2025年一级建造师之一建工程法规模考预测题库(夺冠系列).docx

2025年一级建造师之一建工程法规模考预测题库(夺冠系列)

单选题（共800题）
1、关于行政许可的说法，正确的是（　）。2017真题
A.部门规章可以设定行政许可
B.行政机关在实施行政许可时，一律进行听证
C.行政许可可以延续，但是不得变更行政许可事项
D.行政许可可以统一办理或者联合办理

【答案】 D
2、根据《建设工程安全生产管理条例》，不需要按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的人员是()。
A.垂直运输机械作业人员
B.登高架设作业人员
C.爆破作业人员
D.钢筋作业人员

【答案】 D
3、 由于建设单位命令不当造成施工现场暂时停止施工,若合同中没有相应条款,则应由()做好现场防护。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.建设单位和施工单位

【答案】 C
4、下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是()。（2015）
A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施
B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练
C.参加生产安全事故的调查和处理工作
D.协调配备项目专职安全生产管理人员

【答案】 B
5、关于建设工程质量保修书，说法正确的是（ ）。
A.施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位出具质量保修书
B.质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任
C.质量保修书中约定屋面防水工程保修期为 2 年
D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期为 40 年

【答案】 B
6、下列有关担保的说法，正确的是（ ）。
A.第三人为债务人向债权人提供担保时，不得要求债务人提供反担保
B.担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人无需承担民事责任
C.担保是为能够促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度
D.主合同无效，不影响担保合同的效力

【答案】 C
7、甲公司把A、B两栋楼的建设工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，正确的是（ ）。
A.丁施工队不是B楼外装修工程的实际施工人
B.甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任
C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司
D.丁施工队只可以起诉丙公司

【答案】 C
8、《民用建筑节能条例》规定，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门（ ）。
A.吊销执业资格证书
B.责令停止执业1个月以上6个月以下
C.责令停止执业5年内不予注册
D.责令停止执业3个月以上1年以下

【答案】 D
9、建筑施工安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前（ ）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
A. 6
B. 2
C. 3
D. 4

【答案】 C
10、关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法,正确的是()。
A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书
B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查
C.建筑起重机械安装完毕后,建设主管部门应当参加验收
D.建筑起重机械安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明

【答案】 D
11、甲施工企业与乙供应商于2008年4月1日签订了水泥供应合同，约定2008年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2008年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2008年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2008年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是()。
A.由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任
B.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任
C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任
D.由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任

【答案】 B
12、施工企业必须为职工办理的保险是（ ）。
A.意外伤害险
B.职业责任险
C.工伤保险
D.财产险

【答案】 C
13、甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同，合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊，关于该合同中当事人义务的说法，正确的是（）。2018真题
A.甲向乙承担交付塔吊的义务
B.丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务
C.甲承担塔吊租赁期间的维修义务
D.乙向甲履行交付租金的义务

【答案】 D
14、某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为1.2%，同期贷款利率为4%，则法院对垫资利息的处理正确的是（ ）。
A.不予支持
B.按照1.2%支付利息
C.按照2.4%支付利息
D.按照4%支付利息

【答案】 C
15、我国《民法典》规定的合同担保方式有()。
A.留置
B.保留金
C.预付款
D.暂定金

【答案】 A
16、乙施工单位自行研发的异型特种结构施工技术获得国家专利，甲建设单位投资7000万元建设的体育场馆项目必须使用该专利技术。则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是（ ）。
A. 因总投资额超过3000万元，故必须公开招标
B. 采用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包
C. 关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发包
D. 若其施工合同估算价超过200万元必须公开招标

【答案】 B
17、关于行政复议案件处理原则,正确的是( )。
A.以书面审查为主,以调解为原则
B.以书面审查为主,以不调解为原则
C.以开庭审查为主,以调解为原则
D.以开庭审查为主,以不调解为原则

【答案】 B
18、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，关于施工企业不良行为记录的说法，正确的是（　）。2017真题
A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为
B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为
C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为
D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为

【答案】 D
19、某工程开工后3个月因故中止施工，建设单位应该履行的合法手续是()。
A.向发证机关申请延期
B.自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告
C.自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许证
D.向发证机关申请施工许可证废止

【答案】 B
20、某运输合同约定货到后付款。则在运输过程中，承运人对托运人的财产拥有（ ）。
A. 占有权
B. 留置权
C. 收益权
D. 抵押权

【答案】 A
21、关于施工合同的义务下列说法,错误的是（ ）。
A.施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款
B.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人
C.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工单位是债权人
D.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人

【答案】 B
22、下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是（ ）。
A.专业性
B.保密性
C.二审终审制
D.裁决的终局性

【答案】 C
23、不属于承揽业务不良行为认定标准的是（ ）。
A. 超资质承揽工程
B. 相互串通投标
C. 骗标
D. 违法分包

【答案】 A
24、某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处()罚款。
A.10万元以上30万元以下
B.15万元以上30万元以下
C.20万元以上40万元以下
D.20万元以上50万元以下

【答案】 D
25、关于工程建设强制性标准监督规定，下列表述正确的是()。
A.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督
B.监理工程师应当对工程勘察设计阶段是否执行强制性标准的情况实施监督
C.安全监督机构应对施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督
D.安全监督机构应对工程建设各阶段执行安全强制性标准的情况实施监督

【答案】 A
26、（2020年真题）下列损失中，属于安装工程一切险的保险责任范围的是（　　）。
A.因原材料缺陷引起的保险财产本身的损失
B.火灾造成的损失
C.由于超电压造成电气设备本身的损失
D.施工用机具失灵造成的本身损失

【答案】 B
27、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工后，组织建设工程竣工验收的主体是（ ）。
A.建设单位
B.建设行政主管部门
C.工程质量监督站
D.施工企业

【答案】 A
28、生产经营单位使用涉及生命安全．危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（ ），方可投入使用。
A. 专业检测机构检测合格，取得安全标志
B. 专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准
C. 专业检验机构检验合格，申请安全使用证
D. 健立专门安全管理制度，定期检测评估

【答案】 A
29、（2019年真题）关于核验施工许可证的说法,正确的是()
A.中止施工经核验符合条件期间,由建设单位做好建设工程的维护管理工作
B.在建的建筑工程因故中止施工的,施工企业应当自中止之日起3个月内报发证机关核验
C.中止施工满6个月的,在建筑工程恢复施工前,应当报发证机关核验施工许可证
D.经核验不符合条件的,不允许其恢复施工,待条件具备后再申请核验

【答案】 A
30、施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应（ ）。
A. 向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元
B. 向某仲裁机构请求供应商支付3万元
C. 直接要求供应商支付7.5万元
D. 直接要求供应商支付3万元

【答案】 A
31、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是（）。
A. 工程项目采用的材料、设备
B. 工程项目技术人员的劳动合同
C. 工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节
D. 工程项目的安全、质量

【答案】 B
32、甲、乙两建筑公司于2012年3月10日组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现的质量问题遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。2013年6月22日，甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔80万元。则下列说法正确的是（ ）。
A. 由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利
B. 因约定各自承担50%，故乙公司只应当向建设单位承担40万元的赔偿责任
C. 如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对80万元索赔额承担责任
D. 只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任

【答案】 C
33、城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于（） 的封闭围挡
A.1.5m
B.2.5m
C.3.5m
D.0.5m

【答案】 B
34、根据《工伤保险条例》的规定，职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由()承担举证责任。
A.职工本人
B.职工的近亲属
C.用人单位
D.用人单位的工会组织

【答案】 C
35、某建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥，甲某以建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同，根据我同《民法典》的规定，该钢材购销合同是（ ）。
A. 有效合同
B. 无效合同
C. 可撤销合同
D. 效力待定合同

【答案】 D
36、根据《建设工程质量管理条例》的规定，( )应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位

【答案】 C
37、下列法律事实中，属于法律行为的是（ ）。
A.进口建筑设备因外国政府禁运致使工程施工暂停
B.地基开挖时发现文物而改变设计方案
C.发生非典疫情致使施工进度延迟
D. 施工企业因工程款不到位而拒绝开工

【答案】 D
38、甲乙两家建筑公司联合投标某一工程。在资格预审后，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由成立的是（ ）。
A.变化后的联合体削弱了竞争
B.丙公司是资格预审后增加的成员，相关投标无效
C.新联合体组成的时间过晚
D.新联合体的资质低于规定的最低标准

【答案】 B
39、某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。各债权人的清偿顺序依法应为（　）。
A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人
B.抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人
C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人
D.全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人

【答案】 D
40、某建筑工地基坑坍塌，导致施工工人死亡 12 人，重伤 50 人，直接经济损失 3000 万，该事故根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，属于（ ）。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特大事故

【答案】 C
41、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（ ）。
A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币250万元
B.材料采购的单项合同估算值为人民币80万元
C.施工单项合同估算价为人民币300万元
D.勘察服务采购的单项合同估算价为人民币108万元
E.监理服务采购的单项合同估算价为人民币120万元

【答案】 A
42、建设工程的环境保护设施竣工验收后，应当()投入使用。
A.在主体工程竣工验收后10日内
B.在主体工程竣工验收后15日内
C.与主体工程同时投产使用
D.自建设项目试生产之日起3个月内

【答案】 C
43、甲公司委托乙公司代购其产品线上的2台设备，并在委托合同中明确了设备的生产厂家（为BIN公司）、规格型号、价款、到货时间、地点以及对乙公司的受托权限和酬金及其支付方式等事宜。随后，乙公司以自己的名义与BIN公司签订了设备买卖合同。然而，交货时BIN公司仅提供了1台与合同约定的质量完全一致的设备M，同时还提供了另1台使用功能、技术参数等与设备M相近、价格比较优惠的设备N。为了如期履行委托合约，乙公司便自作主张将这2台设备一并按期交付甲方使用，但并未就此事向甲方报告和说明。在设备试运行期间，设备N不能正常运转，导致甲公司产品线未能按期正式投产。对此，下列选项中错误的是( )。
A.甲可以向乙提出索赔要求
B.应由BIN公司承担全部赔偿责任
C.乙的行为超越了代理权限
D.乙有委托事务报告义务

【答案】 B
44、下列人员中，可以被委托为民事诉讼代理人的是（ ）。
A.知名法学家
B.基层法律服务工作者
C.当事人的亲属
D.建设行政主管部门推荐的公民

【答案】 B
45、甲是某水泥厂的法定代表人，2016年3月5日，甲有确切证据证明水泥厂的工人乙在以甲的代理人的身份对外签订水泥销售合同。甲没有对此表示同意，也没有表示反对，则（ ）。
A.应视为甲已经同意
B.应视为甲是反对的
C.是同意还是反对无法认定
D.所签订的合同无效

【答案】 A
46、关于施工单位安全生产教育培训的说法，错误的是（ ）。
A.专职安全生产管理人员分为机械、土建、综合三类
B.单位主要负责人、项目负责人、专职安全员、特种作业人员统称为安管人员
C.安全生产考核合格证书有效期3年，证书在全国范围内有效
D.高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个月后方可独立上岗

【答案】 B
47、甲刚满l6周岁即被应聘于乙施工单位，下列说法正确的是（ ）。
A. 甲属于未成年人，签订劳动合同属无效劳动合同
B. 因为甲从事临时工作，可以不签劳动合同
C. 不得安排甲从事有毒、有害的劳动
D. 可以安排甲从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全

【答案】 C
48、对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，以下说法不正确的是()。
A.不得安排未成年工从事四级体力劳动强度的劳动
B.不得安排女职工从事高处、低温劳动
C.应当对未成年工定期进行健康检查
D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动

【答案】 B
49、根据我国民法典律制度，关于抵押权的说法，错误的是().（2013）
A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿
B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿
C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿。
D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿!

【答案】 D
50、关于民事法律责任,下列说法中正确的是
A.民事责任的主要功能是惩罚犯罪
B.民事责任的主要功能是充当民事救济手段
C.民事责任的主要功能是维护社会经济秩序
D.民事责任主要体现为人身责任

【答案】 B
51、失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，领取失业保险金的期限最长为( )。
A.12个月
B.16个月
C.18个月
D.24个月

【答案】 D
52、下列凭证中,免纳印花税的是()
A.财产租赁合同或者具有合同性质的凭证
B.加工承揽合同或者具有合同性质的凭证
C.营业账簿
D.财产所有人将财产赠给社会福利单位所立的书据

【答案】 D
53、甲公司将其塔式起重机租给乙公司使用，乙公司却将该塔式起重机卖给丙公司。依据我国《民法典》的规定，乙公司与丙公司的塔式起重机买卖合同属于（ ）合同。
A.无效
B.可撤销
C.效力待定
D.可变更

【答案】 C
54、关于联合体中标后的合同签订，下列说法正确的是()
A.联合体各方分别与招标人签订合同
B.联合体各方应当共同与招标人签订合同
C.联合体各方推选出代表人与招标人签订合同
D.由联合体中资质等级最高的单位代表联合体与招标人签订合同

【答案】 B
55、农户对宅基地上的附着物享有所有权，有（ ）的权利，不受他人侵犯。
A.买卖和抵押的权利
B.租赁和抵押的权利
C.买卖和租赁的权利
D.买卖、租赁和抵押的权利

【答案】 C
56、下列情形中,工程监理单位要对工程施工造成的损失承担连带赔偿责任的是( )。
A.认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准,但未要求建筑施工企业改正的
B.发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,未及时报告的
C.将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的
D.工程施工过程中,未及时组织工程质量验收的

【答案】 C
57、下列情形中，不属于违法分包的是（）。
A.施工总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的
B.专业承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位的
C.施工总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，施工总承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的
D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的

【答案】 B
58、下列调解书中，经双方当事人签收后即具有强制执行力的是（）。
A.法院调解书
B.行政调解书
C.专业调解机构调解书
D.人民调解委员会调解书

【答案】 A
59、某建筑施工企业，一年内发生两起安全生产事故，则企业()应对企业安全生产全面负责。
A.项目技术负责人
B.总法律顾问
C.项目负责人
D.主要负责人

【答案】 D
60、关于一级建造师变更注册的说法，正确的是（ ）。
A.变更注册后，注册有效期重新计算
B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任
C.变更注册只能由原聘用企业申请
D.申请变更注册应当提交工作调动申请

【答案】 D
61、人民法院审理民事案件,()进行调解。
A.必须
B.可以
C.不得
D.禁止

【答案】 B
62、下列投标保证金的返还，说法错误的是（ ）。
A.投标人在投标有效期内撤销投标文件，招标人可以没收投标保证金
B.投标人在中标后不与招标人签订中标合同，招标人可以没收中标人的投标保证金
C.投标人在投标截止时间前撤回投标文件，投标保证金应予返还
D.投标人在投标截止时间前撤回投标文件，招标人应当返还投标保证金及银行同期存款利息

【答案】 D
63、根据《招标投标法》及相关法律法规，招标人的下列行为中，违法的是（）。
A.在招标文件发出后仅5天就随之宣布修改其中实质性的内容
B.在确定中标人之前与投标人就报价进行谈判
C.因评标排名第一的投标人放弃中标而宣布重新招标
D.要求中标人提交的履约保证金接近中标价的10％

【答案】 B
64、根据《个业所得税法》,下列收入中应该征收企业所得税的是()。
A.股息、红利等权益性投资收益
B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金
C.依法收取并纳入财政管理的行政事业收费
D.财政拨款

【答案】 A
65、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告不需修正或变更的情形有（ ）。
A.行政处罚决定因行政复议被撤销的
B.行政处罚决定被依法停止执行的
C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的
D.行政处罚决定在被行政复议期间的

【答案】 D
66、下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（ ）。
A.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标
B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容
C.投标人之间约定中标人
D.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异

【答案】 D
67、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全任的说法。正确的是（）。（2016）
A.安装单位应当与建设单位签订建设起重机械安装工程安全协议书。
B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查。
C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收。
D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，岀具自检合格证明。

【答案】 D
68、某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为（ )之日。
A. 合同备案
B. 评标委员会提交评标报告
C. 中标通知发出
D. 发包人确定中标人

【答案】 C
69、关于人身保险合同的说法，不正确的是（ ）。
A.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付
B.人身保险合同的受益人由被保险人或者投保人指定
C.人身保险合同的投保人可分期支付保险费
D.人身保险合同是以人的年龄为标的的保险合同

【答案】 D
70、某政府投资工程预计于2009年1月1日开工，该工程的开工报告于2008年12月20日被批准。根据我国《建筑法》的规定，建设单位最迟应当于（ ）前开工。
A. 2009年6月20日
B. 2009年4月1日
C. 2009年7月1日
D. 2009年3月20日

【答案】 A
71、建设节能分部工程验收会议由（ ）主持。
A. 建筑节能工程分包人
B. 总监理工程师
C. 总承包人
D. 建设单位法定代表人

【答案】 B
72、企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是（）。
A.利息收入
B.接收捐款收入
C.财政拨款
D.租金收入

【答案】 C
73、因企业合并而新设立的建筑业企业，需承继原建筑业企业资质的，下列有关其资质等级确定的说法，正确的是（ ）。
A.重新核定建筑业企业资质等级
B.按照降低一级原企业的资质等级确定
C.按照合并前各方中较低的资质等级确定
D.按照合并前各方中较高的资质等级确定

【答案】 A
74、无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由()承担赔偿责任。
A.王某
B.某建筑公司
C.某建筑公司和王某连带
D.双方按事先的约定

【答案】 C
75、根据《消防法》，关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的是（）。（2016）
A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案
B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之曰起30曰内组织消防验收，并出具消防验收意见
C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费
D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案

【答案】 D
76、根据物权的权利主体是否为财产的所有人划分，物权包括（ ）。
A. 动产物权、不动产物权
B. 自物权、他物权
C. 用益物权、担保物权
D. 以上都不正确

【答案】 B
77、建设单位甲与供货商乙签订了一份钢材供货合同，合同中约定：由供货商送货至施工现场，但未约定运费的负担，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。 则供货商将钢材送到工地后，该运输费应由( )。
A.建设单位甲承担运费
B.施工单位丙承担运费
C.供货商乙承担运费
D.建设单位甲与供货商乙单位共同分担运费

【答案】 C
78、关于听证的表述中，不正确的是()。
A.申请人、利害关系人承担行政机关组织听证的费用
B.法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证
C.行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利
D.申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起5日内提出听证申请的，行政机关应当在20日内组织听证

【答案】 A
79、关于无资质承揽工程的法律规定，下列表中正确的是（ ）。
A.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利
B.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同
C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理
D.当无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利

【答案】 B
80、《招标投标法》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从（ ）起算。
A.招标公告发布之日
B.领取招标文件之日
C.提交投标文件的截止之日
D.资格预审结束之日

【答案】 C
81、下列选项中，可以作为抵押物的财产的是( )。
A.某学校校办工厂的货车
B.某医院的医疗器械
C.耕地、宅基地等集体所有的土地使用权
D.使用权有争议的财产

【答案】 A
82、某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴定的说法，正确的是 （ ） 。
A. 鉴定申请应当在庭审结束前提出
B. 鉴定报告由造价主管部门出具
C. 法院对鉴定请求不予支持
D. 鉴定期间计入审限

【答案】 C
83、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（　）。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.危害公共安全罪
D.工程重大安全事故罪

【答案】 D
84、仲裁以不公开审理为原则，主要目的是()。
A.专业性过强他人无法参与
B.独立性不需要干涉
C.保密性不需要外人参与
D.快捷性的需要

【答案】 C
85、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（ ）万元。
A. 16
B. 10
C. 12
D. 4

【答案】 C
86、中国仲裁协会是（ ）。
A. 国家行政机关的组成部分
B. 国家司法机关的组成部分
C. 国家事业单位的组成部分
D. 依法成立的社团法人

【答案】 D
87、甲公司的资质等级为二级，而某工程项目需要一级资质的承包商承建，于是甲公司就借用了乙公司的资质证书，承揽了该工程，后来因工程质量不合格而给发包人造成了重大损失。请问，赔偿责任应当由()承担。
A.甲公司
B.乙公司
C.发包人
D.甲公司和乙公司连带

【答案】 D
88、某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2．4％，同期贷款利率为6％，则法院对垫资利息的处理正确的是()。
A.不予支持
B.按照2.4％支付利息
C.按照4.8％支付利息
D.按照6％支付利息

【答案】 C
89、根据《民法典》的规定，招标人向投标人发出的中标通知书，是()。
A.要约
B.承诺
C.新要约
D.要约邀请

【答案】 B
90、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限()。
A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止
B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止
C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止
D.自工程开工之日起至竣工验收合格止

【答案】 D
91、甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。关于该联合体承包行为的说法，正确的是（　）。
A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责
B.建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同
C.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任
D.该行为属于肢解工程发包的违法行为

【答案】 C
92、工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地，国家严格限制以()方式设立建设用地使用权。
A.公开招标
B.拍卖
C.划拨
D.邀请招标

【答案】 C
93、2012年2月1日小李经面试后合格并与某建筑公司签订了为期5年的用工合同，并约定了试用期，则试用期最迟至()。
A.2012年2月28日
B.2012年5月31日
C.2012年8月1日
D.2012年2月1日

【答案】 C
94、甲未满17周岁即应聘于乙施工单位，乙施工单位不得安排其从事的工作是()。
A.高处工作
B.矿山井下作业
C.夜班劳动
D.低温、冷水作业

【答案】 B
95、乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是（　）。( 2015真题 )
A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任
B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任
C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿
D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿

【答案】 A
96、下列关于保险合同的说法中，正确的是( )。
A.保险合同只能由被保险人和保险人签订
B.被保险人或受益人必须是投保人
C.保险合同仅以财产为保险标的
D.受益人由被保险人或投保人指定

【答案】 D
97、根据《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（ ）。
A.不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件
B.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收
C.可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人
D.须经过招标人同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件

【答案】 C
98、关于法定代表人的说法，正确的有（ ）。
A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人
B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任
C.法定代表人代表法人从事民事活动
D.法定代表人为特别法人
E.法人应当有法定代表人

【答案】 C
99、某钢筋工张某在作业时不慎将手轧断，在项目经理的调解下，张某与雇主达成协议，雇主一次性支付给张某1万元作为补偿，张某放弃诉讼权利。事后，张某反悔，其正确的做法是（）。
A.张某向法院起诉认定该协议无效
B.该协议已经生效
C.张某可向法院起诉请求赔偿
D.张某可请求法院就该协议强制执行

【答案】 C
100、根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，有（）人民法院管辖。（2015）
A.原告住所地
B.被告住所地
C.由原告选择被告住所地或不动产所在地
D.不动产所在地

【答案】 D
101、对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院予以支持的是()。
A.支付存款本金及利息的请求权
B.支付国债本息的请求权
C.基于投资关系产生的缴付出资请求权
D.支付工程款请求权

【答案】 D
102、关于推荐性标准，下列说法正确的是（ ）。
A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行
B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行
C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行
D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行

【答案】 A
103、甲施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用2006年5 月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项此事体现了合同法的（ )原则。
A.公平
B.自愿
C.诚实信用
D.维护公共利益

【答案】 C
104、施工单位