答案】 A
54、业主退还履约保证给承包商的期限是( )天内。
A.工程师签发接收证书后的14
B.业主接收工程后的21
C.缺陷通知期届满后的14
D.业主收到工程师签发的履约证书副本后的21

【答案】 D
55、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是( )。
A.总承包单位
B.总承包单位施工负责人
C.分包人
D.施工人员

【答案】 C
56、按照《安全生产法》规定：特别重大事故是指造成( )的事故。
A.30人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失
B.20人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失
C.30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失
D.20人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失

【答案】 C
57、建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到( )。
A.三个月
B.六个月
C.九个月
D.一年

【答案】 C
58、甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是( )。
A.承诺迟延但有效
B.承诺迟延且无效
C.承诺超期但有效
D.承诺超期且无效

【答案】 B
59、承包商应当在( )之前，任命承包商代表。
A.基准日期
B.开始现场工作
C.提交履约担保
D.开工日期

【答案】 D
60、招标文件要求招标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过( )。
A.招标项目估算价的10%
B.中标合同金额的10%
C.招标项目估算价的5%
D.中标合同金额的2%

【答案】 B
61、承包商按照合同要求编制的竣工文件，应保存在现场，并在( )，提交工程师两套副本。
A.移交工程时
B.竣工试验开始前
C.通过竣工试验后
D.申请签发接收证书时

【答案】 B
62、根据《合同法》，因技术进口合同争议提起诉讼的期限为( )年。
A.4
B.3
C.2
D.1

【答案】 A
63、由于业主原因造成竣工试验的延误，承包商有权获得的补偿是( )。
A.竣工时间
B.费用
C.费用和利润
D.竣工时间、费用和利润

【答案】 C
64、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，工程的照管责任由承包商转移至业主的时间是( )之日。
A.进行工程竣工试验
B.签发接收证书
C.接收工程
D.工程竣工

【答案】 B
65、招标公告，从合同法律性质上讲属于( )。
A.要约邀请
B.要约
C.新要约
D.承诺

【答案】 A
66、下列关于分包商的说法，正确的是( )。
A.承包商选择的材料供应商应取得工程师的事先同意
B.承包商拟分包工程，应提前28天通知工程师
C.承包商应当对指定分包商的行为负责
D.承包商可将整个工程分包给他人

【答案】 C
67、对于一个大型的设备工程，相关人员在合同文件编制完成后，需对此文件进行评估，并最终得到( )的审查认可。
A.业主
B.承包商
C.设备监理工程师
D.总监理工程师

【答案】 A
68、FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在( )的42天内。
A.承包商提交履约担保后
B.承包商收到中标函后
C.工程师发出开工通知后
D.双方签订合同后

【答案】 B
69、因业主提前占用部分工程导致承包商增加费用时，承包商根据索赔程序提出了要求，( )应对补偿金额作出公正的决定。
A.业主
B.项目经理
C.工程师
D.工程师代表

【答案】 C
70、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于( )。
A.可撤销合同
B.附期限合同
C.附条件合同
D.无效合同

【答案】 C
71、在我国，下列知识产权中，保护期限为20年的是( )。
A.发明专利权
B.实用新型专利权
C.职务作品著作权
D.商标专用权

【答案】 A
72、在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得( )的同意。
A.业主
B.项目经理
C.工程师
D.工程师代表

【答案】 C
73、对于一项重大的设备工程，设备工程的操作和维修培训是一个重要环节，下列关于培训的说法，正确的是( )。
A.工程师应对业主人员进行操作和维修培训
B.是否需要对业主人员进行培训应在承包商建议书中规定
C.完成培训工作是设备工程满足接收要求而竣工的条件之一
D.合同中如果要求对业主人员进行培训，相关方应在缺陷通知期内完成培训工作

【答案】 C
74、根据《保险法》，对保险合同中( )的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。
A.纠纷解决方式
B.免除保险人责任
C.保险费用收取
D.免除投保人责任

【答案】 B
75、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的( )天内，向业主发出期中付款证书。
A.14
B.28
C.42
D.56

【答案】 B
76、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是( )。
A.中标合同金额的5%
B.中标合同金额的10%
C.合同价格的5%
D.合同价格的10%

【答案】 A
77、合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的( )关系。
A.社会
B.权利义务
C.道德
D.人际

【答案】 B
78、合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，( )。
A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任
C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任

【答案】 A
79、在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得( )的同意。
A.业主
B.项目经理
C.工程师
D.工程师代表

【答案】 C
80、恢复地表是承包商的合同义务之一，下列关于地表恢复的说法，正确的是( )。
A.接收证书的签发，证明承包商已经完成了对地表的恢复工作
B.如果工程师对单位工程签发了接收证书，即可证明承包商的地表恢复达到合同要求
C.承包商的地表恢复工作可以安排在缺陷通知期内完成
D.只有完成地表恢复工作，业主方可接收工程

【答案】 C
81、被代理人取消委托或者代理人辞去委托后，下列说法正确的是( )。
A.法定代理终止
B.委托代理终止
C.指定代理终止
D.无权代理终止

【答案】 B
82、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以( )形式，形成书面文件。
A.技术资料
B.商务资料
C.合同专用条件
D.合同补遗

【答案】 D
83、劳动争议仲裁时效期间为( )。
A.60天
B.6个月
C.1年
D.2年

【答案】 C
84、根据《仲裁法》，仲裁裁决发生法律效力的时间是( )。
A.自仲裁裁决作出之日起10日内
B.自仲裁裁决作出之日起15日内
C.仲裁裁决作出之日
D.仲裁裁决送达之日

【答案】 C
85、设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照( )的违约金数额支付违约金。
A.法律规定
B.合同约定
C.买受人要求
D.出卖人接受

【答案】 B
86、设备工程安装合同中的性能验收( )。
A.由采购方负责，供货方参加
B.由供货方负责，采购方参加
C.由采购方会同监理人员一并参加
D.由供货方会同监理人员一并参加

【答案】 A
87、承包商应将准备运往现场的任何生产设备和其他重要物品的名称、日期，至少提前( )天，通知工程师。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
88、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从( )。
A.开工日期起到颁发工程接收证书止
B.开工日期起到颁发最终付款证书止
C.基准日期起到颁发工程接收证书止
D.基准日期起到颁发最终付款证书止

【答案】 A
89、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用( )的仲裁规则。
A.国际商会
B.中国商会
C.中国国际经济贸易仲裁委员会
D.FIDIC

【答案】 A
90、根据《侵权责任法》，生产者采取召回措施责任的起始时间为产品“投入流通后”，该时间从( )时起算。
A.产品离开生产者的成品仓库
B.发现产品质量问题
C.产品造成人身伤害
D.受害人投诉

【答案】 A
91、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由( )颁发和管理。
A.安全生产监督管理部门
B.煤矿安全监察机构
C.劳动监察主管部门
D.建设行政主管部门

【答案】 D
92、对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，( )。
A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可
B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可
C.不予淘汰，允许投标人重新报价
D.初评阶段予以淘汰

【答案】 B
93、对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，( )。
A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可
B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可
C.不予淘汰，允许投标人重新报价
D.初评阶段予以淘汰

【答案】 B
94、被代理人取消委托或者代理人辞去委托后，下列说法正确的是( )。
A.法定代理终止
B.委托代理终止
C.指定代理终止
D.无权代理终止

【答案】 B
95、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动，根据合同的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，( )。
A.工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额
B.获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额
C.应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费
D.应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整

【答案】 C
96、李某于2004年2月5日在马路上正常行走，被张某骑自行车撞倒，李某起来觉得无事没说什么就走了，2月7日李某觉得头痛，怀疑是张某撞的，2月9日到医院检查发现车撞部位有内伤，李某2月10日找张某要求支付治疗费，张某不同意，根据诉讼时效规定，此案的诉讼时效应从( )起算。
A.2月5日
B.2月7日
C.2月9日
D.2月10日

【答案】 C
97、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是( )。
A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉
B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力
C.当事人可以通过调解程序解决合同争议
D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁

【答案】 C
98、根据《产品质量法》对产品责任的诉讼时效的规定，我国的产品责任诉讼时效为( )年。
A.1
B.2
C.4
D.10

【答案】 B
99、FIDIC“新黄皮书”中，成本一词的含义是指( )。
A.承包商在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润
B.承包商在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润
C.业主在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，包括利润
D.业主在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

【答案】 B
100、FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是( )天内。
A.业主发出中标函的28
B.承包商收到中标函的28
C.承包商提交履约保证的14
D.业主退还投标保证的14

【答案】 B
101、具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的企业是( )。
A.个人独资企业
B.合伙企业
C.私营企业
D.法人企业

【答案】 D
102、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的( )。
A.安全设施
B.安全警示标志
C.安全疏散标志
D.安全报警装置

【答案】 B
103、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于( )签订的合同。
A.采取欺诈手段
B.采取胁迫手段
C.因重大误解
D.超越代理权限

【答案】 A
104、按照《建设工程安全生产管理条例》，由施工单位进行安全生产教育培训的人员是( )。
A.安装拆卸工
B.钢筋工
C.专职安全生产管理人员
D.项目负责人

【答案】 B
105、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式是( )。
A.有权代理
B.法定代理
C.指定代理
D.委托代理

【答案】 B
106、根据《合同法》，因技术进口合同争议提起诉讼的期限为( )年。
A.4
B.3
C.2
D.1

【答案】 A
107、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于( )地位。
A.原告
B.第三人
C.证人
D.被告

【答案】 C
108、《安全生产法》确定的安全生产管理方针是( )。
A.行业管理、企业负责
B.安全为了生产、生产必须安全
C.安全第一、人人有责
D.安全第一、预防为主

【答案】 D
109、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的( )，属于可变更或可撤销的民事行为。
A.意思表示真实
B.行为不得违反法律
C.行为人具有相应的行为能力
D.行为不得违反社会公共利益

【答案】 A
110、如果业主拟对其资金安排作任何重要改变，业主应提前通知( )。
A.承包商
B.项目经理
C.工程师
D.工程师代表

【答案】 A
111、某厂开发出一种新型炉具，先后制造出10件样品，后有1件被盗。2011年，一居民家炉具因缺陷导致爆炸。经查，爆炸炉具是该厂丢失的炉具样品。居民向该厂提出索赔。该厂拒赔的下列事由中，能得到法院认可的是( )。
A.该炉具尚未投入流通
B.该居民获得炉具的途径不清
C.该居民应当向提供炉具的人索赔
D.对该居民的损失，该厂主观上无过错

【答案】 A
112、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过( )。
A.合同价格
B.最终付款证书中确认的金额
C.竣工结算总额
D.中标合同金额

【答案】 D
113、下列关于投标保证金的说法，符合《招标投标法实施条例》规定的是( )。
A.投标保证金不得超过投标总价的2%
B.招标人不得挪用投标保证金
C.投标保证金不得以支票形式提交
D.投标保证金有效期应超出投标有效期15天

【答案】 B
114、下列文件中，属于工程师监督承包商实施过程和实施方法的重要依据的是( )。
A.设计文件
B.业主要求
C.承包商建议书
D.中标通知书

【答案】 C
115、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是( )。
A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任
B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任
C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任
D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任

【答案】 D
116、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前( )天通知承包商。
A.10
B.14
C.20
D.28

【答案】 B
117、根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是( )。
A.锅炉辅机
B.天然气
C.军工产品
D.铁矿石

【答案】 A
118、依据《合同法》的规定，出现( )订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。
A.违反法律法规规定
B.当事人恶意串通损害第三人利益
C.以合法形式掩盖非法目的
D.对方当事人采用欺诈手段

【答案】 D
119、产品质量责任虽然属于综合法律责任，但不包括( )。
A.民事责任
B.行政责任
C.经济责任
D.刑事责任

【答案】 C
120、下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是( )。
A.交付设备
B.交付设备所有权凭证和其他凭证
C.移交设备中体现的知识产权
D.接受设备检验

【答案】 C
121、FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是( )。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.承包商

【答案】 B
122、FIDIC“新黄皮书”规定，如果工程师指示的工程暂停时间已经超过合同规定的期限，在收到承包商申请复工的通知后，工程师在( )天内没有给出许可，承包商即可采取相应的行动。
A.14
B.28
C.56
D.84

【答案】 B
123、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于( )地位。
A.原告
B.第三人
C.证人
D.被告

【答案】 C
124、代理是指代理人以被代理人的名义在代理的权限内向第三人作出的意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的( )行为。
A.法律
B.代理
C.行政
D.执法

【答案】 A
125、诉讼时效的中止，只能发生在诉讼时效期间的( )。
A.最后4个月
B.最后6个月
C.最后3个月
D.最后2个月

【答案】 B
126、“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的( )。
A.采取补救措施
B.赔偿损失
C.继续履行
D.违约金规则

【答案】 C
127、设备采购合同对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，应于( )规定缺陷责任期或保修期。
A.安装调试验收后
B.安装调试验收前
C.设备采购合同内
D.设备交于采购方后