2025年监理工程师之合同管理试题及答案一.docx

2025年监理工程师之合同管理精选试题及答案一

单选题（共800题）
1、关于地下工程防水混凝土的下列表述中哪一条是错误的？( )
A.抗渗等级不得小于P6
B.结构厚度不应小于250mm
C.裂缝宽度不得大于0.2mm且不得贯通
D.迎水面钢筋保护层厚度不应小于30mm

【答案】 D
2、下列组织或机构中，能作为保证人的是（ ）。
A.综合医院
B.公益性社会团体
C.国家机关
D.普通公民

【答案】 D
3、 在建设项目的选址和设计任务书己确定的情况下，建设项目是否能（），设计将起着决定作用。
A.保证技术上先进和经济上合理
B.保证质量上先进和经济上合理
C.保证质量上先进和安全上合理
D.保证技术上先进和安全上合理

【答案】 A
4、设备性能验收阶段，出现()情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。
A.存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理
B.第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因
C.第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值
D.由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备I生能验收试验

【答案】 B
5、投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（　　）。
A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体
B.被保险人的年龄在16-65周岁之间
C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人
D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任

【答案】 D
6、 ……同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照规定不能进行清偿的是()。
A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿
B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿
C.抵押权已登记的先于未登记的受偿
D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿

【答案】 D
7、某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是()
A.发包人办理申报手续并承担费用
B.发包人办理申报手续，承包人承担费用
C.承包人办理申报手续，发包人承担费用
D.承包人办理申报手续并承担费用

【答案】 D
8、根据《标准施工合同》，关于合同价格和签约合同价的说法正确的是（　）。
A.签约合同价包括了暂列金额、暂估价的合同总金额
B.签约合同价是承包人完成了约定的承包工作后，发包人应付给承包人的价格
C.合同价格是写在协议书和中标通知书内的固定金额，作为结算价款的基数
D.签约合同价不包括暂列金额和暂估价

【答案】 A
9、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，监理人认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（　　）。
A.提前工期1个月给予承包人奖励
B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任
C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励
D.因监理人对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】 B
10、 下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是 ( )
A.设计方案最优
B.有利于发包人对承包人的监督和检查
C.可以减少设计变更
D.增加承包人的索赔

【答案】 C
11、根据《标准施工总承包招标文件》，关于标准设计施工总承包合同说法正确的是（　）。
A.施工阶段的很多条款在用词与标准合同完全相同
B.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同不同
C.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同只在协议书相同
D.设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构不一致

【答案】 A
12、根据《施工合同标准文本》的规定，工程经验收合格后，由（　　）向承包人出具经（　　）签认的单位工程验收证书。
A.监理人、发包人
B.发包人、监理人
C.监理人、工程质量监督机构
D.发包人、工程质量监督机构

【答案】 A
13、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（　）承担。
A.招标代理机构
B.建设单位
C.政府监管机构
D.项目评标委员会

【答案】 B
14、同一机器设备向多家银行设定了多重抵押权，如多重抵押权均未进行登记，则（　　）。
A.按抵押合同签订的顺序清偿
B.按债权比例进行清偿
C.未进行登记抵押权无效，不能进行清偿
D.以银行申请清偿的先后顺序清偿

【答案】 B
15、乙未经甲授权，却以甲的名义与丙签订了买卖合同，后来甲对其行为进行了追认，则下列说法正确的是( )。
A.由甲承担责任
B.由乙承担责任
C.由丙承担责任
D.由甲和乙共同承担责任

【答案】 A
16、下列毒素可引起霉变甘蔗中毒的是（　　）。
A.亚硝酸盐
B.黄曲霉毒素
C.3-硝基丙酸
D.龙葵素

【答案】 C
17、合同工期的作用是(　　)。
A.承包人进行工程索赔的依据
B.发包人组织竣工验收的依据
C.判别是否予以顺延工期的标准
D.用于判定承包人是否按期竣工的标准

【答案】 D
18、通用条款规定以投标截止日前第28天定义为( )，作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
A.基准日期
B.下达开工令
C.合同签字日
D.风险事件发生日

【答案】 A
19、膳食调查报告主体内容不包括（　　）。
A.居民食物摄入状况
B.居民能量和主要营养素摄入状况
C.居民的体格状况
D.居民膳食结构的评价

【答案】 C
20、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（　）。
A.担保人无条件地提供担保
B.履约保证金的数额不确定
C.担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付
D.设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付

【答案】 C
21、招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括（　　）。
A.对招标文件实质性要求存在偏差
B.对招标文件非实质性要求存在偏差
C.对招标文件非实质性要求的偏差未超出允许的偏差范围
D.对招标文件非实质性要求的偏差超出允许的偏差范围

【答案】 C
22、根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（　）的企业。
A.工程设计综合资质
B.本专业所属行业相应等级设计资质
C.本专业所属行业更高等级设计资质
D.工程设计专项资质

【答案】 D
23、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法,正确的是()
A.合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效
B.合同需要重新登记备案后继续有效
C.合同需要双方重新签字盖章后继续有效
D.合同的效力不受影响

【答案】 D
24、根据《建设工程设计合同（示范文本）》规定，关于设计成果的说法，错误的是()
A.设计概算不得超过合同约定的设计限额
B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料
C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准
D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准

【答案】 D
25、按照《民法典》担保物权分编和合同编的规定，可以作为保证人的是（　）。
A.厂矿的职能部门
B.有限责任公司
C.政府机关
D.某高等学校

【答案】 B
26、下列勘察合同价格和支付中说法错误的是（）。
A.勘察合同的价款确定方式.调整方式和风险范围划分在专用合同条款中约定
B.勘察费用实行发包人签证制度
C.发包人要求勘察人进行外出考察的费用由包括在合同价格之中
D.定金和预付款应专用于本工程的勘察

【答案】 C
27、下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是( )。
A.自然人
B.项目经理部
C.设计事务所
D.监理事务所

【答案】 B
28、预包装食品标签通则GB 7718-2004规定的强制标示内容有（　　）。
A.生产日期和保质期
B.食品名称
C.经销商的名称和地址
D.净含量
E.产品标准号和质量等级

【答案】 A
29、关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（）。
A.卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运
B.每件能够独立运行的设备应整套装运，该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关主机一齐装运
C.卖方应在施工场地卸货后将合同设备交付给买方
D.卖方自负风险和费用进行卸货

【答案】 B
30、施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施()
A.需经工程师认可，费用由承包人承担
B.需经工程师认可，费用由发包人承担
C.不经工程师认可，费用由承包人承担
D.不经工程师认可，费用由发包人承担

【答案】 B
31、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（　　）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。
A.30
B.60
C.90
D.120

【答案】 C
32、设计施工总承包合同中,由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（　　）。
A.实际合同价
B.签约合同价
C.预计合同价
D.约定合同价

【答案】 B
33、根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是()
A.政策汇率调整
B.世界金融危机
C.政府投资政策变化
D.局部武装暴动

【答案】 D
34、设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.使用人
D.以上都不正确

【答案】 B
35、泡沫混凝土外墙保温板是一种防水、保温效果都较好的新型外墙保温材料。当用于空心砖墙体外保温时，下列构造措施错误的是( )
A.保温板采用胶黏剂进行粘贴
B.保温板采用锚栓进行辅助加固
C.保温板外贴玻纤网布以防裂缝
D.保温板用于高层时应设置托架

【答案】 A
36、下列关于安全事故处理程序说法正确的是（）。
A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知发包人
B.监理人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失
C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据
D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施

【答案】 C
37、下列关于施工意外伤害险的说法中，错误的是（ ）。
A.施工企业一般办理团体意外伤害险
B.施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可作为投保人
C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的85%以上
D.按被保险人人数投保时，投保人数不低于5 人

【答案】 C
38、施工合同履行中，工程造价管理部门进行价格调整，导致承包人成本增加。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（ ）。
A.工期
B.费用
C.利润
D.以上均可以

【答案】 B
39、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，监理人未在约定的期限内对承包人提交文件提出否定意见，则（ ）。
A.视为已获批准，监理人此后无权拒绝该项工作
B.视为已获批准，监理人此后仍有权拒绝该项工作
C.视为未获批准，但监理人此后无权拒绝该项工作
D.视为未获批准，监理人此后有权拒绝该项工作

【答案】 B
40、某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目()
A.必须公开招标
B.必须邀请招标
C.可直接委托发包
D.必须聘请招标代理机构委托发包

【答案】 C
41、根据住房和城乡建设部《建筑工程设计招标投标管理办法》，下列选项中，不属于评标委员会应当否决其工程设计投标的情形是（　　）
A.投标报价大小写不一致
B.投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字
C.投标联合体没有提交共同投标协议
D.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应

【答案】 A
42、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.指定分包商直接与业主订立合同
B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分
C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费
D.指定分包商对其违约独立承担责任

【答案】 D
43、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法不正确的是（）。
A.署名权归承包人享有
B.建筑物形象使用收益权归发包人享有
C.专利技术使用费不包含在投标报价内
D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由承包人承担

【答案】 C
44、根据《标准施工合同》，属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（　　）。
A.战争
B.地震
C.台风
D.水文条件

【答案】 D
45、标准施工招标文件中的（　　）包括一般约定、发包人义务、监理人、承包人、材料和工程设备、施工设备和临时设施、交通运输、测量放线、施工安全、治安保卫和环境保护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验与检验、变更、价格调整、计量与支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、索赔、争议的解决。
A.通用合同条款
B.常用合同条款
C.专用合同条款
D.合同附件格式

【答案】 A
46、在履约保证中，如是以履约担保书的形式出具，则数额应为( )。
A.合同价的5％
B.合同价的10％
C.合同价的20％
D.合同价的30％

【答案】 D
47、FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。
A.合同价内的暂列金
B.业主应交付的预付款
C.承包商应交付的定金
D.承包商应得的工程款

【答案】 D
48、（2013年真题）关于投标保证有效期的说法，正确的是（　　）。
A.投标保证有效期应从投标时起算
B.投标保证有效期应从提交投标文件截止之日起算
C.投标保证有效期不得延长
D.投标保证有效期应长于投标有效期

【答案】 B
49、在施工准备阶段，（）属于监理人应当完成的工作。
A.提供施工场地范围内地下管线和地下设施的相关资料
B.审查施工进度计划
C.办理取得现场外的道路通行权
D.约定开工时间

【答案】 B
50、（2013年真题）某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（　　）。
A.全都归银行所有
B.返还施工企业550万元
C.返还施工企业600万元
D.返还施工企业750万元

【答案】 B
51、下列有关室内隔声标准中，哪一条不合规定？( )
A.有安静度要求的室内作吊顶时，应先将隔墙超过吊顶砌至楼板底
B.建筑物各类主要用房的隔墙和楼板的空气声计权声隔声量不应小于30dB
C.楼板的计权化撞击声压级不应大于75dB
D.居住建筑卧室的允许噪声级应为：白天为45dB.黑夜为37dB

【答案】 B
52、关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是()
A.推进项目法人责任制落实
B.提高工程进度控制水平
C.减少建筑领域的经济违法
D.降低不可抗力发生的风险

【答案】 D
53、（2018年真题）关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（　）。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质
C.承包人的综合资质只设甲级
D.承包人的行业资质只设甲级

【答案】 C
54、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是（）。
A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书
B.如需进行竣工后试验，履约担保有效期仍至发包人颁发工程接收证书
C.如果发包人原因导致工程延期竣工，承包人不必延展履约担保有效期
D.如果承包人原因导致工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效，但继续提供履约担保所需的费用由发包人承担

【答案】 A
55、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将（　）返还承包商。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.保留金的50%
B.保留金的70%
C.保留金的90%
D.全部保留金

【答案】 A
56、下列关于缺陷责任期的说法正确的是（）。
A.缺陷责任期从颁发工程接收证书日开始计算
B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由承包人负责修复
C.修复后需再行试验和试运行的，试验和试运行的全部费用由承包人承担
D.由发包人向承包人签发缺陷责任期终止证书

【答案】 B
57、下列选项中不属于建设工程合同管理目标的是（　　）。
A.发展和完善建筑市场
B.普及相关法律知识，培养合同管理人才
C.推进建筑领域的改革
D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪

【答案】 B
58、发包人应在合同签订后（　　）内确定（　　），并将相关信息书面通知勘察人。
A.7天，发包人代表
B.14天，发包人代表
C.7天，发包人项目负责人
D.14天，发包人项目负责人

【答案】 B
59、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。
A.只向发包人提交分包合同副本
B.应向发包人和监理人提交分包合同副本
C.应向监理人提交分包合同副本
D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本

【答案】 B
60、根据九部委《标准设计合同》的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（　）。
A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任
B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人
C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意
D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意

【答案】 D
61、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.工程师助手相当于我国的监理员
B.雇主可以直接向工程师助手指派任务
C.工程师可以向工程师助手付托部分权力
D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示

【答案】 C
62、下列事项中，属于发包人应承担的义务是（ ）。
A.现场查勘
B.搭建场地内临时设施
C.提供施工现场的工程地质资料
D.审核工程进度计划

【答案】 C
63、下列关于合同争议评审组的说法正确的是（）。
A.由发包人负责组建
B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成
C.作出的评审意见具有强制约束力
D.负责拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件

【答案】 B
64、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（　）承担的风险。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人共同
D.由专用条款约定的一方

【答案】 B
65、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（　）。
A.工程量清单
B.发包人要求
C.单位分析表
D.发包人建议

【答案】 B
66、标准履约担保中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在（　　）天内（　　）支付”。
A.5；无条件
B.7；无条件
C.10；50%
D.14；80%

【答案】 B
67、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。
A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致
B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务
C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力
D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

【答案】 D
68、下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。
A.留置
B.抵押
C.定金
D.质押

【答案】 B
69、投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期限、发包人要求、招标范围、投标有效期等实质性内容作出响应。除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为（　　）日。
A.78
B.14
C.90
D.30

【答案】 C
70、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为()。
A.发包人负责试验，费用由发包人承担
B.发包人负责试验，费用由承包人承担
C.承包人负责试验，费用由发包人承担
D.承包人负责试验，费用由承包人承担

【答案】 C
71、依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是()
A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决
B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决
C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁
D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖

【答案】 B
72、关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（　）。
A.投标人可以主动要求进行说明
B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容
C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明
D.投标人的说明应当采用书面形式

【答案】 D
73、膨胀蛭石的最高使用温度是( )。
A.600～700℃
B.800～900℃
C.1000～1100℃
D.1200～1300℃

【答案】 C
74、 在国外，建筑工程一切险的投保人一般是 ( )
A.发包商
B.承包商
C.监理人
D.项目经理

【答案】 B
75、某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基，承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工增加了施工成本20万元，为此提出了索赔，工程师审查索赔发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元，岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好；节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为()万元。
A.20
B.17
C.16
D.13

【答案】 D
76、根据《标准施工招标文件》规定，以下（　）属于违规行为。
A.投标人在通过资格预审后放弃投标
B.投标人在投标截止日期前修改投标文件
C.投标人在投标截止日期前撤回已递交的投标文件退出竞争
D.开标后，投标人发现投标文件存在细微错误，主动向评标委员会提出要求修改

【答案】 D
77、下列哪种隔断构造不能满足学校中语言教室与一般教室之间隔墙的要求？( )
A.
B.
C.
D.

【答案】 C
78、监理人审查承包人提交的竣工验收申请报告后，认为已具备竣工验收条件的，应在收到申请报告的(　　)天内提请发包人进行工程验收。
A.7
B.15
C.28
D.14

【答案】 C
79、某工程竣工验收阶段，承包人于 3 月 1 日向监理人送交了竣工验收申请报告，发包人于3 月 15 日组织生产设备启动试车检验，3 月 18 日试车完毕后发包人、承包人、监理人和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，监理人于 3 月 20 日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。
A.3月1日
B.3月15日
C.3月18日
D.3月20日

【答案】 C
80、材料采购合同履行中，若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处理方式是（）。
A.按合同有关条款执行
B.按交易习惯确定
C.执行买受人要求
D.达成补充协议

【答案】 D
81、下列（）情形导致承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较低的一个作为支付计算的价格指数。
A.不可抗力
B.工程量增加
C.承包商基础施工超挖
D.设计变更

【答案】 C
82、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是()
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.施工承包商
D.承担分包工作的分包商

【答案】 C
83、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师应将被授权监理人员（ ）通知承包人。
A.姓名及其授权范围
B.职能分工及监理权限
C.监理权限
D.职能分工

【答案】 A
84、关于合同形式的说法，正确的是()
A.合同法对合同形式的要求是以要式为原则
B.建设工程合同可以采用口头形式
C.建设工程施工合同不能通过传真方式订立
D.电子邮件不是合同的书面形式

【答案】 B
85、(2017年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（ ）。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保

【答案】 D
86、某建设工程预计2019 年4 月1 日开工，2019 年3 月1 日，发包人和保险公司签订了保险合同，为避免延误工期，承包人于2020 年3 月20 日把主要材料运抵工地，4 月10 日工程正式开工，则保险期限开始的时间为（ ）。
A.4 月1 日
B.3 月1 日
C.3 月20 日
D.4 月10 日

【答案】 C
87、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人
D.发包人和材料设备供应商

【答案】 B
88、关于保证人资格的说法正确的是（ ）。
A.公民个人不得作为保证人
B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人
C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
D.学校在一定条件下可以作为担保人

【答案】 B
89、下列对上臂围叙述正确的是（　　）。
A.5岁以前儿童上臂围变化很大
B.我国1～5岁儿童上臂围13.5cm以下为营养不良
C.我国1～5岁儿童上臂围13.5 cm以上为营养良好
D.上臂围的测量一般量取上臂自肩峰至鹰嘴连线的臂围长

【答案】 C
90、维生素A缺乏时眼部可能出现的症状有（　　）。
A.夜盲症
B.畏光
C.毕脱氏斑
D.流泪
E.失明

【答案】 A
91、关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（ ）。
A.卖方应在每一包装箱两侧以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记
B.每件能够独立运行的设备应整套装运，但该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等可以与相关主机分开装运
C.卖方应在施工场地车面上将合同设备交付给买方
D.交付后由卖方负责卸货

【答案】 C
92、下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（　　）
A.涉及国家安全、国家秘密的项目
B.使用各级财政预算资金的项目
C.使用企业事业单位自有资金的项目
D.使用上市公司资金的项目

【答案】 B
93、甲乙订立合同，规定甲应于2007年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。7月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于8月1日未按约定交货。依照《合同法》的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是()
A.甲必须按合同的约定交货，但可以要求乙提供相应的担保
B.甲有权不按合同的约定交货，除非乙提供了相应的担保
C.甲必须按合同的约定交货，但可以仅先交付部分货物
D.甲应按合同的约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任

【答案】 B
94、订立施工合同时通用条款规定的基准日期指投标截止时间前（ ）天，规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
A.21
B.24
C.28
D.30

【答案】 C
95、风险型CM合同的计价方式是（）。
A.固定总价
B.成本加酬金
C.固定单价
D.可调单价

【答案】 B
96、9部委在2012年又颁发了适用于工期在12个月之内的《简明标准施工招标文件》，其中包括（　　）。
A.《合同条款及格式》
B.《施工合同条件》
C.《简明合同格式》
D.《简明合同条款》

【答案】 A
97、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为（　）之日。
A.当事人签字
B.抵押物登记
C.转移产权证
D.转移房屋占有

【答案】 B
98、静态状态相当于能量消耗为（　　）kcal/kg体重/min。
A.0.06
B.0.03
C.0.02
D.0.01

【答案】 D
99、在中标人在签订施工合同前，应该履行的担保义务为（ ）
A.书面同意从工程款中扣留履约保证金
B.按招标文件规定提交工程款支付担保
C.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保
D.按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保

【答案】 D
100、某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为()
A.全部归银行所有
B.返还施工企业550万元
C.返还施工企业600万元
D.返还施工企业750万元

【答案】 B
101、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，临时占地使用完毕后，（　）应当清理并恢复临时占地。
A.发包人
B.勘察人
C.发包人或勘察人
D.发包人和勘察人

【答案】 B
102、赤霉病变中毒多发生于（　　）。
A.夏季
B.春季
C.春夏之交
D.秋季

【答案】 C
103、以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（　　）时设立。
A.抵押合同成立
B.建筑工程竣工
C.抵押合同生效
D.抵押登记

【答案】 D
104、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（　　）向承包人发出开工通知。
A.3天前
B.7天前
C.10天前
D.14天前

【答案】 B
105、某建设工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫，该建设工程施工合同适宜选择（）作为合同计价方式。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.可调总价合同
D.成本加酬金合同

【答案】 D
106、AIA系列合同条件中，C系列是（）。
A.业主与建筑师之间的标准合同文件
B.合同和办公管理中使用的文件
C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件
D.建筑师行业内部使用的文件

【答案】 C
107、某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（　）。
A.联合体投标没有提交联合体协议书
B.投标工期长于招标文件中要求的工期
C.投标保函金额少于招标文件的要求
D.未详细说明使用专利施工的技术细节

【答案】 D
108、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间而其他工程需要使用该设备时，正确的做法为()
A.承包人可自行调运到其他工地
B.为了保证后续工程的施工，不得调出工地
C.经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地
D.经过业主书面同意后，可以调运到其他工地

【答案】 C
109、根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.列明“通用合同条款”
B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜
C.明确“投标人须知”的修改内容
D.判明评标的方法和因素

【答案】 B
110、由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，下列做法正确的是（ ）。
A.为买方进行考核的机会不超过两次
B.如最终未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署验收款支付函
C.验收款支付函签署后6 个月内，卖方仍有义务应买方要求提供相关技术服务
D.买方无需承担卖方提供技术服务的费用

【答案】 B
111、设计团队招标主要通过对（　）进行评审确定中标人。
A.设计单位资质等级
B.设计单位的业绩
C.拟派设计团队负责人的实力信誉
D.拟派设计团队的综合能力

【答案】 D
112、（2017年真题）根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（　）。
A.2%
B.3%
C.5%
D.10%

【答案】 A
113、 关于投标人资格审查的说法，正确的是（ ）。
A.工程设计行业资质只设甲级
B.取得工程设计行业资质的企业，可以承接各行业的建设工程设计业务
C.判定投标人是否具备承担勘察设计任务的能力，通常要进一步审查投标单位人员的技术力量
D.通过投标人报送的近6个月完成工程项目业绩表，评定他的设计能力与水平

【答案】 C
114、对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有（　）。
A.抽检比例和取样方法
B.抽检数量和检测方法
C.检测方法和抽检比例
D.取样方法和抽检数量

【答案】 A
115、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（　　）。
A.执行监理人编制的施工安全摺施