2022-2025年监理工程师之合同管理通关试题库(有答案).docx

2022-2025年监理工程师之合同管理通关试题库(有答案)

单选题（共800题）
1、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（）。
A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认
B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效
C.经乙签字的全部有效
D.需委托造价管理部门确定

【答案】 B
2、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（　　）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。
A.1
B.14
C.28
D.56

【答案】 C
3、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，由（　）向行政管理部门报建申请。
A.发包人
B.勘察人
C.发包人或勘察人
D.发包人和勘察人

【答案】 A
4、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（ ）。
A.可以拒绝执行
B.应当执行，但可获得费用补偿
C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿
D.应当执行，不能获得补偿

【答案】 D
5、通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式，（　　）负责办理并承担费用，因此需在专用条款内明确。
A.承包人
B.发包人
C.分包人
D.监理人

【答案】 A
6、以下哪种隔墙不能用作一般教室之间的隔墙？( )
A.
B.
C.
D.

【答案】 B
7、材料采购合同履行管理中，除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后（）日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。
A.7
B.14
C.24
D.28

【答案】 A
8、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是（　　）。
A.发包人
B.监理人
C.承包人
D.监理人和承包人

【答案】 C
9、下列文件中，（ ）是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书。
A.履约保函
B.预付款保函
C.合同协议书
D.投标保证金

【答案】 C
10、以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是（　　）。
A.形式评审标准
B.资格评审标准
C.响应性评审标准
D.施工组织设计和项目管理机构评审标准

【答案】 D
11、我国标准规定：弱筋小麦粉中蛋白质含量（干基）为（　　）。
A.≤10.0%
B.≤11.0%
C.≤12.0%
D.≤13.0%

【答案】 A
12、采用最低评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是（　　）。（2013年真题改编）
A.按评标价确定中标人，按评标价订立合同
B.按评标价确定中标人，按投标价订立合同
C.按投标价确定中标人，按投标价订立合同
D.按投标价确定中标人，按评标价订立合同

【答案】 B
13、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质
C.承包人的综合资质只设甲级
D.承包人必须是组织，不能是自然人

【答案】 C
14、对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理方式有（）。
A.澄清发送给每一位投标人，同时说明问题的来源
B.召开投标预备会，并在会后将澄清发给每一位投标人
C.对于规定时间后提出的澄清请求，招标人仍应回复
D.澄清发出的时间距投标截止日期不足20天的，延长投标截止日期

【答案】 B
15、设计施工总承包合同模式下，（ ）是对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。
A.投标函
B.价格清单
C.承包人建议书
D.进度款支付分解表

【答案】 C
16、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由债务人自己提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（ ）。
A.应当先物保后人保
B.应当先人保后物保
C.可以任意选择物保或者人保优先受偿
D.与债务人协商确定

【答案】 A
17、以下有关设备招标的说法中，不正确的有（　）。
A.技术性能指标不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等
B.招标文件中规定的工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国家标准。
C.成套设备供应的投标人只能是生产厂家，而不能是工程公司或贸易公司
D.设备报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等的费用

【答案】 C
18、关于抹灰工程，下列说法错误的是( )。
A.凡外墙窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出腰线等，上面均应做流水坡度，下面均应做滴水线或滴水槽
B.室内墙面、柱面和门洞口的阳角，宜用1：2水泥砂浆做护角，高度不应低于2m
C.木结构与砖石结构、混凝土结构等相接处基体表面的抹灰，应先铺钉金属网并绷紧牢固。金属网与各基体搭接宽度不应小于100mm
D.人防地下室顶棚应在板底抹1：2.5水泥砂浆，15mm厚

【答案】 D
19、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（　）日向承包人发出开工通知。
A.7
B.10
C.14
D.15

【答案】 A
20、根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是（　　）。
A.勘察机构设置
B.勘察工作难点分析
C.发包人要求
D.勘察工作具体措施

【答案】 C
21、材料采购运输条款的要求，卖方预通知和正式通知买方的时间为（）。
A.7天和48小时
B.14天和48小时
C.7天和24小时
D.14天和24小时

【答案】 C
22、以下勘察设计资质符合要求的是（ ）。
A.工程勘察综合乙级资质
B.工程勘察劳务甲级资质
C.工程设计综合乙级资质
D.工程设计专业乙级资质

【答案】 D
23、根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是（　　）。
A.编制进度计划
B.对进度计划提出修改意见
C.控制施工工作按进度计划执行
D.检查进度计划的执行情况

【答案】 A
24、供货方逾期交货，如果采购方认为已不再需要，有权在接到发货协商通知后的（　）天内，通知供货方办理解除合同手续。但逾期不予答复视为同意供货方继续发货。
A.15
B.20
C.21
D.28

【答案】 A
25、（2018年真题）根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（　）之日止。
A.工程竣工验收
B.工程缺陷责任期满
C.签发工程移交证书
D.签发最终结清证书

【答案】 C
26、在计算标准人折合系数时，是以（　　）为标准人。
A.体重60 kg从事轻体力劳动的成年男子
B.体重65 kg从事轻体力劳动的成年男子
C.体重60 kg从事轻体力劳动的成年女子
D.体重60 kg从事中体力劳动的成年男子

【答案】 A
27、根据《标准施工合同》，工程实际竣工日期，为（ ）。
A.承包人提交竣工验收申请报告之日
B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日
C.发包人组织进行验收之日
D.工程接收证书颁发日

【答案】 A
28、公开招标过程中，资格预审应当在（ ）之前完成。
A.发标
B.开标
C.评标
D.决标

【答案】 A
29、根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是()。
A.一方因重大误解而订立的合同
B.双方协商一致订立的显失公平的合同
C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同
D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

【答案】 C
30、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（　）。
A.公司甲
B.公司乙
C.银行
D.登记机关

【答案】 A
31、关于承包人现场查勘的说法，错误的是（　　）。
A.承包人应对施工场地和周围环境进行查勘
B.在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险
C.发包人对其提供的原始资料错误按情况承担责任
D.承包人应对其阅读有关资料后，所做出的解释和推断负责

【答案】 C
32、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（ ）通知设计人。
A.职业资格
B.授权范围
C.技术职称
D.授权时间

【答案】 B
33、承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（）可代为办理，所需费用由（）承担。
A.发包人，发包人
B.发包人，承包人
C.监理人，发包人
D.监理人，承包人

【答案】 B
34、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为()。
A.已经成立
B.完备形式后成立
C.效力待定
D.未成立

【答案】 A
35、某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析，确定建筑设计标准，选择适用的技术规范，提出质量保障措施，从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于()
A.项目前期立项咨询
B.设计阶段监理
C.工程技术咨询服务
D.施工阶段监理

【答案】 C
36、设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法正确的是（）。
A.应在合同生效之日起90天内发出，否则发包人承担由此给设计人造成的损失
B.发包人应承担的损失包括设计人由此增加的费用，但不包括周期延误
C.因发包人原因逾期未能发出，设计人只能解除合同
D.表明自该通知中载明的开始设计日期计算设计服务期限

【答案】 D
37、中度活动相当于能量消耗为（　　）kcal/kg体重/min。
A.0.06
B.0.03
C.0.02
D.0.01

【答案】 B
38、设计施工总承包合同承包人需要变动保险合同条款时，应（ ）。
A.将变动结果及时通知发包人
B.事先征得发包人与监理人的同意
C.事先征得发包人同意，并通知监理人
D.事先征得监理人同意，并通知发包人

【答案】 C
39、（　　）是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。
A.货样买卖
B.试用买卖
C.分期交付买卖
D.分期付款买卖

【答案】 A
40、甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖 了企业印 章。现甲企业逾期没有还款，对于该债务清偿表述正确的是（ ）。
A.由于保证方式、范围、期间均没有明确约定，该保证合同无效
B.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任
C.乙银行仅有权要求丙企业对50万元债务本金承担责任
D.乙银行有权直接要求丙企业对50万元债务及利息、罚息承担责任

【答案】 D
41、技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，此时应采用（）。
A.最低投标价法
B.综合评估法
C.评标价法
D.合格制法

【答案】 A
42、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（　）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.招标公告
D.资格审查办法

【答案】 C
43、下列关于银皮书合同文件的优先解释顺序，正确的是（ ）。
A.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—投标书—明细表—业主要求
B.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—明细表—业主要求—投标书
C.合同协议书—专用合同条件—业主要求—明细表—通用合同条件—投标书
D.合同协议书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书

【答案】 D
44、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（　）。
A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款
B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法
C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶工措施和追加的费用
D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

【答案】 A
45、下列关于工程最终结清工作程序的说法中，不正确的是（ ）。
A.监理人应在承包人提交最终结清申请单后的21 天内完成核查
B.发包人应在收到监理人提出应支付给承包人的价款后14 天内完成审核
C.发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内将应支付款支付给承包人
D.监理人未在约定时间内核查又未提出具体意见的，视为同意承包人提交的最终结清申请

【答案】 A
46、在履约保证中，如是以履约保证书的形式出具，则数额应为（　　）。
A.合同价的5%
B.合同价的10%
C.合同价的20%
D.合同价的30%

【答案】 D
47、合同的（）尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。
A.专用条款和普通条款
B.专用条款和基本条款
C.通用条款和基本条款
D.通用条款和专用条款

【答案】 D
48、协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起（　　）内请求人民法院撤销该协议。
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年

【答案】 B
49、在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.投标保证金额不足，属于细微偏差
B.备品备件的价格可以单独报价
C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差
D.评标时不应考虑运费问题

【答案】 B
50、根据《标准施工合同》工程一切险的被保险人应是（　　）。
A.发包人和监理人
B.承包人和监理人
C.承包人和分包人
D.发包人和承包人

【答案】 D
51、下列关于资格审查办法的有限数量制说法正确的是（ ）。
A.通过详细审查申请人的数量不足3 个的，必须重新组织资格预审
B.通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，均通过资格预审
C.评分因素包括申请人的类似项目业绩
D.通过详细审查申请人的数量不足3 个的，只能直接招标

【答案】 C
52、如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后（　）日内免费替换。
A.7
B.14
C.28
D.30

【答案】 A
53、在AIA合同中的C序列，是（　）。
A.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同
B.总承包商与分包商之间合同的文本
C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本
D.雇主与建筑师之间合同的文本

【答案】 C
54、指定分包商条款的具体表现不包括（）。
A.承包商对指定分包商的违约需承担责任
B.招标文件中已说明了指定分包商的工作内容
C.承包商有合法理由时，可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理

【答案】 A
55、旅馆建筑设有活动隔断的会议室、多用途大厅，其活动隔断的空气声计权隔声量应不低于( )
A.35d
B.30dB
C.25dB
D.20dB

【答案】 A
56、（2019年真题）因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是（　）。
A.由被代理人自行承担责任
B.由代理人自行承担责任
C.由第三人自行承担责任
D.由被代理人与代理人承担连带责任

【答案】 D
57、关于投标保证金的递交说法错误的是（ ）。
A.不作为其投标文件的组成部分
B.按投标人须知前附表规定的投标保证金格式递交投标保证金
C.境内投标人可以以现金或者支票形式提交投标保证金
D.联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交

【答案】 A
58、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是()。
A.接受该优惠条件
B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考
C.拒绝接受该优惠条件
D.将该投标人的投标按废标处理

【答案】 C
59、卖方未能按时交付合同材料时，应向买方支付迟延交货违约金，关于该违约金的说法正确的是（）。
A.迟延交付违约金以天为单位计算
B.每天迟延交付违约金为合同价格的0.08%
C.迟延交付违约金的最高限额为迟延交付材料金额的10%
D.支付迟延交货违约金后，卖方可以不再交付合同材料

【答案】 A
60、根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（　）之日止。
A.工程竣工验收
B.工程缺陷责任期满
C.签发工程移交证书
D.签发最终结清证书

【答案】 C
61、下列关于标底的说法正确的是（ ）。
A.是招标文件的必备内容
B.不等于工程的概（预）算
C.等于合同价格
D.在招标过程中应当保密

【答案】 B
62、不属于最低评标价法中初步评审阶段工作内容的是（ ）。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工方案合理性评审

【答案】 D
63、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过（　　）日。
A.14
B.21
C.28
D.30

【答案】 A
64、甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()
A.有效
B.无效
C.效力待定
D.可变更或撤销

【答案】 C
65、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（　）。
A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”
B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序
C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触
D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要

【答案】 B
66、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。
A.货样买卖属于即时买卖合同
B.货样买卖应当封存样品
C.样品是交付标的物时的质量参考
D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担

【答案】 B
67、（2018年真题）招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（　）天，应相应延长投标截止时间。
A.5
B.10
C.15
D.20

【答案】 C
68、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的( )天内提请发包人进行工程验收。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
69、银皮书规定，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（）天内，向承包商支付应付的最终款额。
A.7
B.14
C.24
D.42

【答案】 D
70、下列关于设计施工总承包合同的特点，说法不正确的是（ ）。
A.设计方案不一定最优
B.发包人对承包人的监督和检查力度减弱
C.可以减少设计变更
D.增加承包人的索赔

【答案】 D
71、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（　），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
A.发生后的28天内
B.全部消除后
C.影响结束后的14天内
D.影响结束后的28天内

【答案】 D
72、评标委员会的成员应为（　　）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
A.3
B.5
C.7
D.9

【答案】 B
73、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（　）日。
A.14
B.21
C.28
D.30

【答案】 A
74、关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法
B.投标文件载明的交货期满足**要求的，***
C.评标时不考虑运输费用
D.评标时不对价格进行**计算

【答案】 A
75、根据《标准施工总承包招标文件》，承包人应保证其投保第三者责任险在（　　）前一直有效。
A.签发工程验收证书
B.出具最终结清证书
C.提交竣工验收报告
D.颁发缺陷责任期终止证书

【答案】 D
76、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）计价方式的说法正确的是（　　）。
A.采用成本加酬金的计价方式
B.成本部分由承包商承担
C.GMP 一经设定，在实施过程中不得调整
D.工程实际总费用超过GMP 的部分由业主承担

【答案】 A
77、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。
A.发包人严重拖欠工程进度款
B.发包人拖延组织工程竣工验收
C.发包人拒绝支付工程竣工结算款
D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料

【答案】 C
78、某招标项目，招标人在原定投标截止日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少应延长（　）天。
A.5
B.10
C.15
D.20

【答案】 A
79、根据《标准施工招标文件》，建筑工程项目一般应由（ ）投保建筑工程一切险。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.分包人

【答案】 B
80、对于抢险救灾的工程，一般采用（　）的计价方式。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.可调总价合同
D.成本加酬金合同

【答案】 D
81、设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（ ）。
A.5%
B.10%
C.25%
D.30%

【答案】 C
82、设计施工总承包合同中,由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（　　）。
A.实际合同价
B.签约合同价
C.预计合同价
D.约定合同价

【答案】 B
83、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。
A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间
B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准
C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用
D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有

【答案】 B
84、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（　　）承担。
A.发包人
B.监理人
C.发包人和承包人共同
D.承包人

【答案】 D
85、关于留置的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.留置权可以通过合同的约定产生
B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提
C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D.施工合同不可实施留置权

【答案】 D
86、由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（　　）。
A.否决其投标
B.优先中标
C.重新报价
D.直接中标

【答案】 A
87、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。
A.3天前
B.7天前
C.10天前
D.14天前

【答案】 B
88、关于投标限价的说法，正确的是（ ）。
A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额
B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度
C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格
D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法

【答案】 D
89、根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（　）。
A.第三方保证
B.动产质押
C.既有建筑物抵押
D.银行保函

【答案】 D
90、蛋白质营养评价的方法包括（　　）。
A.蛋白质生物价
B.氨基酸评分模式
C.蛋白质功效比值
D.氨基酸评分
E.蛋白质净利用率

【答案】 A
91、根据《标准施工合同》，关于承包商违约解除合同后的说法正确的是（ ）。
A.合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行委托他人施工
B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任
C.合同解除后，发包人不应暂停对承包人的一切付款
D.承包人应在解除合同后7天内，依法办理转让手续

【答案】 A
92、下列属于响应性评审内容的是（ ）。
A.投标人的资质
B.财务状况
C.类似项目业绩
D.投标保证金

【答案】 D
93、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A.台风导致脚手架坍塌
B.雷电引起火灾
C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏
D.洪灾引起的沉降

【答案】 C
94、设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为（）。
A.从签订合同日起，至缺陷通知期结束
B.从签订合同日起，至完成施工义务
C.从工程开工日起，至完成保修义务
D.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止

【答案】 D
95、根据《标准材料采购合同》的规定，买方在全部合同材料交付后（　）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（　）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。
A.7日，3日
B.28日，3日
C.3个月，7日
D.6个月，7日

【答案】 C
96、以下有关施工企业职工意外伤害保险的说法，不正确的是（　　）。
A.提前竣工的，保险责任自行终止
B.工期延长的，保险责任自行延长至工程竣工
C.工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任
D.工程停工后重新开工的，累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定

【答案】 B
97、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（　）。
A.建设工程设计责任险应当由发包人投保
B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意
C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保
D.发包人应当为承包人的施工设备投保

【答案】 B
98、下列事项中，属于发包人在施工准备阶段应承担的义务是（　　）。
A.提供施工现场的地下管线资料
B.提供夜间施工使用的照明设施
C.做好施工现场地下管线的保护工作
D.负责施工现场的安全保卫

【答案】 A
99、下列关于建设工程设计施工总承包合同工程进度付款的说法，错误的是(　　)。
A.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付
B.合同履行过程中，合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表做出相应的调整，并报监理人批复
C.监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额
D.发包人不按期支付，按专用条款的约定支付逾期付款违约金

【答案】 A
100、关于承担违约责任的说法，正确的是()
A.无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任
B.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任
C.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任
D.因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任

【答案】 B
101、关于施工投标保证的表述中，符合《招标投标法实施条例》规定的是（ ）。
A.招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金
B.投标保证金除现金外，只能是银行出具的银行保函、现金支票
C.投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的20％
D.投标保证金应当由投标人在提交投标文件前3d递交给招标人

【答案】 A
102、根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（　）。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核

【答案】 A
103、FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，属于发包人对分包合同管理的是（　　）。
A.依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权
B.对分包工程的批准
C.对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理
D.对分包商的施工进行监督、管理和协调

【答案】 B
104、《招标投标法实施条例》规定，投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从（ ）之日起算。
A.发售招标文件
B.发出中标通知书
C.提交投标文件的截止
D.评标结束

【答案】 C
105、施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励，奖金应当由()支付。
A.委托人
B.承包人
C.委托人和承包人共同
D.政府主管部门

【答案】 A
106、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示（）。
A.可以拒绝执行
B.应当执行，但可获得费用补偿
C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿
D.应当执行，不能获得补偿

【答案】 D
107、施工合同履行中，发包人迟延提供由其负责采购的材料、工程设备，承包人向监理人提出索赔要求。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（ ）。
A.工期
B.费用
C.利润
D.以上均可以

【答案】 D
108、根据《合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是()。
A.债权人应当通知债务人
B.债权人应当经债务人同意才可转让
C.主权利转让后从权利并不随之转让
D.无论何种情形合同债权都可以转让

【答案】 A
109、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（　　）。
A.留置担保
B.保证担保
C.抵押担保
D.质押担保

【答案】 B
110、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是（　　）。
A.组织设计交底
B.编制施工环保措施计划
C.审批施工组织设计
D.组织论证专项施工方案

【答案】 A
111、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。
A.合同中规定此项工作为固定费率
B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过1%
C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%
D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%

【答案】 D
112、招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是()
A.投标人
B.招标人
C.招标代理机构人员
D.招标单位的纪检部门人员

【答案】 A
113、(2018年真题)《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（ ）。
A.投标截止日
B.开标之日
C.中标通知书发出之日
D.投标截止日前28日

【答案】 D
114、关于工程设计招标管理的说法，正确的是（　）。
A.一般采用邀请招标方式
B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目
C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标
D.对投标人的资格不进行审查

【答案】 B
115、钢是含碳量小于2%的铁碳合金，其中碳元素对钢的性能起主要作用，提高钢的含碳量会对下列哪种性能有提高？( )
A.屈服强度
B.冲击韧性
C.耐腐蚀性
D.焊接能力

【答案】 A
116、在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（ ）
A.投标文件没有按要求密封
B.投标人在投标有效期内撤销投标
C.中标人拒绝订立合同
D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正

【答案】 A
117、FIDIC系列合同，《施工合同条件》中承包商的试验，工程师应提前至少（ ）小时将其参加试验的意向通知承包商。
A.12
B.24
C.48
D.72

【答案】 D
118、在设计施工总承包合同中，下列合同文件解释顺序靠后的是( )。
A.合同协议书
B.发包人要求
C.承包人建议书
D.价格清单

【答案】 D
119、一般情况下由（　　）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
A.发包人
B.设备供应商
C.承包人
D.监理人

【答案】 C
120、施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时，必须写明的是()
A.申请仲裁的意思表示
B.仲裁事项
C.选定的仲裁委员会名称
D.适用的仲裁规则

【答案】 C
121、由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（　　）。
A.实际合同价
B.签约合同价
C.预计合同价
D.约定合同价