2022-2025年二级建造师之二建建设工程施工管理强化训练试卷B卷附答案.docx

2022-2025年二级建造师之二建建设工程施工管理强化训练试卷B卷附答案

单选题（共800题）
1、许多有价值的将有利于项目决策期多种可能方案的选择中的信息不包括（　）。
A.组织信息
B.管理信息
C.合同信息
D.经济信息

【答案】 C
2、关于虚工作的说法，正确的是（　）。
A.虚工作只在双代号网络计划中存在
B.虚工作一般不消耗资源但占用时间
C.虚工作可以正确表达工作间逻辑关系D .双代号时标网络计划中虚工作用波形表示

【答案】 C
3、根据《建设工程项目管理规范》，下列属于项目管理机构负责人职责的是（　　）。
A.参与组建项目管理机构
B.进行授权范围内的任务分解和利益分配
C.主持编制项目管理目标责任书
D.主持项目管理机构工作

【答案】 B
4、某工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第11天，持续时间为5天，工作F有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天、第22天和第23天，最迟开始时间分别为第21天、第24天和第27天，则工作F的总时差和自由时差分别为（　　）。
A.5；4
B.11；7
C.5；5
D.4；4

【答案】 A
5、对总额 1000 万元的工程项目进行期中检查，截止检查时已完成工作预算费用 410 万元，计划工作预算费用为 400 万元，已完工作实际费用为 430 万元，则其费用绩效指数为（ ）。
A.0.953
B.0.430
C.0.930
D.1.075

【答案】 A
6、根据《建设工程工程量清单计价规范》，综合单价计算的内容包括：①计算定额子目工程量；②确定人、料、机单价；③确定组合定额子目；④测算人、料、机消耗量；⑤计算清单项目的人、料、机费；⑥计算清单项目的管理费和利润；⑦计算清单项目的综合单价，其正确的步骤为（　　）。
A.②→①→④→③→⑤→⑥→⑦
B.①→②→④→③→⑤→⑥→⑦
C.③→①→④→②→⑤→⑥→⑦
D.①→②→③→④→⑤→⑥→⑦

【答案】 C
7、下列不属于检验批验收时应符合的规定的是（　　）。
A.观感质量应符合要求
B.主控项目的质量经抽样检验均应合格
C.一般项目的质量经抽样检验合格
D.具有完整的施工操作依据、质量验收记录

【答案】 A
8、施工企业进度控制的任务是依(),按照施工进度的要求控制施工进度。
A.建设项目总进度目标
B.施工总进度计划
C.建安工程工期定额
D.施工承包合同

【答案】 D
9、施工企业对竣工工程现场成本和竣工工程完全成本进行核算分析的主体分别是（　　）。
A.项目经理部和企业财务部门
B.项目经理部和项目经理部
C.企业财务部门和企业财务部门
D.企业财务部门和项目经理部

【答案】 A
10、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项工程原清单工程量为1000m3，综合单价为25元/m3，后因业主方原因实际工程量变更为1500m3, 合同中约定：若实际工程量超过计划工程量15%以上，超过部分综合单价调整为原来的0.9。不考虑其它因素，则该分项工程的结算款应为（ ）元。
A.36625
B.35000
C.33750
D.32875

【答案】 A
11、下列有关自由时差的计算，说法正确的是（　　）。
A.本工作的最迟开始时间减去本工作的最早开始时间
B.所有紧后工作的最迟开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间
C.所有紧后工作的最早开始时间的最小值减去本工作的最早开始时间
D.所有紧后工作的最早开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间

【答案】 D
12、某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；承包人可向发包人索赔的人工费为（ ）元。
A.1500
B.2500
C.4000
D.5000

【答案】 C
13、《建设工程项目管理规范》GB/T 50326—2017 将工程建设风险事件按照不同风险程度分为4 个等级，风险等级较高，风险后果严重，可能在较大范围内造成破坏或人员伤亡指的是（　　）。
A.一级风险
B.二级风险
C.三级风险
D.四级风险

【答案】 B
14、成本计划的编制环节包括：（1）编制项目总体成本计划；（2）确定项目总体成本目标；（3）预测项目成本；（4）针对成本计划制定相应的控制措施；（5）由项目管理机构与组织的职能部门负责人分别审批相应的成本计划；（6）项目管理机构与组织的职能部门根据其责任成本范围，分别确定自己的成本目标，并编制相应的成本计划。其中正确的程序是（ ）。
A.（2）（3）（1）（5）（4）（6）
B.（1）（3）（2）（4）（6）（5）
C.（3）（2）（1）（6）（4）（5）
D.（4）（1）（2）（5）（3）（6）

【答案】 C
15、某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该（　）。
A.调增的和调减的均予以调整
B.调增的和调减的均不予调整
C.调增的不予调整，调减的予以调整
D.调增的予以调整，调减的不予调整

【答案】 C
16、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，如果干扰事件对建设工程的影响持续时间长，承包人应按监理工程师要求的合理间隔提交（）。
A.索赔意向通知
B.中间索赔依据
C.中间索赔报告
D.索赔声明

【答案】 C
17、第二类危险源的风险控制中，最重要的工作是（　　）。
A.设置安全监控系统
B.改善作业环境
C.制定应急救援体系
D.加强员工的安全意识培训和教育

【答案】 D
18、将同类指标不同时期的数值进行对比，求出比率，以分析该项指标的发展方向和发展速度的成本分析方法是（　）。
A.相关比率法
B.构成比率法
C.静态比率法
D.动态比率法

【答案】 D
19、属于第一类危险源的是( )。
A.氧气瓶、炸药、电线绝缘层
B.炸药、电线绝缘层、管道闸门
C.氧气瓶、炸药、起重物体
D.氧气瓶、电线绝缘层、管道闸门

【答案】 C
20、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，担保金额在担保有效期内随着工程款支付可以逐期减少的担保是（　）。
A.投标担保
B.履约担保
C.预付款担保
D.支付担保

【答案】 C
21、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013），关于暂列金额的说法，正确的是（　　）。
A.已签约合同中的暂列金额应由监理工程师掌握使用
B.已签约合同中的暂列金额应由承包人掌握使用
C.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额归发包人所有
D.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额由发包人和承包人共同所有

【答案】 C
22、施工进度控制的技术措施涉及对实现施工进度目标有利的()的选用。
A.控制技术
B.合同结构
C.组织结构形式
D.设计技术和施工技术

【答案】 D
23、某新建工程，采购一批Φ12 的螺纹钢筋200t，钢筋的供应价格为4280元/t，运费为60 元/t，运输损耗为0.25%，采购保管费率为1%，则该钢筋的采购单价为()元。
A.3999.9
B.4030
C.4350.85
D.4394.36

【答案】 D
24、下列施工进度控制工作中，属于施工进度计划检查的内容是（　　）。
A.增加施工班组人数
B.工程量的完成情况
C.根据业主指令改变工程量
D.根据现场条件改进施工工艺

【答案】 B
25、某单价合同的投标报价单中，投标人的投标书出现了明显的数字计算错误，导致总价和单价计算结果不一致，下列行为中，属于业主权利的是（ ）。
A.业主有权利先作修改再评标，以总价作为最终报价结果
B.业主没有权利先作修改再评标，可以宣布该投标人废标
C.业主没有权利先作修改再评标，可以请该投标人再报价
D.业主有权利先作修改再评标，以单价为准调整的总价作为最终报价结果

【答案】 D
26、编制项目成本计划，关键是确定项目的（ ）。
A.概算成本
B.目标成本
C.成本构成
D.实际成本

【答案】 B
27、已知工作F有且仅有两项并行的紧后工作G和H，G工作的最迟开始时间为第12天，最早开始时间为第8天；H工作的最迟完成时间为第14天，最早完成时间为第12天；工作F和G、H的时间间隔分别为4天和5天，则F工作的总时差为（ ）天。
A.0
B.5
C.7
D.9

【答案】 C
28、根据国家法律、法规和政策规定，由于产假、计划生育假而按计时工资标准的一定比例支付的工资属于（　　）。
A.计时工资
B.计件工资
C.津贴补贴
D.特殊情况下支付的工资

【答案】 D
29、在钢筋混凝土工程施工过程中，为了确保使用钢材的质量，对钢材进行的抗拉试验属于(　　)。
A.物理性能试验
B.化学性能试验
C.无损试验
D.X射线探伤试验

【答案】 A
30、关于企业质量管理体系认证与监督的说法，正确的是（　　）。
A.企业获准认证的有效期为四年
B.质量管理体系由相关政府主管部门认证
C.企业获准认证后每两年接受一次认证机构的监督管理
D.质量管理体系认证应按申请、审核、审批册发证等程序进行

【答案】 D
31、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（　）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A.10
B.15
C.30
D.60

【答案】 C
32、职业健康安全管理的目的是通过职业健康安全生产管理活动，减少或消除生产因素中的（　），避免事故发生。
A.违章指挥和违规作业
B.不安全行为和状态
C.不安全状态和职业病
D.违章作业和错误操作

【答案】 B
33、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），下列说法正确的是（　）。
A.发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地
B.分包人可直接致函发包人或工程师
C.就分包范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令
D.分包合同价款与总承包合同相应部分的价款存在连带关系

【答案】 C
34、立卷过程中，案卷不宜过厚，一般不超过（　）。
A.20mm
B.50mm
C.40mm
D.60mm

【答案】 C
35、项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并提前（　　）将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人的书面同意。
A.48 小时
B.7 天
C.14 天
D.5 日

【答案】 B
36、某施工企业采购一批材料，出厂价4000 元/吨，运杂费是材料采购价的5％，运输材料的损耗率为2％。保管费率为1％，则该批材料的单价应为（　　）元/吨。
A.4200.00
B.4284.00
C.4326.84
D.4320.00

【答案】 C
37、能够通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘降低成本的分析方法是（　）。
A.因素分析法
B.差额分析法
C.比率法
D.比较法

【答案】 D
38、针对各种技术措施、新工艺等项目，既可以核算已经完成的项目是否达到原定的目的，取得的效果也可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算，以确定该项目经济活动是否有经济效果的核算方法是（　）。
A.会计核算
B.业务核算
C.统计核算
D.成本核算

【答案】 B
39、关于竞争性成本计划、指导性成本计划和实施性成本计划三者区别的说法，正确的是（ ）。
A.指导性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，比较详细
B.实施性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划
C.指导性成本计划是以项目实施方案为依据编制的
D.竞争性成本计划是项目投标和签订合同阶段的估算成本计价，比较粗略

【答案】 D
40、一般而言，一个工程项目的施工总进度规划属于（ ）。
A.工程项目的控制性施工进度计划
B.项目的施工总进度方案
C.项目的指导性施工进度计划
D.施工的年度施工计划

【答案】 A
41、建设工程施工进度控制中，业主方的任务是控制整个项目（　　）的进度。
A.实施阶段
B.决策阶段
C.项目全寿命周期
D.使用阶段

【答案】 A
42、不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报（ ）审批。
A.设计单位
B.监理人
C.业主
D.设备制造单位

【答案】 B
43、下列风险中，属于施工合同风险中管理风险的是（　　）。
A.合同所依据的法律环境变化
B.业主方随意改变设计方案
C.项目周边居民的抗议
D.对环境调查和预测的风险

【答案】 D
44、按生产要素分，定额分为人工定额、材料消耗定额和（　）。
A.施工机械台班使用定额
B.施工定额
C.预算定额
D.概算定额

【答案】 A
45、在建设工程施工投标过程中， 施工方案应由投标人的（ ） 主持制定。
A.项目经理
B.法人代表
C.技术负责人
D.分管投标的负责人

【答案】 C
46、针对承包的工程任务，合同跟踪以（　）等方面为对象。
A.工程施工的质量、工程进度、工程数量、成本的增加和减少
B.工程施工的质量、工程进度、成本的增加或减少
C.工程施工的质量、工程数量、成本的增加或减少
D.工程施工的质量、工程进度、工程环境、成本的增加或减少

【答案】 A
47、在组织论中，下列反映的组织关系属于动态的是（　）。
A.组织结构模式
B.工作任务分工
C.职能组织结构
D.工作流程组织

【答案】 D
48、某建设工程施工由甲施工单位总承包，甲依法将其中的空调安装工程分包给乙施工单位，空调由建设单位采购，因空调安装质量不合格返工导致工程不能按时完工给建设单位造成损失，该质量责任及损失应由（ ）承担。
A.建设单位
B.甲和乙施工单位
C.空调供应商
D.乙施工单位

【答案】 B
49、下列工程管理信息资源中，属于管理类工程信息的是（　）。
A.与建筑业有关的专家信息
B.建设物资的市场信息
C.与合同有关的信息
D.与施工有关的技术信息

【答案】 C
50、下列进度控制措施中，属于管理措施的是（　）。
A.编制工程资源需求计划
B.应用互联网进行进度控制
C.制定进度控制工作流程
D.选择先进的施工技术

【答案】 B
51、在某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间为第10天，其持续时间为6天，该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第26天和第31天，最迟开始时间分别为第27天和第33天，则工作A的总时差（ ）天。
A.11
B.10
C.9
D.8

【答案】 A
52、编制项目成本计划，关键是确定项目的（ ）。
A.概算成本
B.目标成本
C.成本构成
D.实际成本

【答案】 B
53、下列影响建设工程项目管理目标实现的因素中，起决定性作用的是()。
A.人
B.方法
C.工具
D.组织

【答案】 D
54、根据《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014 的要求，若文件保管期限是短期，则表示（　　）。
A.工程档案保存20 年以上
B.工程档案保存20 年以下
C.工程档案保存10 年以下
D.工程档案保存10 年以上

【答案】 B
55、下列有关工程量清单缺项引起合同价款调整的表述正确的是（　）。
A.合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程清单项目的，应按照变更价款确定方法确定单价，调整合同价款
B.新增分部分项工程清单项目后，引起措施项目发生变化的，应按照合同约定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款
C.由于招标工程量清单中措施项目缺项，应按实际实施的方案直接调整合同价款
D.由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照招标文件的规定调整合同价款

【答案】 A
56、某施工企业与建设单位采用固定总价方式签订了写字楼项目的施工总承包合同，若合同履行过程中材料价格上涨导致成本增加，这属于施工风险中的（　）。
A.经济与管理
B.组织
C.技术
D.工程环境

【答案】 A
57、在建设工程项目的施工生产活动中，施工环境保护管理的目的是（　）。
A.保护和改善人力资源并避免浪费
B.保护和改善物质资源并避免浪费
C.保护和改善施工人员的环境
D.保护和改善施工现场的环境

【答案】 D
58、关于编制施工项目成本计划时考虑预备费的说法，正确的是（ ）。
A.只针对整个项目考虑总的预备费，以便灵活调用
B.在分析各分项工程风险基础上，只针对部分分项工程考虑预备费
C.既要针对项目考虑总体层面上的预备费，也要在主要的分项工程中安排适当的不可预见费
D.不考虑整个项目预备费，由施工企业统一考虑

【答案】 C
59、索赔报告中，旨在解决索赔权能否成立的关键部分是（　）。
A.总述部分
B.论证部分
C.索赔款项（或工期）计算部分
D.证据部分

【答案】 B
60、招标工程的招标控制价为1.6亿，某投标人报价为1.55亿，经修正计算性错误后，以1.45亿的报价中标，则该承包人的报价浮动率为（ ）。
A.3.125%
B.9.375%
C.9.355%
D.9.677%

【答案】 B
61、项目设计准备阶段的工作包括（　）。
A.编制项目建议书
B.编制项目可行性研究报告
C.编制项目初步设计
D.编制项目设计任务书

【答案】 D
62、建设工程项目施工成本控制应贯穿项目全过程，施工成本控制不包括（　）。
A.事先控制
B.集中控制
C.过程控制
D.事后控制

【答案】 B
63、关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是（ ）。
A.监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录
B.监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的60天内，将索赔处理结果答复承包人
C.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付
D.承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔

【答案】 C
64、下列属于建设工程项目进度控制技术措施的是（　）。
A.选择工程承发包模式
B.调整施工方法
C.设立进度控制工作部门
D.编制工程风险应急计划

【答案】 B
65、在施工质量要达到的基本要求中，属于“践约施工”要求的是（ ）。
A.符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 的要求
B.符合相关专业验收规范的规定
C.勘察设计对施工提出的要求
D.符合施工承包合同约定的要求

【答案】 D
66、下列选项中，不属于施工机械设备质量控制要求的是（　　）。
A.机械设备的选型
B.主要性能参数指标的确定
C.使用操作要求
D.机械操作人员的确定

【答案】 D
67、建设工程档案管理中，施工单位应实行（　　）负责制，逐级建立．健全施工文件管理岗位责任制。
A.项目法人
B.企业法人代表
C.技术负责人
D.项目经理

【答案】 C
68、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，招标工程一般以投标截止日前（　　）天作为基准日。
A.7
B.14
C.28
D.42

【答案】 C
69、在措施项目费的计算方法中，常用于混凝土模板、脚手架、垂直运输等的是（　）。
A.综合单价法
B.参数法计价
C.分包法计价
D.因素分析法

【答案】 A
70、发包人应在收到承包人的签证报告（）内给予确认或提出修改意见，否则视为该签证报告已经认可。
A.12小时
B.24小时
C.28小时
D.48小时

【答案】 D
71、关于周转性材料消耗量，下列说法正确的是（ ）。
A.周转性材料的消耗量是指材料使用量
B.周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量表示
C.周转性材料消耗与周转使用次数有关
D.周转性材料的消耗与周转使用次数无关

【答案】 C
72、某施工企业承担了一幢六层房屋的施工任务。根据项目管理目标责任书中规定的各项职责，该工程的施工方项目经理组织有关人员完成了项目组织结构模式的确定、施工组织设计的编制等准备工作。在第二层施工时，旁站监理员发现施工工人未按施工组织设计中的要求进行操作，存在质量隐患。旁站监理员发现上述问题时，应向（　）报告。
A.监理工程师
B.质检员
C.业主现场代表
D.项目技术负责人

【答案】 A
73、在建设工程进度控制中应用信息技术属于()。
A.技术措施
B.管理措施
C.组织措施
D.监控措施

【答案】 B
74、已知某挖土机挖土的一个工作循环需要5分钟，每循环一次挖土1．5m3，工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K=0．9，则其台班产量定额为（ ）。
A.10.8(m3／台班)
B.15(m3／台班)
C.129.6(m3／台班)
D.120(m3／台班)

【答案】 C
75、关于编制项目管理任务分工表的说法，正确的是（　）。
A.业主方应对项目各参与方给予统一指导和管理
B.首先要对项目实施各阶段的具体管理任务做详细分解
C.首先要定义主管部门的工作任务
D.同一类别的项目可以集中编制通用的分工表

【答案】 B
76、据有关国际文献的资料统计，在大型建设工程项目中，信息交流存在的问题导致工程变更和工程实施的错误约占工程总成本的（ ）。
A.3％～5％
B.5％～10％
C.10％～33％
D.33％～40％

【答案】 A
77、工程总承包方在进行项目总进度目标控制前，首先应（　）。
A.确定项目的总进度目标
B.分析和论证目标实现的可能性
C.明确进度控制的目的和任务
D.编制项目总进度计划

【答案】 B
78、建设工程定额中的人工定额，也称为（　）。
A.计日工定额
B.劳动定额
C.消耗定额
D.行业定额

【答案】 B
79、下列选项中，不属于发包人应当承担的责任的是（　　）。
A.据合同需要，办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权
B.赔偿工程或者工程的任何部分对土地占用所造成的第三者人身伤亡和财产损失
C.发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责
D.负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

【答案】 D
80、根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，离开特种作业岗位达（ ）个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。
A.3
B.6
C.9
D.12

【答案】 B
81、某施工项目因80年一遇的特大暴雨停工10天，承包人在停工期间按照发包人要求照管工程发生费用2万元，承包人施工机具损坏10万元，已经建成的永久工程损坏损失20万元，之后应发包人要求修复被暴雨冲毁的道路花费2.5万元，修复道路时因施工质量问题返工费用1万元，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，以上事件产生的费用和损失中，承包人应承担（）万元。
A.21.0
B.13.5
C.11.0
D.10.0

【答案】 C
82、对于采用新材料、新工艺及新设备的工程项目，承担其监理业务的项目监理机构除了编制工程建设监理规划外，还应编制（　）。
A.工程建设监理实施方案
B.工程建设监理大纲
C.工程建设监理实施细则
D.工程建设监理实施规划

【答案】 C
83、某建设项目承包方制订了工作任务分工表，该分工表的作用是（　）。
A.反映项目管理班子内部各工作部门（各工作岗位）对各项工作任务的项目管理职能分工
B.清晰地反映该项目的组织结构
C.描述该项目每一个工作部门的岗位责任
D.明确各项工作主办、协办和配合的部门

【答案】 D
84、下列有关工程合同风险分配属于合理分配风险好处的是（　）。
A.可以最大限度发挥合同双方风险控制和履约的积极性
B.合同风险按照效率原则和公平原则进行分配
C.整个工程产出效益不会变好
D.通过风险分配，加强责任，发挥双方管理和技术革新的积极性等

【答案】 A
85、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，如果干扰事件对建设工程的影响持续时间长，承包人应按监理工程师要求的合理间隔提交（）。
A.索赔意向通知
B.中间索赔依据
C.中间索赔报告
D.索赔声明

【答案】 C
86、下列财产损失和人身伤害事件中，属于第三者责任险赔偿范围的是（ ）
A.项目承包商在施工工地的财产损失
B.项目承包商职工在施工工地的人身伤害
C.项目法人外聘员工在施工工地的人身伤害
D.项目法人、承包商以外的第三人因施工原因造成的财产损失

【答案】 D
87、进行工程预算成本、目标成本和实际成本的对比分析时，目标成本来自于（ ）。
A.投标报价成本
B.施工任务单中填列的工程量与单价
C.项目经理部编制的施工预算
D.设计单位编制的设计概算

【答案】 C
88、下列建设工程项目进度控制工作中，属于施工方进度控制任务的是()。
A.部署项目动用准备工作进度
B.协调设计、招标的工作进度
C.编制项目施工的工作计划
D.编制供货进度计划

【答案】 C
89、某工程项目施工合同约定竣工日期为2020年 6月30日在施工中因持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2020年7月30竣工。由于2020年7月1日起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了30万元工人工资。关于增加的30万元责任承担的说法，正确的是（ ）。
A.持续下雨属于不可抗力，造成工期延误，增加的30万元由承包人承担
B.发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的30万元由发包人承担
C.增加的30万元由政策变化造成，属于承包人责任， 由承包人承担
D.工期延误是承包人原因，增加的30万元是政策变化造成，由双方共同承担

【答案】 B
90、某企业以建设项目工程总承包的形式承担了某大学新校区建设项目，该项目占地400万m2，其中包括教学区、行政办公区、实验区、体育运动区、学生生活区、教职工生活区以及场区道路、绿化、管网等。项目工期要求紧，企业根据该项目的具体情况，采用了矩阵组织结构模式，并在组织系统内进行了工作任务分工和管理职能分工。该项目采用建设项目工程总承包方式的主要意义在于（　）。
A.使项目设计周期缩短
B.使项目建设增值
C.使业主方减轻责任
D.使企业增加利润

【答案】 B
91、在工程施工承包招标时,施工期限一年左右的项目一般实行固定总价合同，物价上涨的风险全部由（） 承担。
A.发包商
B.监理单位
C.承包商
D.分包单位

【答案】 C
92、关于安全生产管理制度，下列说法中正确的是（　　）。
A.应贯彻“安全第一，预防为主”的方针建立健全安全生产责任制度和群防群治制度
B.安全生产管理制度的核心是政府安全生产监督检查制度
C.安全生产许可证有效期2年，期满需要延期的，企业应于期满前2个月办理延期手续
D.建筑面积1万㎡以上的工地至少配备3名以上专职安全人员

【答案】 A
93、竣工报告是指工程项目具备竣工条件后，（　）向建设单位报告，提请建设单位组织竣工验收的文件。
A.施工单位
B.分包单位
C.设计单位
D.监理单位

【答案】 A
94、某建设工程项目中，承包人按合同约定，由担保公司向发包人提供了履约担保书。在合同履行过程中，如果承包人违约，开出担保书的担保公司()。
A.必须向发包人支付履约担保书规定的保证金
B.必须用履约担保书规定的保证金去完成施工任务
C.应完成施工任务，并向发包人支付履约担保书规定的保证金
D.用履约担保书规定的担保金去完成施工任务或向发包人支付完成该项目所实际花费的金额，但该金额必须在保证金的担保金额之内

【答案】 D
95、某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工10天，该机械市场租赁费为1200元/天，进出厂费2000元，台班费400元/台班，其中台班折旧费160元/台班；计划每天工作1台班，共使用40天，则承包人索赔成立的费用是（　）元。
A.4000
B.1600
C.12000
D.12500

【答案】 B
96、关于施工文档资料，下列说法错误的是（ ）。
A.是城建档案的重要组成部分
B.是施工质量、安全评测的依据
C.是建设工程进行竣工验收的必要条件
D.是全面反映建设工程质量状况的重要文档资料

【答案】 B
97、基于数据和信息的分析和评价的决策，更有可能产生期望的结果。这是质量管理原则中（ ）的要求。
A.领导作用
B.过程方法
C.循证决策
D.关系管理

【答案】 C
98、施工质量管理是指挥和控制施工组织关于质量的()活动。
A.控制管理?
B.监督管理?
C.组织协调?
D.相互协调

【答案】 D
99、控制性进度计划的主要作用不包括（　　）。
A.论证总进度目标
B.是项目进度动态控制的依据
C.确定一个月度的资金的需求
D.确定里程碑事件的进度目标

【答案】 C
100、施工单位检测仪器未经校准导致质量检测错误，并由此引发质量事故，按生产原因分类，该事故属于（　　）引发的质量事故。
A.技术原因
B.管理原因
C.社会原因
D.经济原因

【答案】 B
101、施工方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于施工方本身的利益和(　　)。
A.设计方的利益
B.总承包方的利益
C.社会的利益
D.项目的整体利益

【答案】 D
102、根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，在完成 “项目结构分析 ”工作之后应立即进行的工作是（ ）。
A.调查研究和收集资料
B.进度计划系统的结构分析
C.项目的工作编码
D.编制各层进度计划

【答案】 B
103、编制可行性研究报告属于建设工程项目全寿命周期（）。
A.决策阶段的工作
B.实施阶段的工作
C.设计准备阶段的工作
D.施工阶段的工作

【答案】 A
104、某监理人员进行旁站监理时，发现施工活动可能危及工程质量，该人员报告后，应由（　）下达局部暂停施工指令。
A.监理员
B.监理工程师
C.项目经理
D.总监理工程师

【答案】 D
105、已知在双代号网络计划中，A 工作有两项紧后工作B 和C，B 和C 的最迟完成时间分别为第25 天和第28 天，持续时间是10 天和12 天。如果A 工作的持续时间为10 天，总时差为2 天，则该工作最早开始时间为第（　　）天。
A.5 天
B.3 天
C.4 天
D.13 天

【答案】 B
106、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号），机上司机（司炉）和其他操作人员的人工费属于建筑安装工程费用的（　）。
A.人工费
B.施工机具使用费
C.现场管理费
D.企业管理费

【答案】 B
107、项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，应当按照建筑施工企业与建设单位签订的工程承包合同，与本企业法定代表人签订项目承包合同，并在企业法定代表人授权范围内，行使的管理权力有（ ）。
A.贯彻法律法规和政策
B.签署施工承包合同
C.组织工程竣工验收
D.选择施工作业队伍

【答案】 D
108、上海光明小学的建设过程中，预计4月份完成总工程的20％，而实际只完成了18％的建设任务，与计划值相比，进度推迟了2％，这个过程属于施工管理环节中的()。
A.提出问题
B.筹划
C.决策
D.检查

【答案】 A
109、下列关于总价合同的说法不正确的是（　）。
A.发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价
B.承包人将承担较多的风险
C.评标时易于迅速确定最低报价的投标人
D.在施工进度上不能调动承包人的积极性

【答案】 D
110、某灌注桩计量支付条款约定工程量以米计算，若设计长度为 20 米的灌注桩，承包人实际完成的灌注长度为 21 米，监理工程师未对施工质量表示异议，则发包人应该按（　）米支付价款。
A.19
B.20
C.21
D.22

【答案】 B
111、关于特种作业人员应具备条件的说法，正确的是（　　）。
A.具有初中及以上文化程度
B.必须为男性
C.连续从事特种工作10年以上
D.年满16周岁且不超过国家法定退休年龄

【答案】 A
112、对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行“三检”制度，“三检”是指（ ）。
A.自检、互检、交接检
B.自检、互检、专检
C.抽检、自检、互检
D.自检、互检、第三方检测

【答案】 B
113、根据《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2017），施工项目经理具有的权限是（　）。
A.规范工程档案文件
B.参与组织对项目各阶段的重大决策
C.参与工程竣工验收
D.对资源进行动态管理

【答案】 B
114、在网络计划中，关键工作是指（　）。
A.总时差最小的工作
B.自由时差最小的工作
C.时标网络计划中无波形线的工作
D.持续时间最长的工作

【答案】 A
115、根据现行法律法规，建设工程对施工环境管理的基本要求不正确的是(　　)。
A.防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后方可投入使用
B.建筑材料和装修材料必须符合国家标准
C.经行政部门批准后可以引进低于我国环保规定的特定技术
D.建设工程项目中的防治污染