2025年设备监理师之设备监理合同能力检测试卷A卷附答案.docx

2025年设备监理师之设备监理合同能力检测试卷A卷附答案

单选题（共800题）
1、与指定分包商签订分包合同的当事人是( )。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.承包商

【答案】 D
2、根据《招标投标法》，投标人少于( )个时，招标人应当依法重新招标。
A.2
B.3
C.4
D.5

【答案】 B
3、投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。
A.投标文件的密封不符合招标文件的要求
B.投标文件中附有招标人不能接受的条件
C.购买招标文件后不递交投标文件
D.中标人未能在规定期限内提交履约保证金

【答案】 D
4、诉讼时效的中止，只能发生在诉讼时效期间的( )。
A.最后4个月
B.最后6个月
C.最后3个月
D.最后2个月

【答案】 B
5、在( )后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。
A.工程竣工
B.业主接收工程
C.签发工程接收证书
D.签发履约证书

【答案】 C
6、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使( )。
A.追认权或者拒绝权
B.催告权或者撤销权
C.追认权或者撤销权
D.同意权或者拒绝权

【答案】 A
7、承包商提交履约保证的期限是( )。
A.收到中标函后的28天内
B.签订合同后的28天内
C.收到开工通知后的28天内
D.设备工程合同生效前

【答案】 A
8、按照《建设工程安全生产管理条例》，由施工单位进行安全生产教育培训的人员是( )。
A.安装拆卸工
B.钢筋工
C.专职安全生产管理人员
D.项目负责人

【答案】 B
9、根据《担保法》，债权人和保证人对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人承担保证责任的方式是( )。
A.一般保证
B.保证人要求的方式
C.债权人要求的方式
D.连带责任保证

【答案】 D
10、当工程施工过程中有分包商参与时，应掌握各分包商的HSE管理情况，避免可能发生的不利事件对整个工程的实施和其他人员造成影响的是( )。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.承包商

【答案】 D
11、根据《招标投标法》，评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以( )。
A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件
B.降低评标标准，宣布综合得分最高者中标
C.向招标人建议中标候选人，由招标人酌情决定
D.否决所有投标

【答案】 D
12、招标文件要求招标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过( )。
A.招标项目估算价的10%
B.中标合同金额的10%
C.招标项目估算价的5%
D.中标合同金额的2%

【答案】 B
13、《担保法》规定，在留置权的实现过程中，债权人留置财产后，应当确定债务人履行债务的期限不少于( )个月。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 B
14、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使( )。
A.追认权或者拒绝权
B.催告权或者撤销权
C.追认权或者撤销权
D.同意权或者拒绝权

【答案】 A
15、FIDIC“新黄皮书”中，按合同规定的计量方法，实际支付给承包商的金额是( )。
A.进度款
B.结算款
C.合同价格
D.保留金

【答案】 C
16、根据《民事诉讼法》，因设备采购合同纠纷提起的诉讼，由( )人民法院管辖。
A.原告住所地
B.合同签订地
C.合同标的物所在地
D.被告住所地或合同履行地

【答案】 D
17、2006年5月10日，甲公司向乙公司发出要约，要约中说明乙公司在5月16日前答复有效。甲公司发出要约后后悔，遂于5月11日发出取消要约的通知。要约于5月12日到达乙公司，取消要约的通知于5月13日到达乙公司。乙公司于5月14日做出承诺，该承诺于5月15日到达甲公司。根据题义，下列表述正确的是( )。
A.要约被撤销
B.承诺生效
C.要约失效
D.要约被撤回

【答案】 A
18、工程师管理合同过程中，无权处理的事项是( )。
A.指示承包商调查引发工程质量缺陷的原因
B.撤销对承包商任命的承包商代表的同意
C.修改合同中业主的职责
D.为了检验承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件

【答案】 C
19、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，工程师应在收到承包商要求索赔的最终详细报告后( )内作出回应，表示批准或不批准并附具体意见。
A.14天
B.21天
C.28天
D.42天

【答案】 D
20、根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是( )。
A.某新式武器的设计
B.地震灾区道路抢修
C.部分使用国有投资项目的施工
D.全部国有投资的项目前期咨询

【答案】 C
21、基于现场保安，负责阻止未经授权的人员进入现场的是( )。
A.工程师
B.承包商
C.业主
D.保安公司

【答案】 B
22、如果业主打算更换工程师，应提前( )天向承包商通知有关拟替换的工程师信息。
A.14
B.28
C.35
D.42

【答案】 D
23、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第( )天后开始。
A.14
B.28
C.56
D.84

【答案】 C
24、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是( )。
A.发件人的主营业地
B.发件人的经常居住地
C.收件人的主营业地
D.收件人的经常居住地

【答案】 C
25、在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是( )。
A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的
B.人民法院受理债务入破产案件，中止执行程序的
C.主合同争议未经审判的
D.债务人无偿转让财产的

【答案】 C
26、当工程师动用暂定金额指示承包商从指定渠道购买生产设备、材料或服务时，承包商应得到款项是( )。
A.承包商为此工作实际支付的成本
B.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费
C.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的利润
D.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费和利润

【答案】 D
27、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法律关系是( )。
A.物权关系
B.雇佣关系
C.债权关系
D.产权关系

【答案】 C
28、依法必须进行招标的项目，招标人公示中标候选人的公示期不得少于( )日。
A.l
B.2
C.3
D.5

【答案】 C
29、在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权向( )提出赔偿要求。
A.本单位安全生产管理人员
B.政府安全生产监管部门
C.本单位
D.本单位上级主管部门

【答案】 C
30、下列文件中，属于确认承包商的工作成果是否符合合同的重要依据的是( )。
A.设计文件
B.业主要求
C.承包商文件
D.投标书

【答案】 B
31、单位工程的竣工试验，承包商由于业主应负责的原因遇到妨碍达14天以上，正确的处理方法是( )。
A.视为在竣工试验本应完成的日期业主已接收了该单位工程
B.视为在竣工试验本应完成的日期承包商已完成了竣工试验
C.工程师应另行通知承包商进行竣工试验的日期
D.承包商可自行完成竣工试验

【答案】 A
32、《安全生产法》确定的安全生产管理方针是( )。
A.行业管理、企业负责
B.安全为了生产、生产必须安全
C.安全第一、人人有责
D.安全第一、预防为主

【答案】 D
33、承包商按照工程师的指示更新了进度计划，并按照新的进度计划实施设备工程。承担由此带来的风险和费用的是( )。
A.工程师承担风险，承包商承担费用
B.工程师承担风险，业主承担费用
C.承包商承担风险和费用
D.业主承担风险和费用

【答案】 C
34、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于( )。
A.可撤销合同
B.附期限合同
C.附条件合同
D.无效合同

【答案】 C
35、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于( )。
A.可撤销合同
B.附期限合同
C.附条件合同
D.无效合同

【答案】 C
36、如果承包商需要另外临时征地作为附加工作区域，应当征得( )同意。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.政府主管部门

【答案】 B
37、FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前( )天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
38、设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从( )之日起开始计算。
A.签发初步验收证书
B.启动试车
C.性能验收试验
D.签发最终验收证书

【答案】 A
39、世达公司投资的某工程项目依法应进行招标投标。世达公司的下列行为中，不符合招标投标法规定的是( )。
A.世达公司委托某工程咨询公司编制了标底
B.世达公司自行选择了招标代理机构
C.世达公司的招标文件中写明了评标的标准
D.世达公司的招标文件中写明了评标委员会专家名单

【答案】 D
40、根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是( )。
A.某新式武器的设计
B.地震灾区道路抢修
C.部分使用国有投资项目的施工
D.全部国有投资的项目前期咨询

【答案】 C
41、根据《建设工程质量管理条例》，设备安装工程的最低保修期限为( )。
A.设计文件规定的合理使用年限
B.双方约定的合理使用年限
C.2年
D.5年

【答案】 C
42、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的( )天内，向业主发出期中付款证书。
A.14
B.28
C.42
D.56

【答案】 B
43、劳动争议仲裁时效期间为( )。
A.60天
B.6个月
C.1年
D.2年

【答案】 C
44、保险合同是( )约定保险权利义务关系的协议。
A.投保人与被保险人
B.投保人与受益人
C.投保人与保险人
D.保险人与被保险人

【答案】 C
45、在设备工程合同谈判中，将卖方对卖出后的货物提供售后质量保修服务的期限称为( )。
A.缺陷责任期
B.质量保证期
C.缺陷通知期
D.设备维修期

【答案】 C
46、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是( )。
A.违约责任
B.行政责任
C.经济责任
D.缔约过失责任

【答案】 D
47、在买卖合同中，买受人的义务有( )。
A.对标的物提供质量保证
B.受领标的物
C.对标的物提供权利担保
D.提供有关单证和资料

【答案】 B
48、基于安全施工的保障，在( )前，承包商应提供围栏、照明设施、保卫器材等安全保障设施。
A.进入施工现场
B.工程开工
C.工程竣工移交
D.获得履约证书

【答案】 C
49、在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得( )的同意。
A.业主
B.项目经理
C.工程师
D.工程师代表

【答案】 C
50、根据《招标投标法实施条例》，招标人可以采用邀请招标方式的情形是( )。
A.主要工艺、技术采用特定专有技术
B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求
C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
D.国有资金投资占控股或者主导地位

【答案】 C
51、在设备承揽合同中，承揽人将辅助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由( )。
A.第三人向定作人负责
B.承揽人与第三人共同向定作人负责
C.承揽人向定作人负责
D.承揽人与第三人向定作人承担连带责任

【答案】 C
52、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是( )。
A.全部使用国有资金投资的项目
B.部分使用国有资金投资的项目
C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目
D.使用外国政府贷款的项目

【答案】 C
53、法律关系是一定的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成的( )关系。
A.道德关系
B.权利义务关系
C.人际关系
D.民事关系

【答案】 B
54、当事人依法经过协商，可以变更合同，当事人对合同变更的内容约定不明确的( )。
A.按变更的内容确定
B.由仲裁机构裁决决定合同内容
C.推定为未变更
D.重新确定合同内容

【答案】 C
55、承包商的设计、承包商文件、工程的实施和完成，均应遵守的相关法律法规、技术标准和规范的版本，这些版本是指在( )时正在使用的。
A.基准日期
B.投标截止日期
C.中标通知到达承包商
D.开工日期

【答案】 A
56、根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是( )。
A.外商投资工业项目
B.涉及国家安全工程
C.关系社会公共利益的大型基础设施
D.抢险救灾工程

【答案】 C
57、FIDIC“新黄皮书”中，，业主和承包商在签订合同时，中标函和协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是( )。
A.中标合同金额
B.合同价格
C.承包商的报价金额
D.评标价格

【答案】 A
58、设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从( )之日起开始计算。
A.签发初步验收证书
B.启动试车
C.性能验收试验
D.签发最终验收证书

【答案】 A
59、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，( )是正确的。
A.2012年3月3日
B.2012年3月16日
C.2012年3月20日
D.2012年6月10日

【答案】 B
60、下列( )财产可以抵押。
A.土地所有权
B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权
C.以公开协商方式取得的土地承包经营权
D.有争议的财产

【答案】 C
61、甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙两套重要设备，使得合同难于履行，给乙造成了损害。此时，乙有权请求人民法院( )。
A.解除甲乙之间的合同
B.撤销甲乙之间的合同
C.撤销甲转让设备的行为
D.变更甲转让设备的价格

【答案】 C
62、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于( )地位。
A.原告
B.第三人
C.证人
D.被告

【答案】 C
63、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是( )。
A.法人
B.自然人
C.销售者
D.仓储者

【答案】 B
64、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给( )。
A.工程师
B.监理公司
C.业主
D.安全生产主管部门

【答案】 A
65、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得( )的补偿。
A.工期延长
B.相应费用
C.合理利润
D.工期延长和相应费用加合理利润

【答案】 D
66、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的( )，属于可变更或可撤销的民事行为。
A.意思表示真实
B.行为不得违反法律
C.行为人具有相应的行为能力
D.行为不得违反社会公共利益

【答案】 A
67、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过( )。
A.合同价格
B.最终付款证书中确认的金额
C.竣工结算总额
D.中标合同金额

【答案】 D
68、某一必须招标的施工项目，采用综合评估法评标。评标委员会经评审，推荐的3名中标候选人：甲报价1000万元，评标得分96；乙报价980万元，评标得分90，丙报价950万元，评标得分95。下列关于中标人的确定和合同金额的说法，正确的是( )。
A.中标人为甲，合同价为950万元
B.中标人为甲，合同价为1000万元
C.中标人为丙，合同价为950万元
D.中标人为乙，合同价为980万元

【答案】 B
69、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是( )。
A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉
B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力
C.当事人可以通过调解程序解决合同争议
D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁

【答案】 C
70、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，( )。
A.视为数量和质量符合约定
B.视为数量和质量不符合约定
C.卖方可以行使催告权
D.视为卖方违约，追究违约责任

【答案】 A
71、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以( )形式，形成书面文件。
A.技术资料
B.商务资料
C.合同专用条件
D.合同补遗

【答案】 D
72、根据《招标投标法实施条例》，招标人具有编制招标文件和组织评标能力是指( )。
A.招标人是具备法人资格的经济实体
B.招标人是具有相应资质的企业法人
C.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员
D.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专家库

【答案】 C
73、承包商的设计、承包商文件、工程的实施和完成，均应遵守的相关法律法规、技术标准和规范的版本，这些版本是指在( )时正在使用的。
A.基准日期
B.投标截止日期
C.中标通知到达承包商
D.开工日期

【答案】 A
74、根据《保险法》，对保险合同中( )的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。
A.纠纷解决方式
B.免除保险人责任
C.保险费用收取
D.免除投保人责任

【答案】 B
75、在设备工程合同谈判中，将卖方对卖出后的货物提供售后质量保修服务的期限称为( )。
A.缺陷责任期
B.质量保证期
C.缺陷通知期
D.设备维修期

【答案】 C
76、基于安全施工的保障，在( )前，承包商应提供围栏、照明设施、保卫器材等安全保障设施。
A.进入施工现场
B.工程开工
C.工程竣工移交
D.获得履约证书

【答案】 C
77、一般情况下，设备工程在试运行期间生产的产品都属于( )的财产。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.指定分包商

【答案】 A
78、由于变更计划、制造要求而造成设计工作的返工、停工、窝工或修改时，委托人应( )。
A.按照合同约定支付设计费
B.依照设计人实际消耗的工作量增付费用
C.与设计人就设计费用问题重新协商
D.偿付逾期违约金

【答案】 B
79、如果出现缺陷的生产设备不能在现场修复，承包商可征得( )同意，将有缺陷的生产设备移出现场修复。
A.业主
B.业主代表
C.工程师代表
D.工程师

【答案】 A
80、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动，根据合同的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，( )。
A.工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额
B.获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额
C.应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费
D.应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整

【答案】 C
81、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是( )。
A.收到违约通知不改正
B.企业破产
C.放弃工程
D.不按合同规定实施工程

【答案】 B
82、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，( )是正确的。
A.2012年3月3日
B.2012年3月16日
C.2012年3月20日
D.2012年6月10日

【答案】 B
83、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的( )天内，向业主发出期中付款证书。
A.14
B.28
C.42
D.56

【答案】 B
84、某建设项目在施工招标中，投标人按照招标文件的要求提交了投标保证金。招标人最迟在( )日内，予以退还投标保证金。
A.开标后30
B.完成评标后15
C.发出中标通知书30
D.签订施工合同5

【答案】 D
85、大中型工程从发出中标通知书后的( )天内，双方应按照招投标文件订立书面合同。
A.30
B.28
C.20
D.15

【答案】 A
86、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是( )。
A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作
B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用
C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿
D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求

【答案】 A
87、根据《担保法》的规定，有关抵押表述正确的是( )。
A.只能由债务人提供抵押物
B.抵押人转移对抵押物的占有
C.抵押权人有权依法以抵押物的变卖价款优先受偿
D.债务人不履行债务时，抵押物归债权人所有

【答案】 C
88、由于变更计划、制造要求而造成设计工作的返工、停工、窝工或修改时，委托人应( )。
A.按照合同约定支付设计费
B.依照设计人实际消耗的工作量增付费用
C.与设计人就设计费用问题重新协商
D.偿付逾期违约金

【答案】 B
89、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于费用的解释，正确的是( )。
A.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费，但不包括利润
B.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，不包括管理费和利润
C.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润
D.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润

【答案】 A
90、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是( )。
A.由出卖人负责
B.由买受人承担
C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担
D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担

【答案】 D
91、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列投标文件中，开标时应当作为废标处理的是( )。
A.逾期送达的投标文件
B.没有送到指定地点的投标文件
C.关键内容字迹模糊、无法辨认的投标文件
D.未通过资格预审的申请人提交的投标文件

【答案】 C
92、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人撤回投标文件的，招标人退还其已收取的投标保证金的期限是( )。
A.投标截止时间前
B.收到投标人书面撤回通知时
C.收到投标人书面撤回通知之日起5日内
D.开标之日起15日内

【答案】 C
93、设备工程合同管理的根本任务是( )。
A.设备工程合同的签订、履行、保修
B.设备工程合同约定的设计、制造、安装
C.设备工程合同质量、进度、投资控制
D.与业主签订委托监理合同

【答案】 C
94、承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是( )。
A.即时处分权
B.使用权
C.留置权
D.收益权

【答案】 C
95、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是( )。
A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告
B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼
C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解
D.人民法院对该案件应当公开宣告判决

【答案】 D
96、收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，( )应尽快将投标保函退还承包商和其他未中标的投标者。
A.业主
B.评标委员会
C.监理工程师
D.监理工程师代表

【答案】 A
97、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是( )。
A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算
B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一
C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行
D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效

【答案】 C
98、FIDIC“新黄皮书”规定，如果工程师指示的工程暂停时间已经超过合同规定的期限，在收到承包商申请复工的通知后，工程师在( )天内没有给出许可，承包商即可采取相应的行动。
A.14
B.28
C.56
D.84

【答案】 B
99、每个设备工程合同签订后，合同正本应由( )保管。
A.合同管理部门
B.财务管理部门
C.合同执行部门
D.技术管理部门

【答案】 A
100、依据《合同法》的规定，出现( )订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。
A.违反法律法规规定
B.当事人恶意串通损害第三人利益
C.以合法形式掩盖非法目的
D.对方当事人采用欺诈手段

【答案】 D
101、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是( )。
A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任
B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任
C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任
D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任

【答案】 D
102、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的( )天内，工程师应当作出处理决定。
A.14
B.28
C.35
D.42

【答案】 D
103、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是( )。
A.全部使用国有资金投资的项目
B.部分使用国有资金投资的项目
C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目
D.使用外国政府贷款的项目

【答案】 C
104、根据我国《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任适用( )责任原则。
A.无过错
B.过错
C.推定过错
D.混合

【答案】 A
105、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于费用的解释，正确的是( )。
A.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费，但不包括利润
B.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，不包括管理费和利润
C.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润
D.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润

【答案】 A
106、设备采购合同中，买受人逾期付款，应依照( )的计算方法，支付逾期付款利息。
A.合同约定
B.买受人提供
C.银行延期付款规定
D.法律规定

【答案】 A
107、公民、法人或者其他组织对下列( )事项不服的，可以依照《行政复议法》申请复议。
A.行政立法行为
B.国防、外交等国家行为
C.对民事纠纷的仲裁、调解或处理
D.行政机关就土地、矿产等资源的所有权或者使用权归属所做的行政裁决

【答案】 D
108、根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对钢筋混凝土梁中用到的钢筋取样时，应当在( )。
A.建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测
B.监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测
C.设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测
D.建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

【答案】 D
109、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在( )内，及时提交索赔报告。
A.已经察觉索赔事由后28天
B.理应察觉索赔事由后28天
C.取得现场资料后28天
D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间

【答案】 D
110、“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的( )。
A.采取补救措施
B.赔偿损失
C.继续履行
D.违约金规则

【答案】 C
111、承包商应在设备工程或单位工程的( )之前，按照业主要求完成所有的缺陷或损坏部分的修补。
A.竣工时间
B.缺陷通知期期满
C.颁发接收证书
D.保留金返还

【答案】 B
112、根据索赔依据不同划分索赔，当事人按照合同条款进行的索赔是( )。
A.按约索赔
B.依法索赔
C.项目索赔
D.费用索赔

【答案】 A
113、债务人将合同的部分义务转让给第三人的，应当( )。
A.通知债权人
B.经债权人同意
C.与第三人约定且经主管部门批准
D.通知债权人并在合同管理机关备案

【答案】 B
114、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于( )。
A.缔约过失责任
B.违约责任
C.行政责任
D.经济责任

【答案】 A
115、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在( )之前。
A.开工日期
B.签发付款证书
C.签发接收证书
D.签发履约证书

【答案】 C
116、代理是代理人在代理权限内，以( )的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
A.代理人和被代理人
B.被代理人
C.第三人
D.自己

【答案】 B
117、无权代理属于( )行为。
A.无效
B.可变更的
C.可撤销的
D.效力待定的

【答案】 D
118、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指( )。
A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责
B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担
C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任
D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

【答案】 D
119、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有( )。
A.扣押权
B.留置权
C.处置权
D.抵押权

【答案】 B
120、根据《产品质量法》的规定，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满( )年丧失；但是，尚未超过明示的安全使用期的除外。
A.l
B.2
C.4
D.10

【答案】 D
121、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使( )。
A.追认权或者拒绝权
B.催告权或者撤销权
C.追认权或者撤销权
D.同意权或者拒绝权

【答案】 A
122、地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由( )承担该损失。
A.乙公司
B.甲公司
C.邮电部门
D.双方各一半

【答案】 B
123、基于员工健康和安全保障的需要，承包商应至少指派一名称职的( )，负责现场的安全和预防事故工作，并赋予其发布指示和采取各种措施预防事故发生的职权。
A.专职安全员
B.施工监督员
C.应急救援人员
D.专职医护人员

【答案】 A
124、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得( )。
A.低于当地同行业的标准
B.高于当地同行业的标准
C.低于本国同行业的标准
D.高于本国同行业的标准

【答案】 A
125、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公