2025年监理工程师之合同管理题库及答案.docx

2025年监理工程师之合同管理题库及精品答案

单选题（共800题）
1、FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，属于工程师的主要责任和义务的是（）
A.做好项目资金安排
B.给予承包商现场占有权
C.确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事项等
D.工程师还可以向助手指派任务和委托部分权力，工程师有权修改合同

【答案】 C
2、下列关于标底的说法正确的是（ ）。
A.是招标文件的必备内容
B.不等于工程的概（预）算
C.等于合同价格
D.在招标过程中应当保密

【答案】 B
3、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由承包商提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（　）最有利的解释进行计价。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.善意第三方

【答案】 A
4、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（）。
A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认
B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效
C.经乙签字的全部有效
D.需委托造价管理部门确定

【答案】 B
5、泡沫混凝土外墙保温板是一种防水、保温效果都较好的新型外墙保温材料。当用于空心砖墙体外保温时，下列构造措施错误的是( )
A.保温板采用胶黏剂进行粘贴
B.保温板采用锚栓进行辅助加固
C.保温板外贴玻纤网布以防裂缝
D.保温板用于高层时应设置托架

【答案】 A
6、符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（　）天向承包人发出开始工作通知。
A.7
B.10
C.14
D.21

【答案】 A
7、根据《标准施工合同》，关于承包商违约解除合同后的说法正确的是（ ）。
A.合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行委托他人施工
B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任
C.合同解除后，发包人不应暂停对承包人的一切付款
D.承包人应在解除合同后7天内，依法办理转让手续

【答案】 A
8、根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的（　）日内向政府有关部门报送审查。
A.7
B.15
C.21
D.30

【答案】 A
9、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()
A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格
B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性
C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效
D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间

【答案】 B
10、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过（　　）日。
A.14
B.21
C.28
D.30

【答案】 A
11、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。
A.20
B.40
C.50
D.100

【答案】 C
12、承包人按暂停工作的约定暂停施工（　）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。
A.14
B.28
C.30
D.56

【答案】 B
13、FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()
A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定
B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担
C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式
D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为

【答案】 D
14、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（　）。
A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算
B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复
C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担
D.缺陷责任期最长不得超过1年

【答案】 A
15、合同法律关系客体的智力成果指的是（ ）。
A.建筑物
B.设计工作
C.技术秘密
D.工艺技术设备

【答案】 C
16、 FIDIC系列中，《施工合同条件》中，如果承包商提交接收申请28 天内，工程师仍未答复，则若工程达到规定条件，即视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第（）天竣工，且被视为已颁发了接收证书。
A.7
B.14
C.24
D.28

【答案】 B
17、根据美国AIA标准合同文本，关于CM合同的说法错误的是( )。
A.CM合同属于管理承包合同
B.代理型CM合同需要承担项目的实施风险
C.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类
D.风险型CM合同，其承包商应非常熟悉施工工艺和方法

【答案】 B
18、根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
A.办理出入施工现场的道路通行手续
B.建立施工现场质量管理体系
C.确定施工测量的基准点和基准线
D.收集地下管线和地下设施相关资料

【答案】 B
19、根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指()。
A.发包人组织的工程竣工验收合格日
B.工程施工合同由双方约定的完工日
C.工程接收证书中写明的实际竣工日
D.承包人施工任务的实际完工日

【答案】 C
20、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，监理人未在约定的期限内对承包人提交文件提出否定意见，则（ ）。
A.视为已获批准，监理人此后无权拒绝该项工作
B.视为已获批准，监理人此后仍有权拒绝该项工作
C.视为未获批准，但监理人此后无权拒绝该项工作
D.视为未获批准，监理人此后有权拒绝该项工作

【答案】 B
21、 设计施工总承包合同模式下，承包人可以索赔工期、费用和利润的是()。
A.发包人原因造成质量不合格
B.行政审批延误
C.为他人提供方便
D.发包人违约解除合同

【答案】 A
22、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。
A.20
B.40
C.50
D.100

【答案】 C
23、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（　）。
A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划
B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担
C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任
D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担

【答案】 A
24、（　　）是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。
A.事件
B.行为
C.权利
D.义务

【答案】 A
25、在建设工程施工招标中，关于标准施工招标文件的说法，正确的是（　）。
A.标准施工招标文件无法完整的约束招标投标主体行为
B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用
C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为
D.标准施工招标文件不具有强制性使用的效力

【答案】 C
26、根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是()
A.政策汇率调整
B.世界金融危机
C.政府投资政策变化
D.局部武装暴动

【答案】 D
27、可以以不动产作为担保财产的担保方式是（　　）。
A.定金
B.抵押
C.质押
D.留置

【答案】 B
28、关于抹灰工程，下列说法错误的是( )。
A.凡外墙窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出腰线等，上面均应做流水坡度，下面均应做滴水线或滴水槽
B.室内墙面、柱面和门洞口的阳角，宜用1：2水泥砂浆做护角，高度不应低于2m
C.木结构与砖石结构、混凝土结构等相接处基体表面的抹灰，应先铺钉金属网并绷紧牢固。金属网与各基体搭接宽度不应小于100mm
D.人防地下室顶棚应在板底抹1：2.5水泥砂浆，15mm厚

【答案】 D
29、下列招标人对施工投标保函的处理方法中，正确的是( )。
A.未中标的投标人不退还
B.中标的投标人在中标的同时退还
C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还
D.未中标的投标人不可向招标人索回投标保函

【答案】 C
30、关于设计招标与工程项目实施阶段其他招标在程序上的主要区别，说法错误的是（）。
A.虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性.长效性和创新性影响
B.招标人可以不征得未中标人的书面同意，直接采用其投标文件中的技术方案，但应给予合理的使用费
C.设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判
D.设计招标可以按设计工作深度的不同分期进行，但设计进度计划需要满足总体投资计划及配合施工安装和采购工作的要求

【答案】 B
31、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（　）。
A.建设工程设计责任险应当由发包人投保
B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意
C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保
D.发包人应当为承包人的施工设备投保

【答案】 B
32、甲、乙签订借款合同，关于该借款合同法律关系的要素，说法不正确的是（）。
A.主体为合同当事人，即甲.乙
B.该借款合同法律关系的客体不属于物
C.客体为合同法律关系主体权利和义务所共同指向的对象，即甲.乙之间的借款
D.内容为合同约定的权利和义务，即贷款人提供借款，要求还款；借款人取得借款，按期还款，且互为权利.义务

【答案】 B
33、(2017年真题)根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（ ）。
A.投标函→合同协议书→通用合同条款
B.投标函→通用合同条款→合同协议书
C.合同协议书→投标函→通用合同条款
D.合同协议书→通用合同条例→投标函

【答案】 C
34、根据《标准设备采购合同》，对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注（　　）。
A.此端朝上，请勿倒置
B.重心、起吊点
C.尺寸，重量
D.危险标识

【答案】 B
35、标准施工招标资格预审文件的主要内容不包括（）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.资格审查办法
D.评标办法

【答案】 D
36、 设计施工阶段的总承包合同规定，（ ）应对施工场地和周围环境进行查勘，核实发包人提供资料，并收集与完成合同工作有关的当地资料，以便进行设计和组织施工。
A.工程师
B.承包人
C.监理人
D.分包人

【答案】 B
37、由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（　　）。
A.否决其投标
B.优先中标
C.重新报价
D.直接中标

【答案】 A
38、根据九部委发布的标准设计合同，发包人应提前（　）向设计人发出开始设计通知。因发包人原因造成合同签订之日起（　）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.7天，60天
B.7天，90天
C.14天，60天
D.14天，90天

【答案】 B
39、下列关于合同法律关系的说法，正确的是（）。
A.合同法律关系可以没有客体
B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体
C.法律事实只包括行为
D.行为和事件能够引起合同法律关系的消灭

【答案】 D
40、下列关于合同争议评审组的说法正确的是（）。
A.由发包人负责组建
B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成
C.作出的评审意见具有强制约束力
D.负责拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件

【答案】 B
41、施工阶段承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额称为（ ）。
A.暂列金额
B.合同价格
C.估算价
D.质量保证金

【答案】 B
42、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为()。
A.工程竣工验收报告经发包人认可后28天
B.提交工程竣工验收报告后28大
C.移交工程后14天
D.通过工程竣工验收后14天

【答案】 A
43、关于法律事实的说法，正确的是（　）。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

【答案】 D
44、关于抵押的说法，正确的有（　）。
A.抵押物只能是不动产
B.抵押人不再负有保管抵押物的义务
C.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人
D.抵押人转让抵押物须经抵押权人同意

【答案】 D
45、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()
A.工程规划设计的建议权
B.工程款支付审核和签认权
C.工程项目设计标准的认定权
D.协调工程项目有关协作单位的主持权

【答案】 C
46、根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。
A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保
B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保
C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保
D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保

【答案】 D
47、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制

【答案】 A
48、施工过程中，监理人为了便于工程进度管理，可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划，特别是合同进度计划关键线路上的（　　）的详细施工计划。
A.单项工程或单位工程
B.单位工程或分部工程
C.分部工程或分项工程
D.分项工程或检验批

【答案】 B
49、程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境的采购方式是（　）。
A.招标选择供货商
B.询价选择供货商
C.直接向供货商订购
D.服务采购

【答案】 A
50、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（　）。
A.承包人承担工期和费用的损失
B.延长合同工期，费用不予补偿
C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿
D.延长合同工期并给予相应的费用补偿

【答案】 A
51、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是()。
A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止
B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止
C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同
D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同

【答案】 D
52、邀请招标的优点不包括（）
A.投标人事先可以确定
B.投标人的数量事先可以确定
C.缩短了招投标周期
D.评标工作量大

【答案】 D
53、合同的（）尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。
A.专用条款和普通条款
B.专用条款和基本条款
C.通用条款和基本条款
D.通用条款和专用条款

【答案】 D
54、由于采购方在合同内填错到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由（ ）承担。
A.采购方
B.代运方
C.供货方
D.采购方和供货方共同

【答案】 A
55、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（　　）制度。
A.发包人签证
B.勘察人签证
C.监理人签证
D.监理人核查

【答案】 A
56、材料采购合同履行中，若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处理方式是（）。
A.按合同有关条款执行
B.按交易习惯确定
C.执行买受人要求
D.达成补充协议

【答案】 D
57、《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（　　）个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。
A.6
B.12
C.18
D.24

【答案】 B
58、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()
A.A银行1000万元，B银行2000万元
B.A银行1800万元，B银行1200万元
C.A.B银行各项工作1500万元
D.A银行2000万元，B银行1000万元

【答案】 A
59、以下（　　）不是调查的具体方法。
A.观察法
B.实验法
C.访谈法
D.专题小组讨论法

【答案】 B
60、经发包人代表授权的人员在授权范围内发出的指示效力，表述正确的是（　）。
A.应当经发包人代表确认后具有效力
B.应当经发包人确认后具有效力
C.与发包人代表发出的指示具有同等效力
D.其效力低于发包人代表发出的指示

【答案】 C
61、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（ ）。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判
B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定
C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担
D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担

【答案】 B
62、在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在( )支付或扣除。
A.竣工结算
B.下一次进度款中
C.本次进度付款中
D.以上都不正确

【答案】 C
63、下列属于勘察纲要或设计方案中内容的是（　）。
A.勘察或设计费用清单
B.勘察设计机构设置及岗位职责
C.联合体协议书
D.法人代表人身份证明

【答案】 B
64、设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法正确的是（ ）。
A.提前7 天向设计人发出
B.从发出该通知之日起计算设计服务期限
C.应在合同签订之日起60 天内发出
D.因发包人原因逾期未能发出，设计人应当解除合同

【答案】 A
65、工程设计招标采用的开标形式是（　）。
A.由招标单位直接宣读各投标人报价
B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序
C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价
D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序

【答案】 C
66、建设工程勘察合同关于发包人指示说法错误的是（　）。
A.发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认
B.紧急情况下，发包人代表可以签发临时书面指示
C.临时书面指示发出后48 小时内发出书面指示
D.逾期未发出书面确认函，临时书面指示应视为发包人的正式指示

【答案】 C
67、材料采购的评标中，响应性评审主要审查的内容不包括（）
A.投标内容
B.投标有效期
C.投标保证金
D.履约保证金

【答案】 D
68、（2017年真题）建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的（　）。
A.1/2
B.1/3
C.2/3
D.3/4

【答案】 C
69、 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的( )h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。
A.12
B.24
C.36
D.48

【答案】 B
70、建设工程设计合同履行过程中，下列行为属于设计人违约的是（　）。
A.转包、未经发包人同意擅自分包
B.未按合同约定支付设计费用
C.发包人无法履行合同
D.发包人原因造成设计停止

【答案】 A
71、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（　　）承担。
A.发包人
B.监理人
C.发包人和承包人共同
D.承包人

【答案】 D
72、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（　　）协商后进行调整。
A.发包人和分包人
B.承包人和分包人
C.承包人和发包人
D.分包人和造价管理部门

【答案】 C
73、某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是()
A.试验室只接受发包人指示的试验项目
B.试验室应完成承包人要求的试验项目
C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责
D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任

【答案】 C
74、下列对承包人违约的处理，正确的是（）。
A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可向承包人发出整改通知
B.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，监理人可通知承包人立即解除合同
C.发生承包人违反合同规定的情况时，监理人应向承包人发出整改通知
D.发生承包人违反合同规定的情况时，发包人应向承包人发出立即解除合同通知

【答案】 C
75、人体膳食调查报告的主体内容应包括（　　）。
A.居民食物摄入状况
B.居民能量和主要营养素摄入状况
C.居民能量、蛋白质、脂肪的来源
D.居民膳食结构状况与膳食指南的比较
E.针对存在问题提出建议

【答案】 A
76、开标时，无权检查投标文件的密封情况的是（　）。
A.招标人
B.投标人
C.投标人推选的代表
D.招标人委托的公证机构

【答案】 A
77、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人的施工期应为()。
A.自2月1日始，至12月5日止
B.自2月1日始，至12月20日止
C.自2月5日始，至12月5日止
D.自2月5日始，至12月20日止

【答案】 A
78、(2018年真题)《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（ ）。
A.投标截止日
B.开标之日
C.中标通知书发出之日
D.投标截止日前28日

【答案】 D
79、甲向银行贷款 50 万元，乙公司在贷款合同的担保人栏目中加盖了公司的印章，甲逾期没有还款。下列对于该债务清偿的表述正确的是（）。
A.银行有权要求乙公司对50万元债务承担责任
B.乙公司在担保合同中没有约定是连带保证，可拒绝银行的要求
C.在贷款合同的担保人栏目中只有乙公司的印章，不能视为担保
D.银行必须先向甲追偿，经强制执行仍不能获得清偿时，才能要求乙公司承担责任

【答案】 A
80、以下勘察设计资质符合要求的是（ ）。
A.工程勘察综合乙级资质
B.工程勘察劳务甲级资质
C.工程设计综合乙级资质
D.工程设计专业乙级资质

【答案】 D
81、在确定国有资金占控股地位的依法必须招标项目的中标人时，做法正确的是（　　）。
A.根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人
B.通常确定排名第一的中标候选人为中标人
C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标
D.由评标委员会确定中标人

【答案】 A
82、 收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列行为中错误的是（　　）。
A.监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验
B.承包人将记录送交监理人后可继续施工
C.此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行
D.监理人应签字确认

【答案】 C
83、在施工过程中，监理人收到承包人的书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的(　　)天内做出变更指示。
A.3
B.7
C.14
D.28

【答案】 C
84、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，实施监理工作过程中的额外工作是指()
A.承包人的原因施工不能按期竣工，监理人延长监理工作时间
B.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后服务
C.委托人要求增加监理工作范围而增加的监理工作量
D.承包人的原因使监理工作受阻，导致增加的监理工作量

【答案】 B
85、工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()
A.招标人
B.评标委员会
C.招标代理机构
D.招标监督机构

【答案】 A
86、（2012年真题）某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（　　）。
A.中标通知书发出日
B.施工合同协议书签字日
C.保险合同签字日
D.工程材料运抵施工现场日

【答案】 D
87、建设工程勘察合同关于发包人指示说法错误的是（）。
A.发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认
B.紧急情况下，发包人代表可以签发临时书面指示
C.临时书面指示发出后48小时内发出书面指示
D.逾期未发出书面确认函，临时书面指示应视为发包人的正式指示

【答案】 C
88、对于具有持续影响的索赔事件，承包人提出索赔要求的方式正确的是（ ）。
A.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔意向通知书
B.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔通知书
C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交索赔通知书
D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交最终索赔通知书

【答案】 B
89、施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行使的权利是（ ）。
A.抵押权
B.质权
C.留置权
D.用益物权

【答案】 C
90、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（　　）为准。
A.原总价
B.原单价与工程量乘积之和
C.新总价
D.新单价与工程量乘积之和

【答案】 B
91、关于材料采购合同履行中，包装、标记、运输和交付说法错误的是（　　）
A.卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输
B.除专用合同条款另有约定外，合同材料启运后24小时之内正式通知买方
C.合同材料的所有权和风险自交付时起转移至卖方
D.如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换

【答案】 C
92、缺铁性贫血时可参考的实验室检查指标有（　　）。
A.红细胞压积
B.血红蛋白
C.原嘌呤
D.总铁结合力
E.血清铁

【答案】 A
93、甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同，甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限，该合同的效力状态为()
A.不成立
B.无效
C.可撤销
D.效力待定

【答案】 D
94、（2014年真题）关于合同法律关系的说法，正确的是（　　）。
A.合同法律关系可以没有内容
B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体
C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭
D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭

【答案】 C
95、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（　）。
A.借款合同
B.勘察合同
C.施工合同
D.技术转让合同

【答案】 A
96、投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。
A.交货期晚于招标文件规定的交货时间
B.可以减少招标文件说明的预付款金额
C.投标材料性能高于标准
D.交货期早于招标文件规定的交货时间

【答案】 B
97、关于评标委员会的说法，正确的是（）。
A.评标委员会成员的名单应当在中标结果确定前保密
B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定
C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3
D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

【答案】 A
98、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（ ） ．
A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款
B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法
C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I措施和追加的费用
D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

【答案】 A
99、关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（ ）。
A.卖方应在每一包装箱两侧以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记
B.每件能够独立运行的设备应整套装运，但该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等可以与相关主机分开装运
C.卖方应在施工场地车面上将合同设备交付给买方
D.交付后由卖方负责卸货

【答案】 C
100、关于基准日期的说法，不正确的是（ ）。
A.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28 天
B.规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任
C.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于选择日的价格
D.基准日期后，因法律法规、规范标准等的变化，导致承包人在合同履行中所需要的工程成本发生约定以外的增减时，相应调整合同价款

【答案】 C
101、材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。
A.转账结算或托收承付
B.托收承付或验单付款
C.验单付款或验货付款
D.验货付款或转账结算

【答案】 C
102、（2017年真题）建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（　）。
A.一切险
B.一切险加第三者责任险
C.一切险加人身保险
D.一切险加人身意外伤害险

【答案】 B
103、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。
A.设备和安装应当合并招标
B.可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型
C.应当由承包商负责采购
D.供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套

【答案】 B
104、根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（ ）。
A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款
B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用
C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项
D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

【答案】 C
105、工程勘察设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是（　）。
A.开标形式相同，评标原则不同
B.招标文件内容相同，评标原则相同
C.投标书的编制要求不同，开标形式相同
D.评标原则不同，招标条件不同

【答案】 D
106、按照《民法典》担保物权分编和合同编的规定，可以作为保证人的是（　）。
A.厂矿的职能部门
B.有限责任公司
C.政府机关
D.某高等学校

【答案】 B
107、某合伙企业与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，则下列说法正确的是（　　）。
A.合伙企业不能成为合同法律关系的主体
B.采购合同无效
C.合伙企业以其全部财产独立承担民事责任
D.合伙企业财产不足以清偿债务时，合伙人承担无限责任

【答案】 D
108、（2019年真题）设计合同中，定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自