2022-2025年监理工程师之土木建筑目标控制考试题库.docx

2022-2025年监理工程师之土木建筑目标控制考试题库

单选题（共800题）
1、某工程施工过程中，由于工程质量问题导致3人死亡，13人重伤，直接经济损失500万元，根据质量事故造成的后果，该事故属于（　　）。
A.一般事故
B.重大事故
C.较大事故
D.特别重大事故

【答案】 C
2、对高强度螺栓连接副终拧扭矩的施工质量检测，应在终拧（　　）之后、（　　）之内完成。
A.1h，48h
B.2h，48h
C.1h，24h
D.2h，24h

【答案】 A
3、在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第21天，其持续时间为5天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第11天、第10天和第12天，则工作M的总时差为（ ）天。
A.6
B.4
C.12
D.15

【答案】 B
4、某分项工程所采用的甲种材料的施工期间实际单价、基准单价、投标单价依次为424元/m2、400元/m2、396元/m2，若风险系数为5%。则调整后的单价为（　　）元/m2。
A.400
B.398
C.424
D.392

【答案】 A
5、某新建项目，建设期为2年，分年均衡进行贷款，第一年贷款2000万元，第二年贷款3000万元。在建设期内贷款利息只计息不支付，年利率为10%的情况下，该项目应计建设期贷款利息为（）万元。
A.360.00
B.460.00
C.520.00
D.700.00

【答案】 B
6、某分项工程的清单工程量为1500m3，因变更实际完成工程量为1200m3；该项目的招标控制价的综合单价为400元/m3，投标报价的综合单价为390元/m3，投标报价浮动率为5%，则其结算工程款应当为（　　）元。
A.468000
B.504000
C.600000
D.630000

【答案】 A
7、关于质量管理体系的认证与认可的区别，下列说法错误的是（　　）。
A.认可由第三方进行，认证是由授权的机构进行
B.认证是书面保证，认可是正式承认
C.认证是证明认证对象与认证所依据的标准符合性
D.认可是证明认可对象具备从事特定任务的能力

【答案】 A
8、与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。这体现了质量管理中的（ ）原则。
A.以顾客为关注焦点
B.关系管理
C.领导作用
D.全员参与

【答案】 B
9、（2019年真题）监理单位对制造周期长的设备制造过程，质量控制可采用的方式是（　）。
A.驻厂监造
B.巡回监控
C.定点监控
D.目标监控

【答案】 B
10、某进口设备离岸价为280万元，国际运费率为10%，海上保险费率为0.5%，关税税率为20%，则该设备的到岸价价格为（　　）万元。
A.309.40
B.309.55
C.336.67
D.337.35

【答案】 B
11、某工程施工过程中发生质量事故，造成3人死亡，6000万元直接经济损失，则该质量事故等级属于（ ）
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故

【答案】 C
12、（　　）收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
A.监理单位
B.建设单位
C.施工单位
D.质量监督机构

【答案】 B
13、某施工机械台班预算价格为50万元，折旧年限15年，耐用总台班数为150个台班，残值率为5%，一次大修理费为5万元，大修次数为15次，则台班折旧费和台班大修理费为（ ）万元。
A.0.32；0.50
B.0.32；0.03
C.0.02；0.50
D.0.02；0.03

【答案】 A
14、施工进度计划通常是按（　　）编制的，它既是承包单位进行现场施工管理的核心指导文件，也是监理工程师实施进度控制的依据。
A.施工工艺
B.施工组织设计
C.施工顺序
D.工程对象

【答案】 D
15、商业银行的中期贷款是指贷款期限（　）的贷款。
A.1～2年
B.1～3年
C.2～4年
D.3～5年

【答案】 B
16、质量管理体系的认证后的整改工作中，现场审核结论就应该为“不通过”或“整改后重新申请”的是（ ）。
A.3项一般不符合
B.5项一般不符合
C.1项严重不符合
D.7项一般不符合

【答案】 C
17、（2020年真题）根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（　）个月的不载客试运行。
A.1
B.2
C.3
D.6

【答案】 C
18、质量事故发生后，（　　）有责任就所发生的质量事故进行周密的调查、研究，掌握情况，并在此基础上写出调查报告。
A.施工单位
B.政府部门
C.监理人员
D.事故调查小组

【答案】 A
19、建设工程项目可行性研究报告中的重大技术（经济）方案至少应进行()个方案的比选。
A.2
B.3
C.4
D.5

【答案】 A
20、工作自由时差是指（ ）。
A.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，本工作所具有的机动时间
B.在不影响紧后工作最迟完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间
C.在不影响总工期的前提下，本工作所具有的机动时间
D.在不影响紧前工作最早完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间

【答案】 A
21、监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括（ ）。
A.旁站
B.专检
C.平行检验
D.巡视

【答案】 B
22、经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查、验收合格后，由（ ）签署单位工程竣工验收报审表，并向建设单位提出质量评估报告。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.施工单位项目负责人
D.建设单位现场代表

【答案】 B
23、 施工进度计划实施中常用的检查方式是()。
A.不定期的现场实地检查和监督
B.召开施工单位负责人参加的现场会议
C.定期收集施工绩效报表资料
D.邀请建设单位管理人员面对面交流

【答案】 B
24、下列工作中,属于建设工程进度调整系统过程中工作内容的是（ ）。
A.分析实际进度偏差对总工期的影响
B.整理实际进度数据
C.实际进度与计划进度的对比分析
D.采集实际进度数据

【答案】 A
25、在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险（或错判概率α）和使用方风险（或漏判概率β），主控项目对应于合格质量水平的α和β均不宜超过（　）。
A.3％
B.5％
C.8％
D.10％

【答案】 B
26、单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（ ）。
A.时间间隔
B.时间差值
C.机动时间
D.搭接时间

【答案】 B
27、（2022年真题）建设工程组织流水施工时，某施工过程在单位时间内完成的工程量称为（　）。
A.流水节拍
B.流水强度
C.流水步距
D.流水定额

【答案】 B
28、按施工层次划分工程质量控制的系统过程时，最基本的控制对象是()
A.原材料和构配件
B.施工机械和设备
C.施工作业过程
D.分部工程

【答案】 C
29、工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（ ）。
A.中位数和标准偏差
B.算术平均数和中位数
C.算术平均数和变异系数
D.标准偏差与变异系数

【答案】 B
30、某工程原定2013年9月20日竣工，因承包人原因，致使工程延至2013年10月20日竣工。但在2013年10月因法规的变化导致工程造价增加120万元，工程合同价款应()
A.调增60万元
B.调增90万元
C.调增120万元
D.不予调整

【答案】 D
31、关于工程网络计划费用优化的说法，正确的是（　）。
A.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作
B.缩短持续时间的工作应为直接费最小的关键工作
C.必要时可调整关键工作之间的逻辑关系
D.工程总费用会随着工期的缩短而增加

【答案】 A
32、一般情况下，检验批和（ ）两者具有相同或相近的性质，只是批量的大小不同而已。
A.单位工程
B.分项工程
C.分部工程
D.子分部工程

【答案】 B
33、某新建项目装配车间的土建工程概算100万元，给水排水和电气照明工程概算15万元，设计费10万元，装配生产设备及安装工程概算100万元，联合试运转费概算5万元，则该装配车间单项工程综合概算为（ ）万元。
A.215
B.220
C.225
D.230

【答案】 A
34、（2018年真题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自工程（　）之日起计算。
A.竣工预验收合格
B.竣工验收报告提交
C.竣工验收合格
D.竣工备案

【答案】 C
35、因施工原因发生工程质量事故，涉及结构安全处理的重大技术处理方案，一般由（　）提出。
A.施工单位
B.项目监理机构
C.原设计单位
D.法定检测机构

【答案】 C
36、在施工质量验收过程中，涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行（　　）检测。
A.平行
B.巡视
C.抽样
D.见证取样

【答案】 D
37、质量检验时，将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一个或一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（ ）。
A.完全随机抽样
B.分层随机抽样
C.系统随机抽样
D.多阶段抽样

【答案】 C
38、监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效地控制设计工作进度，应当（）。
A.编制工程设计作业进度计划
B.编制工程设计阶段进度计划
C.检查工程设计人员的专业构成情况
D.审查设计进度计划的合理性和可行性

【答案】 D
39、下列费用中，属于承包人投标时可自主报价的竞争性费用是（　）。
A.总承包服务费
B.工程排污费
C.安全施工费
D.文明施工费

【答案】 A
40、工程质量缺陷原因分析的结果不单是简单的信息描述，而是逻辑推理的产物，推理可用于工程质量的（　　）。
A.全程控制
B.事后控制
C.事中控制
D.事前控制

【答案】 D
41、在某项目资金使用计划的编制中，项目监理工程师按照建筑安装工程投资、设备及工器具购置投资及工程建设其他投资的方式进行投资分解，此分解类型是（　　）。
A.按投资构成分解类型
B.按子项目分解类型
C.按时间分解类型
D.按融资方式分解类型

【答案】 A
42、砌砖前( )天，应将砖浇水湿润。
A.0.5
B.1
C.1～2
D.3

【答案】 C
43、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（　　）阶段。
A.工程设计
B.工程施工
C.工程决策
D.工程竣工验收

【答案】 B
44、（2018年真题）在正常使用条件下，工程应满足规定功能要求使用的年限，这是工程质量（　）的表现。
A.适用性
B.耐久性
C.安全性
D.可靠性

【答案】 B
45、根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)，项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报( )。
A.政府主管部门
B.建设单位
C.安全生产监督机构
D.工程监理单位

【答案】 B
46、计算索赔费用最常用的方法是（　）。
A.总费用法
B.实际费用法
C.修正的总费用法
D.单价法

【答案】 B
47、质量资料是施工单位进行工程施工或安装期间，实施质量控制活动的记录。下列属于工程材料质量记录资料的是（ ）。
A.各种试验检验报告
B.施工单位现场质量管理制度
C.工程质量检验制度
D.项目监理机构的验收资料

【答案】 A
48、某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的（　）中。
A.暂列金额
B.暂估价
C.计日工
D.总承包服务费

【答案】 C
49、下列选项，不属于确定建设工程设计进度控制总目标时的主要依据的是（　　）。
A.设计工期定额
B.工程项目的技术先进程度
C.建设工程总进度目标对设计周期的要求
D.设计费用

【答案】 D
50、某拟建项目的生产能力比已建的同类项目的生产能力增加3倍。按生产能力指数法计算，拟建项目的投资额将增加( )倍。(已知n=0.6，cf=1.1)
A.1.13
B.1.53
C.2.13
D.2.53

【答案】 B
51、项目监理机构对勘察成果的审查是勘察阶段质量控制最重要的工作，（　　）属于程序性审查。
A.勘察场地的工程地质条件
B.岩土工程问题
C.对工程勘察报告的内容和深度进行检查
D.工程勘察成果的齐全、可靠

【答案】 D
52、某新建学校项目由教学楼、行政楼等构成，按建设工程项目的划分层次，行政楼属于( )。
A.专业工程
B.单项工程
C.单位工程
D.分项工程

【答案】 C
53、 卓越绩效模式强调以( )的观点来管理整个组织及其关键过程。
A.系统
B.创新
C.改进
D.合作

【答案】 A
54、关于石材幕墙要求的说法，正确的是：( )
A.石材幕墙与玻璃幕墙、金属幕墙安装的垂直度允许偏差值不相等
B.应进行石材用密封胶的耐污染性指标复验
C.应进行石材的抗压强度复验
D.所有挂件采用不锈钢材料或镀锌铁件

【答案】 B
55、2016年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2020年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。综合调整系数1.1，估算拟建钢厂的静态投资额为（　　）万元（生产能力指数取0.8）。
A.15945
B.16815
C.14496
D.15304

【答案】 A
56、在卓越绩效管理模式中，（　　）是组织之本，一切管理活动应当以激发和调动其主动性、积极性为中心。
A.领导者
B.组织者
C.员工
D.参与者

【答案】 C
57、监理工程师在对设备制造的质量控制中，（　　）不是设备制造过程中的质量控制。
A.对加工作业条件的控制
B.对工序产品的检查与控制
C.对生产人员上岗资格的审查
D.对不合格零件的处置

【答案】 C
58、对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为()
A.全数抽样
B.简单随机抽样
C.整群抽样
D.多阶段抽样

【答案】 B
59、按国家现行规定，造成直接经济损失6000万元的工程质量事故，应定为（ ）事故。
A.一般
B.严重
C.重大
D.特别重大

【答案】 C
60、在张某故意伤害李某一案的审查起诉阶段，检察院适用“当事人和解的公诉案件诉讼程序”，下列事项中，张某与李某可以就哪一事项进行协商？
A.此案的证据能否认定吴某故意伤害罪以及对秦某的伤情鉴定能否采信
B.吴某对秦某的赔偿数额，要否对秦某赔礼道歉
C.该案应适用的《刑法》条款
D.该案对吴某的量刑问题

【答案】 B
61、工程实施中，通过采用三班制缩短网络计划中关键线路上的工作持续时间属于（）措施。
A.经济
B.技术
C.组织
D.其他

【答案】 C
62、一般说来，进度控制的效果与收集数据资料的（　　）有关。
A.收集方式
B.施工场地
C.资料收集人员
D.时间间隔

【答案】 D
63、对建设项目环境管理提出的“三同时”要求，是指环境治理设施与项目主体工程必须()
A.同时开工、同时竣工、同时投产使用
B.同时设计、同时施工、同时投产使用
C.同时开工、同时竣工、同时验收
D.同时设计、同时开工、同时验收

【答案】 B
64、加强隐蔽工程质量验收和监督管理，是基于工程质量具有（ ）的特点而提出的要求。
A.影响因素多
B.波动大
C.终检局限性
D.评价方法特殊性

【答案】 C
65、下列费用中，属于建安工程措施费的是()
A.工程排污费
B.构成工程实体的材料费
C.二次搬运费
D.施工现场管理人员的工资

【答案】 C
66、施工质量验收层次的划分中，安装工程的检验批可按设计系统和（　　）来划分。
A.专业性质
B.安装工艺
C.主要工种
D.设备组别

【答案】 D
67、根据《施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），有关工程计量程序的下列情况正确的是（）。
A.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内，完成对承包人提交的工程量报告的审核
B.发包人认为需要进行现场计量核实的，在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加
C.监理人对工程量有异议的，必须要求承包人共同进行复核或抽检
D.承包人认为发包人核实的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见

【答案】 A
68、（2018年真题）工程质量抽样检验中，弃真错误的概率为α，存伪错误的概率为β，两类风险控制的一般范围是（　）。
A.α=1%～3%，β=3%～8%
B.α=1%～5%，β=5%～10%
C.α=2%～4%，β=4%～8%
D.α=2%～5%，β=5%～10%

【答案】 B
69、表述质量管理体系并规定质量管理体系术语的质量管理体系标准是( )。
A.GB／T19000-2000
B.GB／T19001-2000
C.GB／T19004-2000
D.ISO19011

【答案】 A
70、签证索赔文件属于（　　）的工作。
A.发包人
B.承包人
C.监理工程师
D.设计人员

【答案】 C
71、下列选项中，属于项目监理机构在施工阶段采取的经济措施的是（　　）。
A.编制施工方案中的经济性阐述
B.严格控制设计变更
C.根据建设单位的审批意见，向施工单位签发工程款支付证书
D.处理承包人超额利润的索赔

【答案】 C
72、经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用要求的分部工程及单位工程，应（　　）。
A.严禁验收
B.重新验收
C.允许通过验收
D.按技术处理方案和协商文件进行验收

【答案】 A
73、监理工程师对施工质量的检查验收，必须在承包单位自检合格的基础之上进行，自检是指()
A.工序作业者的自检验
B.前后工序交接检验
C.专职质检员的检验
D.作业者自检、交接检和专检

【答案】 D
74、采用工程量清单招标的工程，工程量清单的准确性和完整性由()负责。
A.项目监理机构
B.招标人
C.招投标管理机构
D.投标人

【答案】 B
75、专项施工方案应当由（　　）审核签字、加盖单位公章，并由（　　）审查签字、加盖执业印章后方可实施。
A.施工单位技术负责人，总监理工程师
B.施工项目技术负责人，总监理工程师
C.施工单位技术负责人，专业监理工程师
D.施工项目技术负责人，专业监理工程师

【答案】 A
76、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列不属于分项工程划分依据的是（　）。
A.主要工种
B.施工工艺
C.施工特点
D.设备类别

【答案】 C
77、某工程网络计划中工作B的持续时间为4天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第7天和第9天，则工作B的最早完成时间为第（）天。
A.6
B.8
C.11
D.13

【答案】 D
78、在某建设工程施工过程中，由于出现脚手架倒塌事故而造成实际进度拖后，承包商根据监理工程师指令采取赶工措施后，仍未能按合同工期完成所承包的任务，则承包商（　　）。
A.应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费
B.不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费
C.不仅要承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费
D.既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费

【答案】 C
79、对于建设规模较小、资料不多的监理项目，可以结合工程实际，指定（　　）名受过资料管理业务培训，懂得资料管理的监理人员兼职完成资料管理工作。
A.一
B.两
C.三
D.四

【答案】 A
80、施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划逆是进度数据进行比较，其目的是()
A.分析影响施工进度的原因
B.掌握各项工作时差的利用情况
C.提供计划调整和优化的依据
D.发现进度偏差及其大小

【答案】 D
81、在质量事故处理中，对于出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能，可（ ）处理。
A.返工
B.补强
C.不做
D.修补

【答案】 C
82、下列关于第二阶段审核说法错误的是（　　）。
A.第二阶段审核一般都为现场审核
B.主要包括监理单位遵守法律、法规情况
C.主要包括审核监理单位的管理体系文件
D.主要包括监理单位的内审和管理评审

【答案】 C
83、ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，下列选项中属于全员参与基本内容的是（ ）。
A.建立组织的发展前景
B.创造宽松的环境，加强内部沟通和契合
C.确立组织结构.职责权限和相互关系
D.确保在组织范围内树立顾客意识

【答案】 B
84、建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至（　　）为止。
A.工程竣工验收
B.工程保修期满
C.工程交付使用
D.工程款支付时

【答案】 B
85、监理工程师在设备试运行过程中的质量控制，主要是监督安装单位按规定的步骤和内容进行试运行，并督促其做好试运行的()
A.各种检查和记录
B.时间安排和调度
C.系统划分
D.技术交底

【答案】 A
86、（2022年真题）连续三年年初购买10万元理财产品，第三年年末一次性兑付本息。该理财产品年利率为3.5%，按年复利计息，则第3年年末累计可兑付本息（　）万元。
A.30.70
B.31.05
C.31.06
D.32.15

【答案】 D
87、配制强度等级小于M5的水泥石灰砌筑砂浆，其使用的材料以下哪条不符规范规定？( )
A.砂的含泥量小于10%
B.没有使用脱水硬化的石灰膏
C.直接使用了消石灰粉
D.水泥经复验强度、安定性符合要求

【答案】 C
88、某人以8%单利借出15000元，借款期为3年；收回后以7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为10年。此人在第13年年末可以获得的复本利和是()万元。
A.3.3568
B.3.4209
C.3.5687
D.3.6586

【答案】 D
89、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是（　）。
A.监理通知回复单
B.施工组织设计报审表
C.分部工程报验表
D.工程复工报审表

【答案】 B
90、下列关于流水节拍的说法错误的是（ ）。
A.流水节拍是流水施工的时间参数之一
B.流水节拍可以按定额计算法确定
C.流水节拍小，其流水速度慢，节奏感慢
D.流水节拍决定着单位时间的资源供应量

【答案】 C
91、工程网络计划优化中的资源优化是指（ ）的优化。
A.资源有限，工期最短
B.资源均衡，费用最少
C.资源有限，工期固定
D.资源均衡，资源需用量最少

【答案】 A
92、在进行石油沥青油毡防水屋面的施工过程中，下列对基层及找平层的要求不正确的是( )。
A.基层必须牢固无松动现象，表面平整
B.基层与突出屋面结构的连接处，以及基层的转角处，均应做成半径为200～300mm的圆弧或钝角
C.找平层设宽度为20mm的分格缝，其纵横向间距不宜大于6m
D.找平层的含水率应小于9％

【答案】 B
93、黄某（19周岁）和赵某（17周岁）合伙盗窃邻村王某家的耕牛。黄某在门外望风，赵某进牛棚牵牛。由于赵某不小心弄出响声，被王某发现。黄某听到王某的呛喝声，不顾等赵某即逃走。王某手持木棒紧迫赵某，赵某为了逃避王某的抓捕，掏出随身携带的水果刀朝王某身上捅了一刀后逃走。黄某逃到村头刚好遇见巡逻的民警。民警见黄某形迹可疑即将其带回问话，黄某如实将其和赵某合谋盗窃的情况向民警作了交代。关于本案，下列哪些说法是正确的？
A.黄某的行为构成盗窃罪
B.对黄某应当认定为自首
C.赵某的行为构成抢劫罪
D.对赵某应当从轻或者减轻处罚

【答案】 A
94、某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期10个月，预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是( )。
A.固定总价合同
B.可调总价合同
C.固定单价合同
D.可调单价合同

【答案】 A
95、建设工程施工进度控制目标体系中，按施工阶段分解，划定( )。
A.各单位工程施工工期
B.进度控制分界点
C.各单位工程施工目标
D.进度控制责任

【答案】 B
96、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是（ ）。
A.各承包单位的资质条件和技术力量
B.各单位工程尽可能同时开工和完工
C.施工顺序与主要生产系统投产次序不相关
D.急需和关键的工程先施工，以保证工程项目如期交工

【答案】 D
97、检察院对孙某盗窃案提起公诉， 法院决定适用简易程序审理该案。 下列关于法院的审理程序， 哪些说法是正确的？
A.如果孙某委托了辩护人， 应当通知辩护人出庭
B.法庭宣告判决前， 应当听取孙某的最后陈述
C.如果在案件审理过程中， 孙某当庭对起诉指控的犯罪事实予以否认的， 法院应当裁定转为普通程序
D.适用普通程序审理后， 如果再次发现案件符合简易程序的审理条件， 则可以转为简易程序审理

【答案】 A
98、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为320元/m3，实际采购价为360元/m3。则发包人在结算时确认的单价应为（ ）元/m3。
A.320
B.344
C.332
D.360

【答案】 C
99、工程建设活动中，（　　）直接影响项目的决策质量和设计质量。
A.项目可行性研究
B.工程施工
C.工程勘察
D.工程竣工验收

【答案】 A
100、在单代号搭接网络计划中，关键线路是指（　）的线路。
A.持续时间总和最长
B.时间间隔均为零
C.时距总和最长
D.由关键节点组成

【答案】 B
101、根据《建筑法》的有关规定，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）。
A.合理使用年限
B.2年
C.5年
D.10年

【答案】 B
102、（2022年真题）与“卓越绩效”模式相比，ISO9000质量管理体系的导向是（　）。
A.成熟度评价
B.标准化管理
C.全过程控制
D.战略管理

【答案】 B
103、某工作是由三个性质相同的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量和时间定额分别是：Q1＝3300m3，Q2＝3400m3，Q3＝2700m3；H1＝0.15工日／m3，H2＝0.20工日／m3，H3＝0.40工日／m3。则该工作的综合时间定额是（　　）工日／m3。
A.0.29
B.0.28
C.0.25
D.0.24

【答案】 D
104、（2017年真题）根据现行计量规范明确的工程量计算规则，清单项目工程量是以（　）为准，并以完成的净值来计算的。
A.实际施工工程量
B.形成工程实体
C.返工工程量及其损耗
D.工程施工方案

【答案】 B
105、《卓越绩效评价准则》与ISO 9000质量管理体系的相同点体现在（　　）方面。
A.评价方式
B.关注点
C.使用方法（工具）
D.目标要求

【答案】 C
106、招标人在工程量清单中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额是( )。
A.暂估价
B.暂列金额
C.总承包服务费
D.工程税金

【答案】 A
107、质量管理体系文件必须符合监理单位的客观实际，具有（　　），这是体系文件得以有效贯彻实施的重要前提。
A.符合性
B.确定性
C.相容性
D.可操作性

【答案】 D
108、现行税法规定，建筑安装工程费用的增值税是指应计入建筑安装工程造价内的（　　）。
A.项目应纳税所得额
B.增值税可抵扣进项税额
C.增值税销项税额
D.增值税进项税

【答案】 C
109、工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为30.5MPa、36.0MPa、41.7MPa，则该组试件的试验结果为（ ）MPa。
A.41.5
B.39.3
C.36.0
D.试验结果无效

【答案】 D
110、在工程网络计划中，（　　）是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。
A.时间间隔
B.总时差
C.自由时差
D.时距

【答案】 B
111、关于设备采购质量控制的说法，正确的是（　　）。
A.市场采购设备，主要用于非标准设备的采购
B.向生产厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格供货厂商
C.招标采购设备，一般用于标准设备的采购
D.建设单位直接采购设备的，设备采购方案由设备安装单位编制

【答案】 B
112、单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由（ ）确认。
A.总监理工程师
B.建设单位代表
C.设计单位代表
D.各单位验收人员共同

【答案】 D
113、下列可行性研究内容中属于建设方案研究与比选的是（　　）。
A.产品价格现状及预测
B.筹资方案与资金使用计划
C.产品竞争力优劣势分析
D.产品方案与建设规模

【答案】 D
114、下列关于总时差与自由时差的描述中错误的是（ ）。
A.对于同一项工作而言，总时差不会超过自由时差
B.TF=LF-EF=LS-ES
C.工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间
D.工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间

【答案】 A
115、工程中采用新工、新材料的，应由()及有关质量数据。
A.施工单位组织的专家论证意见
B.权威性技术部门的技术鉴定书
C.设计单位组织的专家论证意见
D.建设单位组织的专家论证意见

【答案】 B
116、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201），监理人应在收到承包人提交的工程量报告后()天内，完成对工程量报表的审核并发送发包人。
A.7
B.14
C.1
D.28

【答案】 A
117、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录中的结论，应由( )共同签认。
A.项目经理、质监站监督员
B.项目经理、总监理工程师
C.建设、设计、监理、施工单位
D.建设单位项目负责人、总监理工程师

【答案】 B
118、当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（　　）。
A.3%
B.6%
C.9%
D.13%

【答案】 C
119、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（　）。
A.财务内部收益率≥行业基准收益率，方案可行
B.静态投资回收期＞行业基准投资回收期，方案可行
C.财务净现值＞0，方案可行
D.总投资收益率≥行业基准投资收益率，方案可行

【答案】 B
120、（　　）搭接关系是指紧前工作i开始到紧后工作j开始的时间间隔。
A.结束—开始（FTS）
B.开始—开始（STS）
C.结束—结束（FTF）
D.开始—结束（STF）

【答案】 B
121、工程质量控制应该是积极主动的，而不能是消极被动的。要重点做好质量的事前控制和事中控制，（ ），加强过程和中间产品的质量检查和控制。
A.坚持质量第一
B.以预防为主
C.以人为核心
D.以合同为依据

【答案】 B
122、环境条件是影响工程质量的因素之一，它包括工程技术环境、工程作业环境、工程管理环境和工程周边环境，工程管理环境是指（ ）。
A.工程地质.水文.气象等
B.照明.通风.通讯条件
C.组织体制及管理制度
D.作业面大小

【答案】 C
123、施工过程中，对出现的工程质量问题，监理工程师首先应()
A.签发《监理通知》
B.签发《工程暂停令》
C.报告业主
D.判断其严重程度

【答案】 D
124、根据《建设工程质量管理条例》，未经（　）签字，建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用或安装。
A.建筑师
B.监理工程师
C.建造师
D.建设单位项目负责人

【答案】 B
125、为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，常需做（　　）工作。
A.常规的检测
B.试验验证
C.必要的试验和检验鉴定
D.方案论证

【答案】 C
126、进口设备增值税额应以（）乘以增值税率计算。
A.到岸价格
B.离岸价格
C.关税和消费税之和
D.组成计税价格

【答案】 D
127、建设工程流水施工中普遍采用的方式是（ ）。
A.一般的成倍节拍流水施工
B.非节奏流水施工
C.加快的成倍节拍流水施工
D.固定节拍流水施工

【答案】 B
128、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位提交的报审表中，需要建设单位签署审批意见的是（　　）。
A.工程材料报审表
B.施工控制测量成果报验表
C.分部工程报验表
D.开工报审表

【答案】 D
129、某工程网络计划中工作B的持续时间为5d,其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天