2025年一级造价师之建设工程造价管理强化训练试卷B卷附答案.docx

2025年一级造价师之建设工程造价管理强化训练试卷B卷附答案单选题（共800题）1、为了有效地控制建设工程项目目标，可采取的组织措施之一是（）。A.制订工作考核标准B.论证技术方案C.审查工程付款D.选择合同计价方式【答案】 A2、（2020年真题）投资项目的资本结构是否合理，可通过分析（）来衡量。A.负债融资成本B.权益资金成本C.每股收益变化D.权益融资比例【答案】 C3、基准收益率的确定，一般以()为基础A.资金成本和机会成本B.行业的平均收益率C.目标利润D.行业的最低收益率【答案】 B4、某公司年初借款1000万，年利率5%，按复利计息。若在10年内等额偿还本息，则每年年末应偿还（ 万元。A.129.50B.140.69C.150.00D.162.89【答案】 A5、（2014年真题）进行投资方案敏感性分析的目的是（ ）。A.分析不确定因素在未来发生变动的概率B.说明不确定因素在未来发生变动的范围C.度量不确定因素对投资效果的影响程度D.揭示不确定因素的变动对投资效果的影响【答案】 D6、在项目建设的全过程的各个阶段中，都要进行相应的计价，这种（ ）计价是个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程。A.多次性B.组合性C.复杂性D.方法的多样性【答案】 A7、采用PFI融资方式，政府部门与私营部门签署的合同类型是（）。A.服务合同B.特许经营合同C.承包合同D.融资租赁台同【答案】 A8、已知某项目设计年生产能力为100万件产品，根据资料分析，估计单位产品价格为100元，单位产品可变成本80元，年固定总成本为500万元，已知该产品销售税金及附加的合并税率为6，则用生产能力利用率表示的盈亏平衡点为（）。A.25.00B.35.71C.36.56D.40.36【答案】 B9、（2014年考题）某工程建设期2年，建设单位在建设期第1年初和第2年初分别从银行借入700万元和500万元，年利率8%，按年计息，建设单位在运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，则每年应偿还（）万元。A.452.16B.487.37C.526.36D.760.67【答案】 C10、修理费是为了保持固定资产的正常运转和使用，充分发挥使用效能，对其进行必要修理所发生的费用。在生产运营的各年中，修理费率的取值，一般采用()。A.固定值B.变动值C.不定值D.固定资产原值【答案】 A11、福费廷（FORFEIT）作为一种专门的代理融资技术，其本质是以（ ）方式进行融资。A.债券B.租赁C.信贷D.股权【答案】 C12、下列关于工程造价的基本内容说法正确的是（ ）。A.材料运杂费属于工程单价的计算依据B.工程结算文件一般由建设单位编制C.因工程误差而引起的工程造价增减值属于动态投资D.生产性建设项目总投资只包括固定资产投资【答案】 A13、商业银行的中期贷款是指贷款期限为()。A.在1年以内的B.超过1年至3年的C.超过1年至5年的D.超过1年至6年的【答案】 B14、审查建设工程设计概算的编制范围时，应审查的内容是（ ）。A.各项费用是否符合现行市场价格B.是否存在擅自提高费用标准的情况C.是否符合国家对于环境治理的要求D.是否存在多列成遗漏的取费项目【答案】 C15、基坑支护工程专项施工方案须经（）签字后实施。A.施工企业项目经理和现场监理工程师B.施工企业负责人和建设单位负责人C.建设单位负责人和总监理工程师D.施工企业技术负责人和总监理工程师【答案】 D16、提存是合同终止的情形之一，债务人将标的提存后，债权人领取提存物的权利期限为（）年。A.1B.3C.5D.10【答案】 C17、工程项目策划中，定义是要明确界定工程项目的（ ）。A.系统框架B.用途和性质C.规格和档次D.系统组成【答案】 B18、静态投资回收期与动态投资回收期相比，一般情况下（）。A.前者大于后者B.后者大于前者C.二者相等D.前三种情况都可能出现【答案】 B19、投资收益率指标评价投资方案经济效果的优点是（ ）。A.投资收益率指标作为主要的决策依据可靠B.正常生产年份的选择比较容易C.考虑投资收益的时间因素D.经济意义明确.直观，计算简便【答案】 D20、（2019年真题）根据标准施工招标文件，合同价的准确数据只有在（ ）后才能确定。A.后续工程不再发生工程变更B.承包人完成缺陷责任期工作C.工程审计全部完成D.竣工结算价款已支付完成【答案】 B21、关于业主与施工承包商之间的合同文件，应选用美国建筑师学会（AIA）合同条件体系中的（）。A.C系列B.D系列C.A系列D.B系列【答案】 C22、下列对于中标单位的确定说法错误的是（ ）。A.招标单位应确定排名第一的中标候选人为中标单位B.排名第一的中标候选人放弃中标则重新评标C.招标单位也可授权评标委员会直接确定中标单位D.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同可确定排名第二的中标候选人为中标单位【答案】 B23、以下几种合同形式中，建设单位容易控制造价，施工单位承担风险大的方式有（）。A.总价合同B.目标成本加酬金合同C.单价合同D.固定成本加酬金合同【答案】 A24、下列关于利息和利率的说法，正确的是（ ）。A.利率的高低取决于社会最低利润率的水平B.有效利率是指资金在计息中所发生的名义利率C.利率是用来衡量资金时间价值的重要尺度D.利率是一年内所获得的利息与借贷金额的终值之比【答案】 C25、招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止日期时间至少（ ）日前以书面形式发出。A.10B.15C.20D.30【答案】 B26、根据合同法规定，下列关于承诺的说法，正确的是()。A.承诺期限自要约发出时开始计算B.承诺通知一经发出不得撤回C.承诺可对要约的内容做出实质性变更D.承诺的内容应当与要约的内容一致【答案】 D27、下列不属于工程项目多方案比选的内容是（ ）。A.选址方案B.规模方案C.污染防治措施方案D.投产后经营方案【答案】 D28、在工程寿命周期成本分析中，进行系统设置费与该系统的开发、设置所用全部时间之间的权衡分析时采用的主要方法是（ ）。A.计划评审技术B.价值分析法C.赢得值分析法D.因素分析法【答案】 A29、（2018年真题）项目债务融资规模一定时，增加短期债务资本比重产生的影响是（ ）。A.提高总的融资成本B.增强项目公司的财务流动性C.提升项目的财务稳定性D.增加项目公司的财务风险【答案】 D30、根据工程造价咨询企业管理办法，工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起（）日内到建设工程所在地人民政府建设主管部门备案。A.15B.20C.30D.60【答案】 C31、生产性建设项目的总投资包括（）。A.建安工程投资和设备、工器具购置费B.建安工程投资和工程建设其他费用C.固定资产投资和流动资产投资D.固定资产静态投资和动态投资【答案】 C32、根据建筑法，建设单位在领取施工许可证之日起（ ）个月内开工。 A.0.5B.1C.2D.3【答案】 D33、对小规模纳税人而言，增值税应纳税额的计算式是（）。A.销售额征收率B.销项税额进项税额C.销售额征收率/（1-征收率）D.销售额（1征收率）征收率【答案】 A34、（2015年考题）某工程划分为3个施工工程、4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为5天，累计间歇时间为2天，累计提前插入时间为3天，该工程流水施工工期为（）天。A.29B.30C.34D.35【答案】 A35、根据标准设备采购招标文件相关规定，买方未能按合同约定支付合同价款的，延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的（ ）。A.3%B.5%C.8%D.10%【答案】 D36、在单代号网络计划中，设A工作的紧后工作有B和C，总时差分别为2天和5天，工作A、B之间时间间隔为8天，工作A、C之间的时间间隔为6天，则工作A的总时差为（ ）天。A.5B.8C.10D.12【答案】 C37、对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于分项工程的是（）。A.屋面工程B.钢筋工程C.基础工程D.地下防水工程【答案】 B38、下列工程项目管理组织机构中，具有较大的机动性和灵活性，能够实现集权与分权的最优结合，但因有双重领导，容易产生扯皮现象的是（ ）。A.矩阵制B.直线职能制C.直线制D.职能制【答案】 A39、下列有关工程项目计划体系中，描述正确的是（ ）。A.承包单位的计划体系包括工程项目建设总进度计划B.投资计划年度分配表属于工程项目年度计划的内容C.年度计划项目表是用来阐明各单位工程的建设总规模及本年计划完成情况的文件D.年度计划项目是用来确定年度施工项目的投资额和年末形象进度，并阐明建设条件的落实情况的文件【答案】 D40、（ ）是项目公司资本结构决策的依据。A.权益资金成本B.边际资金成本C.个别资金成本D.综合资金成本【答案】 D41、生产性建设项目的总投资包括（）两部分。A.建安工程投资和设备、工器具购置费B.建安工程投资和工程建设其他费用C.固定资产投资和流动资产投资D.固定资产静态投资和动态投资【答案】 C42、（2015年考题）某产品甲，乙，丙，丁4个部件的功能重要性系数分别为0.25，0.30，0.38，0.07，现实成本分别为200元，220元，350元，30元。按照价值工程原理，应优先改进的部件是（）。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】 C43、将投资方案经济效果评价方法划分为静态评价方法和动态评价方法的依据是计算是否考虑了（ ）。A.通货膨胀B.资金时间价值C.建设期利息D.建设期长短【答案】 B44、按我国合同法的规定，合同履行的原则主要包括（）。A.全面适当履行原则和诚实信用原则B.全面适当履行原则和公平、公正原则C.诚实信用原则和公平、公正原则D.全面适当履行原则和公平、公正、公开原则【答案】 A45、下列工程项目目标控制的措施中,属于技术措施的是（ ）。A.充实控制机构,加强相互沟通B.对设计变更方案进行技术经济分析C.通过科学试验确定新材料的适用性D.确定对目标控制有利的承发包模式【答案】 C46、根据招标投标法实施条例，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的情形是（ ）A.需要向原中标人采购工程、货物或者服务B.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择C.需要采用不可替代的专有技术D.采购人依法能够自行生产【答案】 B47、对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于分项工程的是（）。A.屋面工程B.钢筋工程C.基础工程D.地下防水工程【答案】 B48、（2015年考题）根据建设工程质量管理条例，下列工程中，需要编制专项施工方案组织专家进行论证，审查的是（ ）。A.爆破工程B.起重吊装工程C.脚手架工程D.高大模板工程【答案】 D49、单位工程竣工成本分析的内容不包括A.竣工成本分析B.主要资源节超对比分析C.技术措施执行效果的分析D.主要技术节约措施及经济效果分析【答案】 C50、在投资项目经济评价中进行敏感性分析时，首先应确定分析指标，如果要分析产品价格波动对投资方案超额净收益的影响，可选用的分析指标是（）。A.投资回收期B.净现值C.内部收益率D.借款偿还期【答案】 B51、根据政府采购法实施条例相关规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的（） 。A.2%B.3%C.5%D.8%【答案】 A52、根据关于工伤保险费率问题的通知，建筑安装业工伤保险的基准费率应控制在用人单位职工工资总额的（ ）左右。A.0.5B.1.0%C.1.1%D.2.0%【答案】 C53、一般情况下，安装工程一切险承保的风险主要是（ ）。A.自然灾害损失B.人为事故损失C.社会动乱损失D.设计错误损失【答案】 B54、在建设工程竣工结算审查时，实行总承包的工程，由（ ）编制单位工程竣工结算，在总包单位审查的基础上由建设单位审查。A.总包单位B.分包单位C.监理单位D.具体承包单位【答案】 D55、（2020年真题）为了判断能否采用PPP模式代替传统的政府投资运营方式提供公共服务项目，应采用的评价方法是（）。A.项目经济评价B.财政承受能力评价C.物有所值评价D.项目财务评价【答案】 C56、根据标准施工招标文件，下列情况所造成的费用和工期延误等损失应由发包人负责的是（ ）。A.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量符合要求的B.监理人未按规定时间检验且承包人已覆盖的隐蔽工程，监理人经重新检验发现质量不符合要求的C.监理人对承包人私自覆盖工程进行揭开重验，发现质量合格的D.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量不符合要求的【答案】 A57、下列关于工程施工合同法律解释，说法错误的是（ ）。A.关于开工日期的争议中，承包人经发包人同意已经实施进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期B.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的。人民法院应支持以双方签订的施工合同作为结算依据C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人仍申请对工程造价进行鉴定时，人民法院不予准许D.当事人对工程造价、质量、修复费用等专用性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应向负有举证责任的当事人释明【答案】 B58、当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（）。A.可以拒绝赔偿B.不得提出异议C.可以要求仲裁机构裁定予以适当减少D.可以要求行政主管部门裁定予以适当减少【答案】 C59、（2016年考题）根据民法典，合同生效后，当事人就价款约定不明确又未能补充协议的，合同价款应按（）执行。A.订立合同时履行地市场价格B.订立合同时付款方所在地市场价格C.标的物交付时市场价格D.标的物交付时政府指导价【答案】 A60、下列关于合同履行的描述中不正确的是（ ）。A.质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行B.价款或者报酬不明确的，执行政府定价或者政府指导价C.履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行D.履行期限不明确的，债务人可以随时履行【答案】 B61、建筑工程一切险的被保险人的索赔期限，从损失发生之日起不得超过（ ）。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 B62、下列关于工程造价的基本内容说法正确的是（ ）。A.材料运杂费属于工程单价的计算依据B.工程结算文件一般由建设单位编制C.因工程误差而引起的工程造价增减值属于动态投资D.生产性建设项目总投资只包括固定资产投资【答案】 A63、下列有关工程造价咨询的信用制度，表述错误的是（）。A.工程造价信用档案应包括工程造价咨询企业的基本情况B.工程造价信用档案应包括工程造价咨询企业的良好行为C.工程造价信用档案不应包括工程造价咨询企业的不良行为D.任何单位和个人均有权查阅信用档案【答案】 C64、根据注册造价工程师管理办法，对于已取得造价工程师注册证书人员，发现有（）的情形，应撤销其注册。A.受到刑事处罚B.以不正当手段获准注册C.死亡或者丧失民事行为能力D.已与聘用单位解除合同且未被其他单位聘用【答案】 B65、根据国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知，下列各类项目中，不实行资本金制度的固定资产投资项目是（ ）。A.外商投资项目B.国有企业房地产开发项目C.国有企业技术改造项目D.公益性投资项目【答案】 D66、某招标项目估算价1000万元，投标截止日为8月30日，投标有效期为9月25日，则该项目投标保证金的金额和其有效期应是（）。A.最高不超过30万元，有效期为9月25日B.最高不超过30万元，有效期为8月30日C.最高不超过20万元，有效期为8月30日D.最高不超过20万元，有效期为9月25日【答案】 D67、采用盈亏平衡分析进行投资方案不确定性分析的优点是能够（ ）。A.揭示产生项目风险的根源B.度量项目风险的大小C.投资项目风险的降低途径D.说明不确定因素的变化情况【答案】 B68、（2019年考题）价值工程应用中对产品进行分析的核心是（）。A.产品的结构分析B.产品的材料分析C.产品的性能分析D.产品的功能分析【答案】 D69、（）方式最大的优势在于它是政府公共项目投融资和建设管理方式的重要的制度创新。A.BOTB.BOOC.PFID.TOT【答案】 C70、（2017年真题）按照价值工程活动的工作程序，通过功能分析与整理明确必要功能后的下一步工作是（）。A.功能评价B.功能定义C.方案评价D.方案创造【答案】 A712020年真题）下列税种中，实行差别比例税率的是（）。A.土地增值税B.城镇土地使用税C.建筑业增值税D.城市维护建设税【答案】 D72、（2016年考题）CM（ConstructionManagement）承包模式的特点是（）A.建设单位与分包单位直接签订合同B.采用流水施工法施工C.CM单位可赚取总分包之间的差价D.采用快速路径法施工【答案】 D73、下列指标中，反映企业偿付到期债务能力的是（）。A.总投资收益率B.资产负债率C.项目投资回收期D.资本金收益率【答案】 B74、筹措资金的目的在于确保项目所必需的资金，筹资的数量不能盲目确定，必须做到以需定筹，这体现了项目资金筹措的（）原则。A.规模适宜B.时机适宜C.经济效益D.结构合理【答案】 A75、（2016年考题）工程建设实施过程中，应用价值工程的重点应在（）阶段。A.勘察B.设计C.招标D.施工【答案】 B76、工程项目策划中，定义是要明确界定工程项目的（ ）。A.系统框架B.用途和性质C.规格和档次D.系统组成【答案】 B77、根据我国建筑法的规定，下列表述中正确的是（ ）。A.合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位也可以指定供应商B.经建设单位许可，分包单位可将其承包的工程再分包C.建设单位应当为建筑施工现场中从事危险作业的职工办理意外伤害保险D.施工现场安全由建筑施工企业负责【答案】 D78、下列关于优先股的说法，不正确的是 （ ）。A.股息固定B.优先股股东没有公司的控制权C.优先股融资成本较低D.股东不参与公司经营管理【答案】 C79、在工程索赔过程中，工期索赔是指由于（）的原因导致施工进度拖延，而要求批准延长合同工期的索赔。A.非施工承包单位B.施工承包单位C.不可抗力D.施工单位项目经理【答案】 A80、根据民法典合同编，债权人领取提存物的权利期限为（ ）年。A.1B.2C.3D.5【答案】 D81、建设工程流水施工中，某专业工作队在单位时间内完成的工程量称为（ ）。A.流水步距B.流水节拍C.流水强度D.流水节奏【答案】 C82、关于资金成本性质的说法，正确的是（ ）。A.资金成本是指资金所有者的利息收入B.资金成本是指资金使用人的筹资费用和利息费用C.资金成本一般只表现为时间的函数D.资金成本表现为资金占用和利息【答案】 B83、某建设单位为了明确在特定融资方案下投资者权益投资的获利能力，就以投资方案资本金 作为计算基础，把本金偿还和利息支付作为现金流出，该单位编制的现金流量表是（ ）。 A.投资现金流量表B.投资各方现金流量表C.资本金现金流量表D.财务计划现金流量表【答案】 C84、下列流水施工参数中，属于时间参数的是（ ）。A.流水节奏与流水工期B.施工过程与施工段C.流水步距与流水节拍D.流水强度与流水步距【答案】 C85、（2014年考题）采用净现值指标评价投资方法经济效果的优点是（）A.能够全面反映投资方案中单位投资的使用效果B.能够全面反映投资方案在整个计划期内的经济状况C.能够直接反映投资方案运营期各年的经营成果D.能够直接反映投资方案中的资本调整速度【答案】 B86、（2017年考题）工程网络计划资源优化的目的是通过改变（），使资源按照时间的分布符会优化目标。A.工作间逻辑关系B.工作的持续时间C.工作的开始时间和完成时间D.工作的资源强度【答案】 C87、在工程寿命周期成本分析中，采用工程系统效率与工程寿命周期成本的比值的是（ ）。A.费用效率法B.固定效率法C.固定费用法D.权衡分析法【答案】 A88、初期设立的新设法人项目资本金筹措形式不包括（ ）。A.股票私募B.发行债券C.公开募集D.合资合作【答案】 B89、关于流水施工参数，下列说法正确的是（ ）。A.根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项称为施工段B.某施工过程在单位时间内所完成的工程量称之为流水步距C.组织流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间称为流水节拍D.流水步距指的是相邻两个施工过程相继开始施工的最大时间间隔【答案】 C90、（ ）主要用于比较各种筹资方式资金成本的高低，是确定筹资方式的重要依据。A.个别资金成本B.综合资金成本C.边际资金成本D.权益资金成本【答案】 A91、根据外商投资产业指导目录，必须由中方控股的项目是（ A.综合影剧院项目B.铁路干线路网C.超大型公共建设项目D.农业深加工项目【答案】 B92、依据标准施工招标文件，下列关于隐蔽工程监理人重新检查的说法正确的是（）。A.监理人对质量有疑问的，必须征得承包人同意对已覆盖部位进行钻孔探测或揭开重新检验B.经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润C.经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用由承包人承担，工期延误顺延D.经检验证明工程质量符合合同要求的，承包人不能要求利润补偿【答案】 B93、（2019年考题）某部件有5个部件组成，产品的某项功能由其中3个部件共同实现，三个部件共有4个功能，关于该功能成本的说法，正确的是（）。A.该项功能成本为产品总成本的60%B.该项功能成本占全部功能成本比超过50%C.该项功能成本为3个部件相应成本之和D.该项功能为承担该功能的3个部件成本之和【答案】 C94、成本加酬金的计价方式根据酬金的计取方式不同，分为四种计价方式，不包括（）。A.浮动酬金B.百分比酬金C.保证最大工程费用加酬金D.目标成本加奖罚【答案】 C95、标准设计招标文件中合同文件的组成: 1、投标函及投标函附录;2、通用合同条款;3、专用合同条款;4、发包人要求;5、设计方案;6、设计费用清单;7、中标通知书，当存在不一致或矛盾时，正确的优先解释顺序是（ ）。A.1-7-2-3-4-6-5B.1-7-3-2-4-5-6C.7-1-4-5-6-3-2D.7-1-3-2-4-6-5【答案】 D96、根据合同法，当事人约定由债务人向第三人履行债务，债务人未向第三人履行债务，则应当向（）承担违约责任。A.债权人B.受让人C.第三人D.保证人【答案】 A97、根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限为（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】 B98、某工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4天、6天和4天，则需要派出（）个专业工作队。A.7B.6C.4D.3【答案】 A99、根据政府采购法，招标后没有供应商投标或没有合格标的，可以采用（ ）方式采购。A.邀请招标B.竞争性谈判C.单一来源采购D.询价【答案】 B100、补阳还五汤重用生黄芪为君，意在( )A.补气利水B.补气行血C.补气生血D.补气升阳E.补气固表【答案】 B101、下列有关合同价的描述，错误的是（）。A.合同价在工程发承包阶段确定B.合同价属于市场价格C.合同价等同于最终结算的实际工程造价D.合同价的内涵可能由于计价方法的不同而有所不同【答案】 C102、在经济费用与效益货币化过程中，用于估算其经济价值的价格叫作（ ）。A.机会成本B.影子价格C.影子工资D.影子汇率【答案】 B103、（2019年考题）某笔借款年利率6%，每季度复利计息一次，则该笔借款的年实际利率为（）。A.6.03%B.6.05%C.6.14%D.6.17%【答案】 C104、与建筑工程一切险相比，下列关于安装工程一切险的特点，不正确的说法是（ ）。A.安装工程一切险的保险标的从存放在工地起.保险人承担全部货价的风险B.试车、考核和保证阶段安装工程一切险的风险最大.其试车期的保费占整个工期保费的/左右C.安装工程一切险的风险大.保险费率高于建筑工程一切险D.安装工程一切险承担的风险主要为人为事故损失和自然灾害【答案】 D105、关于代建制与项目法人责任制的区别错误的是（）A.代建单位的责任范围只是在工程项目建设实施阶段B.代建单位不负责建设资金的筹措C.代建单位仅负责项目运营期间的保值增值D.代建制主要是适用于公益项目【答案】 C106、某固定资产原价为 20000 元，预计净残值为 3000 元，预计使用年限为 4 年，采用年数总和法进行折旧，则第 4 年的折旧额为（ ）元。A.2250B.1800C.1500D.1700【答案】 D107、以下对采用总分包模式特点的表述，正确的是（ ）A.有利于缩短建设工期B.对总承包商而言，风险较小C.不利于控制工程造价D.有利于控制工程进度【答案】 A108、（2013年考题）工程网络计划费用优化的目的是为了寻求（）。A.工程总成本最低时的最优工期安排B.工期固定条件下的工程费用均衡安排C.工程总成本固定条件下的最短工期安排D.工期最短条件下的最低工程总成本安排【答案】 A109、根据合同法的相关规定，下列说法中不正确的是（ ）。A.判断合同是否成立的依据是合同是否产生法律约束力B.要约邀请不是合同成立的必经过程C.承诺生效的地点为合同成立的地点D.判断合同是否成立的依据是承诺是否生效【答案】 A110、某建设单位为了明确在特定融资方案下投资者权益投资的获利能力，就以投资方案资本金 作为计算基础，把本金偿还和利息支付作为现金流出，该单位编制的现金流量表是（ ）。 A.投资现金流量表B.投资各方现金流量表C.资本金现金流量表D.财务计划现金流量表【答案】 C111、根据我国现行规定，对某些投资回报率稳定、收益可靠的基础设施、基础产业投资项目，以及经济效益好的竞争性投资项目，经国务院批准，可以通过（ ）方式筹措资本金。A.银行贷款B.国外借款C.发行可转换债券D.融资租赁【答案】 C112、等节奏流水施工与非节奏流水施工的共同特点是（）。A.相邻施工过程的流水步距相等B.施工段之间可能有空闲时间C.专业工作队数等于施工过程数D.各施工过程在各施工段的流水节拍相等【答案】 C113、下列关于暂列金额、暂估价描述不正确的是（）。A.签约合同价是签订合同时合同协议书中写明的，包括暂列金额、暂估价的合同总金额B.暂估价包括以计日工方式支付的金额C.暂列金额用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更D.暂估价必然发生【答案】 B114、项目盈亏平衡点越低，表明项目建成投产后的（ ）越小。A.盈利可能性B.适应市场能力C.抗风险能力D.盈亏平衡总成本【答案】 D115、下列各项中，不属于苏子降气汤组成药物的是( )A.生姜，苏叶B.前胡，甘草C.杏仁，白前D.半夏，厚朴E.当归，肉桂【答案】 C116、控制建设工程造价最有效的手段是（ ）。A.设计与施工结合B.定性与定量结合C.策划与实施结合D.技术与经济结合【答案】 D117、（2014年真题）下列可导致承包商索赔的原因中，属于业主方违约的是（ ）。A.业主指令增加工程量B.业主要求提高设计标准C.监理人不按时组织验收D.材料价格大幅度上涨【答案】 C118、某企业从银行借入一笔 1 年期的短期借款，年利率为 12%，按月复利计算，则关于该项借款利率的说法，不正确的有（ ）。A.年有效利率为12%B.月有效利率为1%C.月名义利率为1%D.季度有效利率大于3%【答案】 A119、以下关于工程造价含义的表述中,正确的是（ ）。A.工程造价是工程项目在全寿命周期内预计或实际支出的建设费用B.工程造价与建设项目总投资的统计范围是相同的C.对投资者而言,工程造价是项目投资,是“购买”工程项目所需支付的费用D.工程造价是投资者作为市场供给主体“出售”项目时的价格【答案】 C120、采用挣值分析法，动态监控工程进度和费用时，若在某一时点计算得到费用绩效指数大于1，进度绩效指数小于1，则表明该工程当前的实际状态是（）。A.费用节约，进度提前B.费用超支，进度拖后C.费用节约，进度拖后D.费用超支，进度超前【答案】 C121、（）应在项目财务效益和费用估算的基础上进行。A.财务评价B.财务分析C.财务管理D.财务核算【答案】 B122、（2020年真题）建设工程项目后评价采用的基本方法（）A.对比评价法B.效应判断法C.影响评估法D.效果梳理法【答案】 A123、某投资方案设计年生产能力为50万件，年固定成本为300万元，单位产品可变成本为90元/件，单位产品的营业税金及附加为8元/件。按设计生产能力满负荷生产时，用销售单价表示的盈亏平衡点是（）元/件。A.90B.96C.98D.104【答案】 D124、根据民法典合同编，债权人领取提存物的权利期限为（ ）年。A.1B.2C.3D.5【答案】 D125、工程项目承包模式中，建设单位组织协调工作量小，但风险较大的是（）。A.总分包模式B.合作体承包模式C.平行承包模式D.联合体承包模式【答案】 B126、（2021年真题）在确定项目债务资金结构比例时，重要的是在（ ）之间取得平衡。A.债务期限和融资成本B.融资成本和融资风险C.融资风险和债务额度D.债务额度和债务期限【答案】 B127、为有效控制工程造价，业主应将工程造价管理重点放在（ ）阶段。A.施工招标和价款结算B.决策和设计C.设计和施工阶段D.招标和竣工验收【答案】 B128、下列工程项目中，可以不进行经济费用效益分析的是（）。A.具有垄断特征的项目B.资源开发项目C.受行政干预的项目D.涉及国家经济安全的项目【答案】 C129、商业银行的中期贷款是指贷款期限为()。A.在1年以内的B.超过1年至3年的C.超过1年至5年的D.超过1年至6年的【答案】 B130、根据招标投标法实施条例，某工程招