2025年监理工程师之合同管理自测模拟预测题库(名校卷).docx

2025年监理工程师之合同管理自测模拟预测题库(名校卷)

单选题（共800题）
1、供货方逾期交货，如果采购方认为已不再需要，有权在接到发货协商通知后的（　）天内，通知供货方办理解除合同手续。但逾期不予答复视为同意供货方继续发货。
A.15
B.20
C.21
D.28

【答案】 A
2、根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时丁也用自己的房屋进行了抵押为乙作担保。合同就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应（　　）。
A.由丙承担保证责任
B.处分丁抵押的房产清偿债务
C.由甲选择适用处分丁抵押的房产，或由丙承担保证责任
D.哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式

【答案】 C
3、工程勘察设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是（　）。
A.开标形式相同，评标原则不同
B.招标文件内容相同，评标原则相同
C.投标书的编制要求不同，开标形式相同
D.评标原则不同，招标条件不同

【答案】 D
4、（　　）对提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料；气象和水文观测资料；相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承担原始资料错误造成的全部责任。
A.工程师
B.承包人
C.监理人
D.发包人

【答案】 D
5、水磨石地面设置分格条的作用是( )。(1)坚固耐久(2)美观(3)便于维修(4)进一步找平(5)防止产生裂缝(6)防水
A.(1)(2)(3)
B.(2)(3)(4)
C.(2)(3)(5)
D.(4)(5)(6)

【答案】 C
6、下列事项属于发包人应承担的义务是 ( )
A.现场查勘
B.提供夜间施工使用的照明设备
C.提供施工现场的工程地质资料
D.提供工程进度计划

【答案】 C
7、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。
A.合同协议书、通用条款、专用条款
B.中标通知书、专用条款、协议书
C.中标通知书、专用条款、投标书
D.中标通知书、专用条款、工程量清单

【答案】 D
8、下列不能成为合同法律关系主体的是（ ）。
A.完全民事行为能力人
B.律师事务所
C.项目经理部
D.合伙企业

【答案】 C
9、（　　）负责支付咨询顾问费用，（　　）负责支付专业分包商的费用。
A.雇主，承包商
B.雇主，项目经理
C.承包商，雇主
D.承包商，项目经理

【答案】 A
10、 根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是( )。
A.不利地质条件
B.不利水文条件
C.有毒作业环境
D.不利气候条件

【答案】 D
11、建设单位将自己的一批建筑设备抵押给银行，签订了抵押合同，但未办理抵押登记，下列说法正确的是（）。
A.设备转移给银行占有
B.抵押权自签订之日起设立
C.因未办理抵押登记，抵押权尚未设立
D.设立的抵押权能够对抗善意第三人

【答案】 B
12、关于代理，下列说法不正确的是（　　）
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销
C.代理人只能在代理权限内实施代理行为
D.无权代理的法律后果由被代理人承担

【答案】 D
13、建设工程材料设备采购合同属于（　　）。
A.租赁合同
B.无偿合同
C.单务合同
D.诺成合同

【答案】 D
14、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（　）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A.监理单位
B.分公司
C.建设单位
D.施工企业

【答案】 D
15、发包人因第三人的原因造成违约的，对勘察人损失承担责任的方式正确的是（ ）。
A.由第三人承担违约责任
B.由发包人承担违约责任
C.由发包人和第三人承担连带责任
D.由发包人和第三人承担按份责任

【答案】 B
16、根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（　）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.招标公告
D.资格审查办法

【答案】 C
17、根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期为（　）。
A.承包人提交竣工验收申请报告之日
B.承包人提交竣工验收申请报告后第28天
C.承包人提交竣工验收申请报告后第56天
D.工程接收证书颁发日

【答案】 A
18、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.技术文件

【答案】 C
19、（　　）是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。
A.抵押
B.抵押权
C.质押
D.质权

【答案】 D
20、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（　　）。
A.容易获得最优设计方案
B.发包人便于控制实施过程
C.合同责任明确
D.承包人承担的风险小

【答案】 C
21、风险型CM 合同的计价方式是（　）。
A.固定总价
B.成本加酬金
C.固定单价
D.可调单价

【答案】 B
22、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（　　），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。
A.三分之一
B.四分之一
C.五分之一
D.六分之一

【答案】 C
23、建设项目总承包的优点不包括（　　）。
A.单一的合同责任
B.减少设计变更
C.设计是最优方案
D.缩短建设周期

【答案】 C
24、某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则()。
A.承包人承担返工费用，工期不予顺延
B.承包人承担返工费用，工期给予顺延
C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延
D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延

【答案】 D
25、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（　）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。
A.1
B.14
C.28
D.56

【答案】 C
26、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）计价方式的说法正确的是（　　）。
A.采用成本加酬金的计价方式
B.成本部分由承包商承担
C.GMP 一经设定，在实施过程中不得调整
D.工程实际总费用超过GMP 的部分由业主承担

【答案】 A
27、美国AIA合同文本中的B系列是指（　　）。
A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件
B.业主与建筑师之间的标准合同文件
C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件
D.建筑师行业内部使用的文件

【答案】 B
28、(2017年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（　　）的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本

【答案】 B
29、建筑材料采购合同的条款一般限于(　　)阶段。
A.物资交货
B.设备生产制造
C.设备安装调试
D.设备试运行

【答案】 A
30、根据勘察设计招标的规定，关于资格审查的描述正确的是（ ）。
A.邀请招标的项目，应当发布资格预审公告
B.给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5 日
C.招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少5 日前
D.资格审查委员会有招标人（招标代理机构）熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成，专家人数为5 人以上单数

【答案】 B
31、某工程项目，承包人于2019年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为（　）。
A.5月1日
B.5月15日
C.5月25日
D.5月28日

【答案】 A
32、6月1日，买卖双方签订建材买卖合同，6月10日双方签订了定金合同。6月15日，买方依约支付定金，6月16日卖方予以签收，则定金自（）起生效。
A.6月1日
B.6月10日
C.6月15日
D.6月16日

【答案】 C
33、由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（　）。
A.否决其投标
B.优先中标
C.重新报价
D.直接中标

【答案】 A
34、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是()
A.以投标截止日期作为风险划分时间点
B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿
C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处
D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失

【答案】 A
35、下列关于24 h回顾法说法正确的是（　　）。
A.婴幼儿膳食调查不能用24 h回顾法，因婴幼儿无法准确回忆前一天所吃的食物
B.3天24 h回顾法不必包括休息日
C.24 h回顾法既可用来评价人群的膳食摄入量，也适合描述不同个体的膳食平均
D.24 h回顾法不存在人日数计算的问题

【答案】 C
36、关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。
A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认
B.发包人代表或其授权人员紧急情况下可以当场签发临时书面指示
C.发包人代表应在临时书面指示发出后48小时内发出书面确认函
D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时书面指示未得到发包人的书面确认

【答案】 B
37、ECC 共同预警的最重要的机制是（）
A.早期警告
B.补偿事件
C.激励事件
D.协调沟通

【答案】 A
38、对逾期送达的资格预审申请文件，招标人不予受理。招标人应合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（ ）日。
A.1
B.2
C.3
D.5

【答案】 D
39、公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是()。
A.投标文件的符合性鉴定
B.投标人的资格预审
C.商务标评审
D.技术标评审

【答案】 B
40、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（ ）。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质
C.特殊情况下，承包人可以是非法人组织
D.承包人的综合资质只设甲级

【答案】 D
41、检验水泥碱量的质量检验方法是（ ）
A.化学分析
B.理论换算法
C.物理试验法
D.经验判别法

【答案】 A
42、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。
A.工程延误索赔
B.工程变更索赔
C.工程加速索赔
D.合同工期索赔

【答案】 C
43、供货公司以其所有的生产设备、原材料作为抵押物，与银行订立抵押合同。抵押权自（）时设立。
A.抵押合同生效
B.抵押物登记
C.转移产权证
D.转移房屋占有

【答案】 A
44、（2018年真题）根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于（　）。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同

【答案】 C
45、合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。
A.5%
B.10%
C.25%
D.30%

【答案】 B
46、建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为（　）。相关知识点新教材已删除】
A.买受人占有材料时
B.合同订立时
C.合同生效时
D.买受人支付全部材料价款时

【答案】 A
47、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于()。
A.债务承担
B.债权转让
C.债务人向第三人履行债务
D.由第三人向债权人履行债务

【答案】 A
48、材料设备采购合同的分类描述中，不正确的是（ ）。
A.凭样品买卖的当事人应当封存样品
B.试用买卖在试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝购买
C.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同
D.建设工程材料设备采购合同的标的数量较大, 一般都采用非即时买卖合同，

【答案】 B
49、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（　　）。
A.只能要求债务人履行债务
B.只能要求保证人履行债务
C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

【答案】 D
50、建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。
A.按工程实际损失计算赔偿
B.扣除合同约定的全部监理酬金
C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额
D.应当双倍返还定金

【答案】 C
51、数据库的主要特点有（　　）。
A.实现数据共享
B.减少数据的冗余度
C.数据间相互影响
D.数据实现集中控制
E.数据一致性和不可维护性

【答案】 A
52、根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（ ）。
A.不利地质条件
B.不利气候条件
C.非自然的物质障碍
D.不利水文条件

【答案】 B
53、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法正确的是（）。
A.不需征求承包人意见
B.承包人收到变更意向书后应当同意实施变更
C.承包人同意实施变更的，监理人应当发出变更指示
D.经发包人同意后发出变更指示

【答案】 D
54、 按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B.抵押人使用的宅基地
C.抵押人拥有的股票
D.学校设施

【答案】 A
55、（2018年真题）根据《设计施工总承包合同》，对于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（　）。
A.将无条件补偿条款写入合同协议书
B.将有条件补偿条款写入合同附录
C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担
D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

【答案】 D
56、（2020年真题）定金不得超过主合同标的额的（　）。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%

【答案】 A
57、简明施工合同是对标准施工合同简化的文本，下列标题中属于简明施工合同通用条款的是（ ）。
A.材料和工程设备
B.临时设施
C.施工控制网
D.交通运输

【答案】 C
58、合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交()。
A.合同公证书
B.仲裁协议书
C.履约保函
D.合同担保书

【答案】 B
59、设备采购的评标时，关境内制造的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（　）。
A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+其他相关费用
B.销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相关费用
C.CIF 价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其他相关费用
D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输、保险费+其他相关费用

【答案】 A
60、某工程投标了安装工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，应由保险人负责赔偿的事件是（ ）。
A.大气放电造成电气设备或电气用具本身的损失
B.闪电击毁现场施工用配电柜
C.设计错误导致部分设备拆除重装
D.盘点时发现的短缺

【答案】 B
61、关于材料采购合同货样买卖的表述中，不正确的是（ ）。
A.货样买卖，是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易
B.凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明
C.出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同
D.凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的最高标准

【答案】 D
62、缺陷责任期内承包人不能在合理时间内修复的缺陷，（ ）。
A.发包人只能自行修复，修复费用由承包方承担
B.发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润由承包方承担
C.发包人只能自行修复.所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担
D.发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担

【答案】 D
63、较高强度活动相当于能量消耗为（　　）kcal/kg体重/min。
A.0.06
B.0.03
C.0.02
D.0.01

【答案】 A
64、下列合同计价方式中，最有利于业主投资控制，业主承担较小风险的是（　　）。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.可调总价合同
D.成本加酬金合同

【答案】 B
65、(2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在施工合同订立阶段的义务是（　）。
A.组织施工单位测设施工控制网
B.组织监理单位编制施工组织设计
C.组织设计单位进行设计交底
D.组织勘察单位进行现场查勘

【答案】 C
66、招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（ ）承担责任。
A.招标代理机构
B.招标监管部门
C.投标人
D.招标人

【答案】 D
67、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（　）。
A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款
B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用
C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项
D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

【答案】 C
68、标准施工合同通用条款规定用公式法调价，下列应用正确的是（）。
A.因非承包人原因导致工期顺延，后续支付时调价公式继续有效
B.因承包人原因导致工期顺延，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较高的一个作为支付计算的价格指数
C.适用于工程量清单中总价支付部分的工程款
D.不适用于工程量清单中单价支付部分的工程款

【答案】 A
69、(2019年真题)下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（ ）。
A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书
B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书
C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款
D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款

【答案】 C
70、监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（　　）。
A.提前支付
B.竣工后一次支付
C.确认后一次支付
D.与工程进度款同期支付

【答案】 D
71、在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包
B.允许供应商同时投标几个合同包
C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品
D.划分的合同包较小，有利于供应商投标

【答案】 B
72、索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）天内向监理人递交索赔意向通知书。
A.5
B.15
C.21
D.28

【答案】 D
73、根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是()
A.政策汇率调整
B.世界金融危机
C.政府投资政策变化
D.局部武装暴动

【答案】 D
74、发包人应在收到费用结算申请后的（）天内，将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。
A.7
B.14
C.28
D.30

【答案】 C
75、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（　）承担的风险。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人共同
D.由专用条款约定的一方

【答案】 B
76、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担（　）。
A.按份责任
B.共同责任
C.连带责任
D.均等责任

【答案】 C
77、某污水处理厂项目采用最低评标价法进行评标。评标办法规定，对提前竣工污水处理成本偏差等因素进行价格折算。价格折算的办法如下：污水处理成本比招标文件规定的标准每高一个百分点，投标报价增加2%，每低一个百分点，投标报价减少1%。高于10%投标将被否决。投标人A：投标报价为4850万元，污水处理成本比规定标准高2个百分点。投标人B：投标报价为4900万元，污水处理成本比规定标准高1个百分点。投标人C：投标报价为5000万元，污水处理成本比规定标准低2个百分点。则最终评标价由低到高的顺序为（）。
A.投标人A，投标人B，投标人C
B.投标人C，投标人B，投标人A
C.投标人A，投标人C，投标人B
D.投标人C，投标人A，投标人B

【答案】 B
78、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是（ ） ．
A.通用合同条件-专用合同条件- -投标书- 业主要求
B.专用合同条件- -通用合同条件- -业主要求一 投标书
C.通用合同条件- -专用合同条件- -业主要求一投标书
D.专用合同条件- -通 用合同条件一投标书- -业主要求

【答案】 B
79、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过()万元。
A.50
B.100
C.200
D.1000

【答案】 A
80、下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是()。
A.联合体投标没有联合体协议书
B.投标工期长于招标文件要求的工期
C.投标报价的大写金额与小写金额不一致
D.投标文件没有投标人授权代表的签字

【答案】 C
81、根据《标准施工招标文件》，有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（　　）。
A.投保人是发包人
B.应以承包人的名义投保
C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务
D.保险合同的有效期至工程保险期满为止

【答案】 C
82、关于地下工程防水混凝土的下列表述中哪一条是错误的？( )
A.抗渗等级不得小于P6
B.结构厚度不应小于250mm
C.裂缝宽度不得大于0.2mm且不得贯通
D.迎水面钢筋保护层厚度不应小于30mm

【答案】 D
83、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，监理人认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（　　）。
A.提前工期1个月给予承包人奖励
B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任
C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励
D.因监理人对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】 B
84、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是 （ ）。
A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人
B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案
C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人
D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理

【答案】 C
85、下列FIDIC标准施工合同文本中，适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同的是( )。
A.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》
B.《简明合同格式》
C.《土木工程施工分包合同条件》
D.《施工合同条件》

【答案】 C
86、运动的四要素包括（　　）。
A.运动类型
B.运动强度
C.运动持续时间与频率
D.以上均是

【答案】 D
87、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（　）承担。
A.招标代理机构
B.建设单位
C.政府监管机构
D.项目评标委员会

【答案】 B
88、根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是（　）。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.最合理报价评审法
D.综合评估法

【答案】 D
89、根据九部委材料采购合同的规定，买方在全部合同材料交付后（　）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（　）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。
A.7日，3日
B.28日，3日
C.3个月，7日
D.6个月，7日

【答案】 C
90、公开招标在开标时，应当由（　）。
A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加
B.招标监督机构主持，投标人自愿参加
C.招标人主持，所有投标人均应参加
D.招标人主持，投标人自愿参加

【答案】 C
91、（2021年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应对勘察方法的（　　）完全负责。
A.完备性、可靠性、先进性
B.完备性、正确性、经济性
C.适用性、先进性、经济性
D.正确性、适用性、可靠性

【答案】 D
92、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（ ）通知设计人。
A.职业资格
B.授权范围
C.技术职称
D.授权时间

【答案】 B
93、根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是（　）。
A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令
B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令
C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令
D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令

【答案】 C
94、如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则（　）。
A.同时补偿费用和利润
B.费用和利润均不补偿
C.可以补偿费用但不能补偿利润
D.可以补偿利润但不能补偿费用

【答案】 C
95、FIDIC标准合同文本中的（　　），适用于由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同。
A.《施工合同条件》
B.《生产设备和设计一施工合同条件》
C.《设计采购施工（EPC）／交钥匙工程合同条件》
D.《简明合同格式》

【答案】 B
96、根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（ ）。
A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发
B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作
C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具
D.进度款支付证书- - 经签发监理人无权修改

【答案】 C
97、除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行，卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由（）承担。
A.买卖双方平均
B.卖方
C.买方
D.延迟到场的一方

【答案】 B
98、（2017年真题）建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（　）。
A.一切险
B.一切险加第三者责任险
C.一切险加人身保险
D.一切险加人身意外伤害险

【答案】 B
99、设计施工总承包合同中，关于承包人说法错误的是()。
A.承包人是总承包合同的另一当事人
B.总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体
C.合同履行过程中发包人可以和联合体各方进行联系
D.未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成

【答案】 C
100、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（　）。
A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现
B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致
C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整
D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款

【答案】 B
101、 下列各项中，不属于发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况是（　　）。
A.施工过程中，承包人中途毁约
B.施工过程中，承包人任意中断工程
C.施工过程中，承包人按规定施工
D.承包人破产

【答案】 C
102、FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，如果承包商在被要求对测量记录进行审查后（）天内未向工程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可。
A.7
B.14
C.24
D.48

【答案】 B
103、通用条款规定的费用是指（　）。
A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支
B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项
C.发包人对承包人履行合同支付的结算价
D.承包人完成工程的实际成本

【答案】 A
104、设计施工总承包合同中,由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（　　）。
A.实际合同价
B.签约合同价
C.预计合同价
D.约定合同价

【答案】 B
105、 由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由( )。
A.发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务
B.承包人负责材料和设备的供应和施工义务
C.发包人负责设备的供应，承包人承担施工义务和材料供应
D.发包人负责材料的供应，承包人承担施工义务和设备供应

【答案】 A
106、某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是()
A.费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延
B.费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延
C.费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延
D.费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延

【答案】 A
107、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容，其第二册包括（　　）。
A.合同专用条款
B.合同通用条款
C.合同格式
D.合同内容

【答案】 A
108、非营利法人不包括( )。
A.基金会
B.事业单位
C.社会团体
D.法人的分支机构

【答案】 D
109、关于标准施工合同中保险责任的规定，说法正确的是（）。
A.工程保险由承包人以发包人和承包人的共同名义投保
B.发包人为履行合同的本方以及承包人方人员投保工伤事故保险
C.施工设备保险由发包人办理
D.进场材料和工程设备保险由承包人办理

【答案】 A
110、能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于事件的是（）。
A.罢工
B.法院判决
C.行政行为
D.仲裁机构裁决

【答案】 A
111、工程设计招标采用的开标形式是（　　）。
A.由招标单位直接宣读各投标人报价
B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序
C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价
D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序

【答案】 C
112、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，自监理入收到承包人的设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限应不超过（ ）日。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
113、（2014年真题）中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（　　）。
A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保
B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保
C.书面同意从工程款中扣留履约保证金
D.按招标文件规定提交工程款支付担保

【答案】 B
114、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是()。
A.地方税费发生变化
B.工程造价管理部门公布的价格调整
C.施工作业导致停水2天
D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日

【答案】 D
115、某工程项目是按照FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月，A单位工程缺陷通知期的终止时间应为