2025年监理工程师之土木建筑目标控制押题练习试题B卷含答案.docx

2025年监理工程师之土木建筑目标控制押题练习试题B卷含答案

单选题（共800题）
1、在装配式建筑PC构件施工质量控制中，预制构件生产前（ ）应审查生产方案。
A.项目监理机构
B.建设单位
C.承包单位
D.行政主管部门

【答案】 A
2、在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是为了（　　）。
A.表明其履行施工合同的能力
B.听取监理工程师的建设性意见
C.请求监理工程师优化施工进度计划
D.解除其对施工进度计划的责任和义务

【答案】 B
3、影响设计进度的因素不包括（）。
A.工程延期的影响
B.设计审批时间的影响
C.设计各专业之间协调配合的影响
D.工程变更的影响

【答案】 A
4、某企业年初从银行贷款200万元，银行贷款年初发放，年贷款复利利率为10%，贷款期限为5年，第5年末一次性还本付息。该笔贷款还本付息总额为（ ）万元。
A.243.33
B.248.00
C.300.00
D.322.10

【答案】 D
5、下列岗位中不属于BIM标准管理类工程师的是()。
A.BIM基础理论研究人员
B.BIM软件开发人员
C.BIM标准研究人员
D.BIM数据维护人员EBIM信息应用人员

【答案】 B
6、（2018年真题）某新建项目，建设期2年，申请银行贷款1080万元，预计第一年贷款480万元，第二年贷款600万元，年利率6%，则该项目估算的建设期利息为（　）万元。
A.47.664
B.62.064
C.65.160
D.93.600

【答案】 B
7、质量标准是评价产品质量的尺度，工程质量是否符合合同规定的质量标准要求，应通过质量检查并与质量标准对照。这体现了工程质量（　　）的原则。
A.以合同为依据，坚持质量标准
B.坚持预防为主
C.坚持以人为核心
D.坚持质量第一

【答案】 A
8、实施质量管理的系统方法，需要采取的措施之一是建立一个()的质量管理体系。
A.以顾客为关注焦点
B.以过程方法为主导
C.以全员参与为动力
D.以持续改进为目标

【答案】 B
9、某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（　　）为准。
A.有利于招标人的约定
B.招标人和投标人重新谈判的结果
C.中标人投标文件
D.招标文件

【答案】 C
10、总价施工合同履行过程中，承包人发现某分项工程在招标文件给出的工程量表中被遗漏，则处理该分项工程价款的方式是（　　）。
A.由发承包双方按单价合同计价方式协商确定结算价
B.由发承包双方另行订立补充协议确定计价方式和价款
C.由发承包双方协商确定一个总价并调整原合同价
D.视为已包含在合同总价中，因而不单独进行结算

【答案】 D
11、某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失50万元；（2）承包人的施工机械设备损坏损失5万元；（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元；（4）工程清理修复费用1.2万元。根据《建设工程工程量清单计价规范》，监理人应批准的补偿金额为（　　）万元。
A.50.0
B.51.2
C.59.5
D.60.7

【答案】 B
12、下列关于关键工作的说法中，正确的有（　　）。
A.总时差为0的工作为关键工作
B.关键线路上的工作一定是关键工作
C.两端为关键节点的工作一定是关键工作
D.关键工作的总时差和自由时差相等

【答案】 B
13、对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（）和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。
A.质量事故调查报告
B.监测单位的鉴定意见
C.质量事故状况观测记录
D.质量事故书面报告

【答案】 A
14、（2020年真题）工程质量特征值的正常波动是由（　）引起的。
A.单一性原因
B.必然性原因
C.系统性原因
D.偶然性原因

【答案】 D
15、单价合同的工程计量方法中，计量填筑路堤土方宜采用的方法是（ ）。
A.均摊法
B.凭据法
C.断面法
D.估价法

【答案】 C
16、项目监理机构对工程质量巡视的内容不包括（　　）。
A.特种作业人员是否持证上岗
B.施工现场管理人员是否到位
C.使用的材料、构配件和设备是否合格
D.监督关键部位、关键工序的施工情况

【答案】 D
17、建设项目总进度目标的控制是（）项目管理的任务。
A.业主方
B.监理方
C.设计方
D.施工方

【答案】 A
18、分部分项工程量清单项目编码分为五级，其中第三级表示的是()顺序码。
A.专业工程
B.分部工程
C.分项工程
D.工程量清单

【答案】 B
19、工程网络计划优化的目的是寻求（ ）。
A.最短工期条件下费用最少的计划安排
B.工程总成本最低时的工期安排
C.资源需用量最小时的工期安排
D.工期固定前提下资源需用量最少的计划安排

【答案】 B
20、 关于行政强制执行，下列哪一选项说法正确？
A.有强制执行权的行政机关只能自行执行，不得申请法院强制执行
B.当事人逾期不履行金钱给付义务的，行政机关可以加处罚款或滞纳金
C.行政机关强制执行之前，都要以书面形式催告相对人
D.行政机关对法院不予受理的裁定有异议的，可以在15 日内向上一级法院申请复议，上一级法院自收到复议申请之日起30 内作出是否受理的裁定

【答案】 B
21、6栋同类型房屋的基础组织流水作业施工，4个施工过程的流水节拍分别为8d、4d、8d、8d，则流水步距为（　　）。
A.1d
B.2d
C.4d
D.8d

【答案】 C
22、在有足够工作面的前提下，组织（　　）时，施工工期最短。
A.依次施工
B.平行施工
C.流水施工
D.分包施工

【答案】 B
23、规据《建设工程质量检测管理办法》，检测机构完成检测业务后出具的检测报告，经确认后由（ ）归档。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.材料供应单位

【答案】 C
24、用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中，组成香蕉曲线的两条线分别是按各项工作的（　　）安排绘制的。
A.最早开始时间和最迟开始时间
B.最迟开始时间和最迟完成时间
C.最早开始时间和最早完成时间
D.最早开始时间和最迟完成时间

【答案】 A
25、在设备制造过程中如需对设备的原设计进行变更，应由（　）审查设计变更，并应协调处理因变更引起的费用和工期调整。
A.设计单位
B.建设单位
C.项目监理机构
D.采购单位

【答案】 C
26、用来表征混凝土拌合物流动性的指标是（　）。
A.徐变量
B.凝结时间
C.稠度
D.弹性模量

【答案】 C
27、在建设工程质量特性中，（　　）是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命期。
A.适用性
B.耐久性
C.可靠性
D.安全性

【答案】 B
28、甄某报案称赵某对其故意伤害（轻伤），手中已掌握部分线索指向赵某，向法院起诉。下列做法正确的是？
A.甄某报案后，公安机关应当告知其向法院提起自诉
B.甄某自诉到法院，法院应当受理
C.如甄某证据不足、可由公安机关受理，法院应当将案件移送至公安机关
D.本案属于告诉才处理的案件，公安机关不能主动追诉

【答案】 B
29、项目总概算应控制在可行性研究报告估算投资额的（）以内。
A.±2%
B.±5%
C.±10%
D.±15%

【答案】 C
30、工程施工过程中发生质量事故，项目监理机构应及时签发( )。
A.工作联系单
B.监理通知单
C.工程暂停令
D.监理口头指令

【答案】 C
31、根据《建筑施工质量验收统一标准》，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由（ ）组织专家论证。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工单位

【答案】 A
32、关于热处理钢筋进场复验的说法，正确的是（　　）。
A.同一规格的钢筋每批不得大于60吨
B.应从每批钢筋中任选总盘数的5%（不少于6盘）取样送检
C.钢筋表面不得有肉眼可见的裂纹、结疤和折叠
D.松弛性能需进场抽检

【答案】 C
33、（2021年真题）除国家对采用高新技术成果有特别规定外，固定资产投资项目资本金中以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过该项目资本金总额的（　　）。
A.10%
B.15%
C.20%
D.50%

【答案】 C
34、设备安装工程概算编制的基本方法中，计算比较具体，精准性较高的是（ ）。
A.预算单价法
B.扩大单价法
C.概算指标法
D.实物量法

【答案】 A
35、（　　），适合设计深度不足，拟建建设项目与类似建设项目的主体工程费或主要设备购置费比重较大，行业内相关系数等基础资料完备的情况。
A.生产能力指数
B.比例估算法
C.系数估算法　
D.指标估算法

【答案】 C
36、关于建设工程施工质量的描述错误的是（　　）。
A.建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人
B.实行总承包的，总承包单位应当对自己承揽的建设工程质量负责
C.建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备质量负责
D.确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人

【答案】 B
37、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m3，合同中约定土方单价20元／m3，当实际工程量超过估计工程量10%以上时，需调整单价，单价为18元／m3，该工程结算时实际完成工程量为1．2万m3，则土方工程款为（）万元。
A.21.6
B.23.6
C.23.8
D.24.0

【答案】 C
38、下列关于项目盈利能力分析的说法中，不正确的是（　）。
A.若财务内部收益率大于等于基准收益率，方案可行
B.若投资回收期大于等于行业标准投资回收期，方案可行
C.若财务净现值大于等于零，方案可行
D.若总投资收益率高于同行业收益率参考值，方案可行

【答案】 B
39、对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，应在进场时或施工中按规定进行（ ）。
A.见证检验
B.抽样检验
C.全数检验
D.非破坏性检验

【答案】 A
40、根据《建没工程施工合同(示范文本)》，监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的（ ）天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 A
41、施工现场发生工程质量事故后，项目监理机构应及时()并要求施。单位采取措施按相关程序进行处理。
A.签发监理通知单
B.签发工程暂停令
C.通知设计单位
D.报告政府主管部门

【答案】 B
42、在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍都相等的流水施工，也称为（）。
A.异步距异节奏流水施工
B.异节拍流水施工
C.异节奏流水施工
D.固定节拍流水施工

【答案】 D
43、（）为组织如何达到基本要求及进一步保持和提高竞争力，取得持续成功，提供了许多可资借鉴的方法和途径。
A.ISO9000：2015
B.ISO9001：2015
C.ISO9004：2009
D.ISO19011：2011

【答案】 C
44、某工程项目的招标控制价的综合单价为400元/m3，投标报价的综合单价为320元/m3，投标报价浮动率为5%。如果履行合同过程中，工程量偏差减少超过15%，则其综合单价应调整为（　　）元/m3。
A.320
B.323
C.400
D.460

【答案】 B
45、质量管理体系认可的对象是从事特定任务的团体或个人，不可以是（　　）。
A.认证机构
B.认证人员
C.培训机构
D.培训人员

【答案】 D
46、下列各项中，不属于建设工程施工进度控制工作内容的是()。
A.督促承包单位整理技术资料
B.编制或审核施工进度计划
C.审核施工单位安全保证体系
D.组织现场协调会

【答案】 C
47、下列吊顶材料每平方米综合单价最高的是：( )
A.轻钢龙骨轴线内包面积小于或等于30㎡
B.轻钢龙骨轴线内包面积大于30㎡
C.铝合金龙骨轴线内包面积小于或等于30㎡
D.铝合金龙骨轴线内包面积大于30㎡

【答案】 C
48、初步施工总进度计划编制完成后，检查总工期是否符合要求，其调整的主要方法包括（ ）。
A.改变各工程的施工顺序
B.改变某些工程的起止时间
C.调整辅助工程的工期
D.改变主导工程的施工方案

【答案】 B
49、流水作业是施工现场控制施工进度的一种经济效益很好的方法。相比之下在施工现场应用最普遍的流水形式是（　　）。
A.非节奏流水
B.固定节拍流水
C.加快成倍节拍流水
D.一般成倍节拍流水

【答案】 A
50、总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核，签认后报建设单位审批，体现了施工阶段投资控制中（ ）的主要工作。
A.进行工程计量和付款签证
B.对完成工程量进行偏差分析
C.审核竣工结算款
D.处理施工单位提出的工程变更费用

【答案】 A
51、设备制造的质量控制内容中，下列属于设备制造单位质量管理检查资料的是（ ）。
A.质量责任制
B.制造检验技术标准
C.工序交接检查验收记录
D.设计变更记录

【答案】 A
52、某新建项目，建设期为3年，共向银行借款1300万元，其中第1年借款700万元，第2年借款600万元，年利率为6%。则第3年应计的借款利息为（ ）万元。
A.0
B.82.94
C.85.35
D.104.52

【答案】 B
53、工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（　　）的前提下，必须开始的最迟时刻。
A.紧后工作最早开始
B.紧前工作最迟开始
C.整个任务按期完成
D.所有后续工作机动时间

【答案】 C
54、（2022年真题）工程网络计划实施过程中，当某项工作实际进度拖后而影响（2022年真题）工程总工期时，在不改变工作逻辑关系的前提下，可通过（　）的方法有效缩短工期。
A.缩短某些工作持续时间
B.组织搭接或平行作业
C.减少某些工作机动时间
D.分段组织流水施工

【答案】 A
55、质量目标通常依据组织的()制定。
A.质量意识
B.质量方针
C.质量计划
D.质量需求

【答案】 B
56、下列关于质量管理体系总体设计的说法，错误的是（ ）。
A.建立健全质量管理体系机构，是高水平服务的基础
B.建立健全质量管理体系机构，是严谨工作作风的基础
C.建立健全质量管理体系机构，是拥有科学管理模式的基础
D.建立健全质量管理体系机构，是提高技术水平的基础

【答案】 D
57、在工程施工质量控制中，满足施工条件后，（ ）应负责签发工程开工令。
A.施工单位技术负责人
B.专业监理工程师
C.总监理工程师
D.建设单位负责人

【答案】 C
58、（2022年真题）某工程有4个施工过程，分5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天。其中，第2个施工过程与第3个施工过程之间有2天的工艺间歇，则该工程流水施工工期为（　）天。
A.24
B.26
C.27
D.29

【答案】 B
59、与横道计划相比，网络计划的主要特点包括（　）。
A.形象、直观、易于编制
B.表达各项工作之间的逻辑关系不准确
C.不能明确工程进度控制中的工作重点
D.可以明确各项工作的机动时间

【答案】 D
60、为了确保工程建设进度总目标的实现，监理工程师最早应在（ ）阶段进行施工现场条件调研和分析。
A.设计任务书
B.设计准备
C.初步设计
D.施工招标

【答案】 B
61、施工单位编写的施工方案，（ ）应组织审查，符合要求后予以签认。
A.施工单位项目技术负责人
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.建设单位代表

【答案】 B
62、当发生工程质量问题时，监理工程师首先应做的工作是()
A.判断其严重程度
B.签发监理通知
C.签发工程暂停令
D.要求保护现场

【答案】 A
63、下列关于项目融资的有限追索描述错误的是（　　）。
A.贷款人可以在贷款的某个特定阶段对项目借款人实行追索
B.贷款人可以在贷款的一个规定的范围内对项目借款人实行追索
C.无论项目出现任何问题，贷款人均不能追索到项目借款人
D.有限追索的极端是"无追索"，即融资百分之百地依赖于项目的经济强度

【答案】 C
64、竣工预验收合格后，由施工单位向（ ）提交工程竣工报告和完整的质量控制资料，申请组织工程竣工验收。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.质量监督机构

【答案】 A
65、为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时首先应该做的是()。
A.确定短期目标
B.按施工阶段确定目标
C.将施工进度总目标从不同角度层层分解
D.将施工进度总目标直接按计划期分解

【答案】 C
66、下列（ ）属于有关质量管理方面的部门规章。
A.《建筑法》
B.《消防法》
C.《民用建筑节能条例》
D.《建筑工程施工许可管理办法》

【答案】 D
67、在项目做出投资决策后，项目投资控制的关键在于（　　）
A.勘查
B.监理
C.设计
D.运营

【答案】 C
68、混凝土小型空心砌块砌体的水平灰缝砂浆饱满度按净面积计算不得低于：( )
A.50%
B.70%
C.80%
D.90%

【答案】 D
69、分项工程质量验收时，（ ）应对施工单位所报资料逐项进行审查，符合要求后签认分项工程报审、报验表及质量验收记录。
A.现场监理工程师
B.总监理工程师
C.建设单位质检员
D.专业监理工程师

【答案】 D
70、建设单位计划系统中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（　　）。
A.施工总进度计划表
B.投资计划年度平衡表
C.工程项目进度平衡表
D.工程建设总进度计划表

【答案】 C
71、搭接网络计划时间参数的计算顺序正确的为（）。
A.最早开始时间后为自由时差
B.时间间隔后为最迟开始时间
C.最迟开始时间后为总时差
D.自由时差之后为最迟开始时间

【答案】 D
72、（　　）就是按合同文件的规定，根据监理人估算的已完成的工程价值支付。
A.估价法
B.凭据法
C.均摊法
D.断面法

【答案】 A
73、关于网络计划中工作实际进度偏差对后续工作及总工期影响的说法，正确的是（　　）。
A.实际进度偏差大于总时差时，必然影响后续工作和总工期
B.实际进度偏差小于总时差而大于自由时差时，必然影响后续工作和总工期
C.实际进度偏差小于总时差和自由时差时，只影响总工期
D.实际进度偏差大于总时差，只影响后续工作

【答案】 A
74、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是6天、6天、9天，则该分部工程的流水施工工期是( )天。
A.24
B.30
C.36
D.54

【答案】 B
75、建设工程组织流水施工的特点是（　）。
A.没有充分利用工作面进行施工
B.各工作队实现了连续施工
C.单位时间内投入的资源量较少
D.施工现场的组织管理比较复杂

【答案】 B
76、考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，施工时可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是（ ）
A.平行施工和流水施工
B.依次施工和流水施工
C.搭接施工和平行施工
D.依次施工和平行施工

【答案】 B
77、对产源固定、产量质量稳定的供砂单位，在正常情况下生产供应的天然砂，每批总量不得超过（　　）。
A.200m3
B.400m3
C.300t
D.500t

【答案】 B
78、组织流水施工时，流水步距是指（）。
A.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间
B.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间
C.相邻专业队相继开始施工的最大时间间隔
D.相邻专业队相继开始施工的最小时间间隔

【答案】 D
79、工程网络计划工期优化的基本方法是通过（　　）来达到优化目标。
A.组织关键工作流水作业
B.组织关键工作平行作业
C.压缩关键工作的持续时间
D.压缩非关键工作的持续时间

【答案】 C
80、监理工程师对勘察、设计单位资质审核的重点不包括()
A.企业资质的近期变动
B.营业执照的有效性
C.注册证书的有效性
D.资质证书的有效性

【答案】 C
81、某工程由于施工现场管理混乱，质量问题频发，最终导致在建的一栋办公楼施工至主体2层时倒塌，死亡8人，则该起质量事故属于( )。
A.特别重大事故
B.较大事故
C.重大事故
D.一般事故

【答案】 B
82、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的（ ）。
A.质量证明文件
B.采购合同
C.设计要求文件
D.检查报告

【答案】 A
83、监理单位质量管理体系运行中，定期召开监理例会体现了（　　）的要求。
A.文件标识与控制
B.产品质量追踪检查
C.物资管理
D.内部审核

【答案】 B
84、混凝土（　　）的大小，用“坍落度”或“维勃稠度”指标表示。
A.流动性
B.黏聚性
C.保水性
D.均匀性

【答案】 A
85、（2020年真题）下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（　　）
A.审查承包商提交的进度计划
B.及时办理工程预付款及进度款支付手续
C.协调合同工期与进度计划之间的关系
D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络

【答案】 A
86、在设备制造的质量控制方式中，对于特别重要的设备，监理单位实施设备制造的全过程质量监控，属于（　　）。
A.巡回监控
B.驻厂监造
C.定点监控
D.整体监控

【答案】 B
87、下列建设投资支出中，应计入新增固定资产价值的是()
A.土地使用权出让金
B.融资费用
C.专有技术转让费
D.样品样机购置费

【答案】 B
88、不符合玻璃幕墙安装规定的是：( )
A.玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求
B.玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接
C.所有幕墙玻璃不得进行边缘处理
D.明框玻璃幕墙的玻璃与构件不得直接接触

【答案】 C
89、建筑工程方案招标评标结束后，建设主管部门应公示相关内容，其中无须公示的是( )。
A.中标方案
B.招标评标过程介绍
C.评标专家名单
D.评标专家意见

【答案】 B
90、某工程网络计划中，工作D有两项紧后工作，最早开始时间分别为第21天和第20天，工作D的最早开始时间为第12天，持续时间为3天，则工作D的自由时差为（　　）天。
A.5
B.4
C.3
D.2

【答案】 A
91、在抽样检验方案中，将合格批判定为不合格批而错误地拒收，属于( )风险。
A.第一类
B.第二类
C.第三类
D.第四类

【答案】 A
92、对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于（　　）。
A.45°
B.90°
C.135°
D.180°

【答案】 C
93、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（　　）。
A.建立进度协调会议制度
B.编制进度控制工作细则
C.对应急赶工给予优厚的赶工费
D.推行CM承发包模式

【答案】 D
94、下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（ ）。
A.临时停水、停电
B.向有关部门提出各种申请审批手续的延误
C.不能及时向施工承包单位或材料供应商付款
D.合同签订时遗漏条款、表述失当

【答案】 C
95、单位工程质量竣工验收记录中，综合验收结论由参加验收单位共同商定后，由()填写，并对总体质量水平做出评价。
A.监理单位
B.建设单位
C.设计单位
D.施工单位

【答案】 B
96、关于钢绞线进场复验的说法，正确的是（　）。
A.同一规格的钢绞线每批不得大于6吨
B.检验试验必须进行现场抽样
C.力学性能的抽样检验需进行反复弯曲试验
D.抽样检验时，应从每批钢绞线中任选3盘取样送检

【答案】 D
97、下列有关工程监理单位勘察质量管理的主要工作描述不正确的是（ ）。
A.监理机构要编制工程勘察任务书
B.监理机构要协助建设单位签订工程勘察合同
C.监理机构要审查勘察单位提交的勘察方案
D.监理机构要检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的资格

【答案】 A
98、关于工程延期审批原则的说法，正确的是（　　）。
A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因
B.工程延期事件必须位于施工进度计划的关键线路上
C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知
D.批准的工程延期必须符合实际情况

【答案】 D
99、建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起（　）日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。
A.15
B.20
C.25
D.30

【答案】 A
100、监理工程师物资供应进度控制的主要工作内容不包括（ ）。
A.组织物资供应招标工作
B.编制、审核和控制物资供应计划
C.协助工程业主进行物资供应决策
D.办理物资运输事宜

【答案】 D
101、在施工准备阶段，专业监理工程师应检查施工试验室的内容不包括（ ）。
A.试验室资质等级及试验范围
B.试验室管理制度
C.试验设备的合格证书
D.试验人员资格证书

【答案】 C
102、工程施工过程中，同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时，应事先报（　）认可。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.项目监理机构

【答案】 D
103、接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测的机构是（　　）。
A.监理机构
B.工程质量检测机构
C.设计单位
D.工程质量监督机构

【答案】 B
104、在建设工程网络计划实施中，某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时，如
A.减小关键线路上该工作后续工作的自由时差
B.缩短关键线路上该工作后续工作的持续时间
C.对网络计划进行“资源有限、工期最短”的优化
D.减小关键线路上该工作后续工作的总时差

【答案】 B
105、在下列施工组织方式中，不能实现工作专业化施工的组织方式是（　　）。
A.依次施工和平行施工
B.平行施工和流水施工
C.搭接施工和平行施工
D.依次施工和流水施工

【答案】 A
106、当采用建筑工程管理方法时，关于监理工程师的工作，说法正确的是（ ）。
A.只需负责施工方面的监理职能
B.只需负责设计方面的协调工作
C.只需负责设计方面的管理与协调工作
D.不仅要负责设计方面的管理与协调工作，同时还有施工方面的监理职能

【答案】 D
107、 对于进口材料、构配件和设备的联合检查由（　　）提出申请，（　　）组织，（　　）主持。
A.施工单位，项目监理机构，建设单位
B.项目监理机构，施工单位，建设单位
C.施工单位，建设单位，建设单位
D.施工单位，项目监理机构，项目监理结构

【答案】 A
108、根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007），地基土载荷试验应符合的要求是（　　）。
A.试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的2倍
B.同一土层参加统计的试验点不应少于5点
C.加荷分级不应少于8级
D.沉降量与承压板宽度或直径之比大于0.08时终止加载

【答案】 C
109、某公司希望所投资项目3年末有500万元资金，年复利率为7.5％，则现在需要一次投入( )万元。
A.621.15
B.634.61
C.402.48
D.432.67

【答案】 C
110、（2020年真题）工程网络计划优化中的资源优化是指（　）的优化。
A.资源有限，工期最短
B.资源均衡，费用最少
C.资源有限，工期固定
D.资源均衡，资源需用量最少

【答案】 A
111、随着我国经济发展和施工技术的进步，工程建设规模不断扩大，技术复杂程度越来越高，出现了大量工程规模较大和具有综合使用功能的（　　）。
A.综合性建筑物
B.多体建筑物
C.大型单体工程
D.多功能建筑物

【答案】 C
112、施工组织设计审查的基础是( )。
A.施工单位编审手续齐全
B.建设单位申请施工的手续齐全
C.监理单位资质达标
D.有符合质量标准的试验室

【答案】 A
113、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，承包人向监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量的时间为每月（　　）日。
A.20
B.21
C.25
D.28

【答案】 C
114、确定施工进度控制目标时需要考虑的因素是()
A.工程项目的技术和经济可行性
B.各类物资储备时间和储备量计划
C.设计总进度计划对施工工期的要求
D.工程难易程度和工程条件落实情况

【答案】 D
115、关于价值工程的说法，错误的有（ ）。
A.价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品
B.价值工程的核心是对产品进行功能分析
C.价值工程产品的寿命周期成本由生产成本和使用成本组成
D.价值工程是以提高产品的价值为目标

【答案】 A
116、施工质量不合格经加固补强的分项、分部工程，通过改变外形尺寸仍能满足安全使用要求的，可按（ ）和协商文件进行验收。
A.技术处理方案
B.设计单位意见
C.设计变更文件
D.建设单位要求

【答案】 A
117、编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（　　）的单位工程为主导的全工地性流水作业。
A.工程技术复杂、工期长
B.工程量大、工程技术相对简单
C.工程造价大、工期长
D.工程量大、工期长

【答案】 D
118、编制工程项目总进度计划是属于（ ）的进度控制任务。
A.决策阶段
B.设计准备阶段
C.设计阶段
D.施工阶段

【答案】 B
119、对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个（　　）。
A.子单位工程
B.分部工程
C.分项工程
D.检验批

【答案】 A
120、当承包人对于某一项清单项目中规定购买的仪器设备不能一次购进时，监理工程师可以采用（ ）进行计量支付。
A.均摊法
B.凭证法
C.估价法
D.分解计量法

【答案】 C
121、在建设工程施工阶段，按承包单位分解建设工程施工进度总目标是指（　　）。
A.明确各承包商之间的工作交接条件和时间
B.确定各单位工程的开工及交工动用日期
C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志
D.确定年度、季度、月（旬）工程量及形象进度

【答案】 A
122、某项目，有甲、乙、丙、丁四个设计方案，通过专业人员测算和分析，四个方案功能得分和单方造价如下表所示。按照价值工程原理，应选择实施的方案是()＜br>
A.甲方案，因为其价值系数最高
B.乙方案，因为其价值系数最低
C.丙方案，因为其功能得分最高
D.丁方案，因为其功能得分最低

【答案】 A
123、（ ）在质量手册和作业文件间起承上启下的作用。
A.程序文件
B.质量计划
C.作业指导书
D.质量记录

【答案】 A
124、监理工程师在对设备制造的质量控制中，（ ）不是设备制造过程中的质量控制。
A.对加工作业条件的控制
B.对工序产品的检查与控制
C.对生产人员上岗资格的审查
D.对不合格零件的处置

【答案】 C
125、某工程项目，建筑安装工程费1000万元，设备工器具购置费900万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费300万元，基本预备费150万元，建设期利息200万元，流动资金为1000万元，铺底流动资金为300万元，则该项目的静态投资部分为（　　）万元。
A.2300
B.2550
C.2630
D.2930

【答案】 B
126、按子项目构成进行建设投资目标的分解时，一般可将建筑安装工程费用分解到（　　）。
A.建设项目　
B.单位工程
C.分部工程　
D.分项工程

【答案】 D
127、在工程量清单计价表格中，总说明表的适用范围是（　　）。
A.工程计价的各阶段
B.招投标阶段
C.施工阶段
D.设计阶段

【答案】 A
128、通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，正确的做法是（　　）。
A.不改变工作之间的先后顺序关系
B.缩短非关键线路上工作的持续时间
C.压缩费用增加量最大的关键工作
D.不改变原有计划的关键线路

【答案】 A
129、根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，下列不属于特种作业人员的是（　　）。
A.建筑架子工
B.建筑起重机械司机
C.起重信号司索工
D.钢筋工

【答案】 D
130、在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第21天，其持续时间为5天。该