2025年劳务员之劳务员基础知识试题及答案二.docx

2025年劳务员之劳务员基础知识精选试题及答案二

单选题（共800题）
1、项目经理部解体后，其工程结算、价款回收及加工订货等债权债务的处理，由（ ）完成。
A.项目经理
B.留守小组
C.公司法人
D.公司财务部门

【答案】 B
2、合同中的单价分析表做得越好，越方便在施工过程中（ ）的计量和支付，有利于承发包双方进行成本控制和成本分析。
A.进度款
B.工程款
C.劳动力工资
D.管理费

【答案】 A
3、已知某高层住宅第二层楼板普通混凝土设计配合比为：水泥:中砂：碎石:水=1：2.4：4.15：0.54，1m3混凝土湿重2420kg，中砂含水率5％，碎石含水率1％。请依据上述背景资料完成下列选项。
A.258
B.299
C.239
D.269

【答案】 B
4、根据《最低工资规定》，在劳动者提供正常劳动的情况下，用人单位支付给劳动者的工资在剔除规定项目后，不得低于当地最低工资标准。下列不属于规定项目的是（ ）。
A.延长工作时间工资
B.中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴
C.法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等
D.年终奖金

【答案】 D
5、负责对流动人口收容遣送工作的主要责任部门是（ ）。
A.公安部门
B.民政部门
C.劳动部门
D.当地党、团组织

【答案】 B
6、工人甲在某工程上剔凿保护层上的裂缝，由于没有将剔凿所用的工具带到工作面，便回去取工具，行走途中不小心踏上了通道口盖板（通道口尺寸1.3mx1.3m，盖板为104mx1.4m、厚度1mm的镀锌铁皮），铁皮在甲的踩踏下，迅速变形塌落，甲随塌落的盖板掉到首层地面（落差12.35m），经抢救无效于当日死亡。这是一起由于“四口"防护不到位所引起的伤亡事故。
A.通风口
B.预留洞口
C.门窗洞口
D.下水道口

【答案】 B
7、下列各项中，关于冷加工钢筋和热处理钢筋的说法错误的是（ ）。
A.冷轧带肋钢筋的牌号由CRB和钢筋的抗拉强度最大值构成
B.冷拔低碳钢丝不得做预应力钢筋使用，做箍筋使用时直径不宜小于5mm
C.冷拔低碳钢丝是用普通碳素钢热轧盘条钢筋在常温下冷拔加工而成，只有CDW550一个强度级别
D.热处理钢筋强度高，锚固性好，不易打滑，预应力值稳定；施工简便，开盘后钢筋自然伸直，不需调直及焊接

【答案】 A
8、下列关于型钢的相关说法中，错误的是（ ）。
A.与工字钢相比，H型钢优化了截面的分布，具有翼缘宽，侧向刚度大，抗弯能力强，翼缘两表面相互平行、连接构造方便，重量轻、节省钢材等优点
B.钢结构所用钢材主要是型钢和钢板
C.不等边角钢的规格以“长边宽度×短边宽度×厚度”（mm）或“长边宽度/短边宽度”（Cm）表示
D.在房屋建筑中，冷弯型钢可用做钢架、桁架、梁、柱等主要承重构件，但不可用作屋面檩条、墙架梁柱、龙骨、门窗、屋面板、墙面板、楼板等次要构件和围护结构

【答案】 D
9、施工项目的生产要素主要包括（ ）。
A.人员、原材料、设备、技术和资金
B.人员、原材料、机器、技术和成本
C.劳动力、材料、设备、技术和资金
D.劳动力、材料、机器、技术和成本

【答案】 C
10、信访产生的法律依据是（ ）。
A.刑法
B.行政诉讼法
C.宪法
D.民法

【答案】 C
11、（ ）是绩效考核的中心内容。
A.工作态度
B.工作能力
C.工作业绩
D.工作过程

【答案】 C
12、相对标高的零点正确的注写方式为（ ）。
A.±0.000
B.-0.000
C.+0.000
D.无特殊要求

【答案】 A
13、对于HPB300级钢筋作为受力钢筋时，其末端应做（ ）弯钩。
A.45°
B.90°
C.135°
D.180°

【答案】 D
14、就施工项目而言，人力资源的配置依据是（ ）。
A.人力资源需求计划
B.施工进度计划
C.员工职业规划
D.企业发展计划

【答案】 B
15、2003年10月2日，某市帆布厂（以下简称甲方）与某市区修建工程队（以下简称乙方）订立了建筑工程承包工程。合同规定：乙方为甲方建一框架厂房，跨度12m，总造价为98.9万元；承包方式为包工包料；开、竣工日期为1993年11月2日至1995年3月10日。自工程开工至1995年底，甲方付给乙方工程款、材料垫付款共101.6万元。到合同规定的竣工期限，未能完工，而且已完工程质量部分不合格。为此，双方发生纠纷。经查明：乙方在工商行政管理机关登记的经营范围为维修和承建小型非生产性建筑工程，无资格承包此项工程。经有关部门鉴定：该项工程造价应为98.9万元，未完工程折价为11.7万元，已完工程的厂房屋面质量不合格，返工费为5.6万元。
A.7万元
B.6.3万元
C.5.6万元
D.13.4万元

【答案】 C
16、以下属于天然石材范围的是（ ）。
A.大理石、花岗岩
B.沙岩、微晶石
C.花岗岩、GR板
D.大理石、微晶石

【答案】 A
17、对跨省流动的农民工，（ ）级伤残的长期待遇的支付，可以实行一次性支付和长期支付两种方式。
A.1～4
B.1～3
C.1～5
D.1～2

【答案】 A
18、对怀孕（ ）个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
A.3
B.5
C.8
D.7

【答案】 D
19、对怀孕7个月以上的女职工，用人单位延长其劳动时间或者安排夜班劳动，由县级以上人民政府人力资源社会保障行政部门责令限期改正，按照受侵害女职工每人（ ）的标准计算，处以罚款。
A.2000元以上5000元以下
B.3000元以上5000元以下
C.1000元以上5000元以下
D.1000元以上3000元以下

【答案】 C
20、质量检测试样的取样应当严格执行有关工程建设标准和国家有关规定,在( )监督下现场取样。提供质量检测试样的单位和个人应当对试样的真实性负责。（  ）
A.建设单位或工程监理单位
B.建设单位或质量监督机构
C.施工单位或工程监理单位
D.质量监督机构或工程监理单位

【答案】 A
21、已知某高层住宅第二层楼板普通混凝土设计配合比为：水泥:中砂：碎石:水=1：2.4：4.15：0.54，1m3混凝土湿重2420kg，中砂含水率5％，碎石含水率1％。请依据上述背景资料完成下列选项。
A.258
B.299
C.239
D.269

【答案】 B
22、工人甲在某工程上剔凿保护层上的裂缝，由于没有将剔凿所用的工具带到工作面，便回去取工具，行走途中不小心踏上了通道口盖板（通道口尺寸1.3mx1.3m，盖板为104mx1.4m、厚度1mm的镀锌铁皮），铁皮在甲的踩踏下，迅速变形塌落，甲随塌落的盖板掉到首层地面（落差12.35m），经抢救无效于当日死亡。这是一起由于“四口"防护不到位所引起的伤亡事故。
A.通风口
B.预留洞口
C.门窗洞口
D.下水道口

【答案】 B
23、根据《最低工资规定》，在劳动者提供正常劳动的情况下，用人单位支付给劳动者的工资在剔除规定项目后，不得低于当地最低工资标准。下列不属于规定项目的是（ ）。
A.延长工作时间工资
B.中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴
C.法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等
D.年终奖金

【答案】 D
24、关于事故应急救援预案，以下表述错误的是（ ）。
A.县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内生产安全事故应急救援预案
B.生产经营规模较小的生产经营单位可以不制定生产安全事故应急救援预案
C.生产经营单位制定的生产安全事故应急救援预案应当与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急预案相衔接
D.生产经营单位应当定期组织应急救援预案演练

【答案】 B
25、签订合同公平原则是（ ）的体现，也符合社会主义商业道德的要求。
A.社会公德
B.当事人意思
C.合同条款
D.协商一致

【答案】 A
26、信访产生的法律依据是（ ）。
A.刑法
B.行政诉讼法
C.宪法
D.民法

【答案】 C
27、以下不属于《劳动法》中关于劳动安全卫生方面的规定是（ ）。
A.用人单位必须建立、健全劳动安全制度、规程和标准
B.劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准
C.经过专门培训后劳动者就可从事特种作业
D.劳动者在劳动过程中必须经过严格遵守安全操作规程

【答案】 C
28、承包人和劳务分包人是（ ）关系，双方的责、权、利必须以公平、合理、详尽的合同来约束。
A.合同
B.总分包
C.管理与被管理
D.平等

【答案】 A
29、对墙和柱模板的要求，主要是保证其垂直度以及（ ）。
A.支承新浇混凝土的竖向压力
B.抵抗新浇筑混凝土的侧压力
C.方便作业人员浇筑混凝土
D.方便作业人员进行安装钢筋

【答案】 B
30、防水混凝土的自然养护时间不少于（ ）天。
A.2
B.7
C.12
D.14

【答案】 D
31、下列不属于劳动保护费支出的是（ ）。
A.工作服
B.解毒剂
C.培训费
D.洗衣粉

【答案】 C
32、关于总价合同，合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的（ ）和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。
A.整个报价
B.风险范围
C.各类规费
D.人工费和管理费

【答案】 B
33、钢筋冷拉以后再经过时效处理，其屈服点、抗拉强度及硬度（ ），塑性及韧性（ ）。
A.提高降低
B.提高提高
C.降低降低
D.降低提高

【答案】 A
34、诉讼时效届满当事人丧失的是( )。（  ）
A.胜诉权
B.任何权利
C.诉权
D.受领权

【答案】 A
35、劳动保护费是指企业购买职工在劳动中实际使用的（ ）等一切费用支出。
A.劳动用品与保健用品
B.劳动保险与劳动保障
C.劳动保险与劳动用品
D.劳动保险与保健用品

【答案】 A
36、某机电安装公司2011年10月发生施工材料费用60万元，人工费5万元，机械使用费用2万元，财产保险费5万元。根据企业会计准则及其相关规定，则此项工程成本是（ ）。
A.30万元
B.65万元
C.90万元
D.72万元

【答案】 D
37、关于防水工程，下列说法不正确的是（ ）。
A.水泥砂浆防水层通常称为刚性防水层，它依靠增加防水层厚度和提高砂浆层的密实性来达到防水要求
B.涂料防水层是用防水涂料涂刷于结构表面所形成的表面防水层，属于柔性防水层
C.为了有效地保护钢筋和阻止钢筋的引水作用，迎水面防水混凝土的钢筋保护层厚度，不得小于40mm
D.拆模后应及时进行填土，以避免混凝土因干缩和温差产生裂缝，也有利于混凝土后期强度的增长和抗渗性提高

【答案】 C
38、施工单位对建设工程的（ ）负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
A.施工质量
B.施工安全
C.施工进展
D.施工成本

【答案】 A
39、信访工作机制不包括（ ）。
A.接待受理
B.安置信访人
C.信访处理
D.信访回访

【答案】 B
40、墙体砌筑时采用的皮数杆，其作用是控制（ ），同时还可以保证砌体的垂直度。皮数杆长度应略大于一个楼层的高度。
A.每皮砖竖向尺寸
B.墙体表面平整度
C.砖灰缝饱满度
D.砖墙的厚度尺寸

【答案】 A
41、《就业失业登记证》中的记载信息在（ ）有效。
A.全国范围
B.流动人口所在地
C.流动人口户籍地
D.用人单位注册地

【答案】 A
42、所谓恶意串通签订合同，是指合同当事人为了（ ）或为实现某种目的，串通一气，相互勾结。
A.牟取非法利益
B.利益最大化
C.牟取私利
D.经济利益

【答案】 A
43、某建筑安装工程公司2011年3月发生施工费用如下：人工费30万元、耗用材料费用50万元，机械使用费用10万元，银行借款利息5万元根据企业会计准则及其相关规定，则此项工程的直接费用是（ ）。
A.31万元
B.50万元
C.90万元
D.95万元

【答案】 C
44、砌筑砂浆的组成材料包括胶凝材料、细骨料、（ ）和水。
A.粗骨料
B.石灰
C.掺加料
D.石膏

【答案】 C
45、根据《信访条例》规定，涉及两个或者两个以上行政机关的信访事项，由所涉及的行政机关协商受理；受理有争议的，由（ ）决定受理机关。
A.其主管机关
B.其共同的上一级行政机关
C.其上级政府
D.同级信访机构

【答案】 B
46、城市及道路照明工程专业承包资质等级分为（ ）。
A.一、二、三级
B.不分等级
C.二、三级
D.一、二级

【答案】 A
47、型钢中的H钢和工字钢相比，（ ）。
A.两者所用的钢材不同
B.前者的翼缘相对较宽
C.前者的强度相对较高
D.两者的翼缘都有较大的斜度

【答案】 B
48、基于技能的薪酬模式，其优点之一在于使员工注重能力的提升，促进员工在工作中更偏向于（ ）。
A.独立
B.竞争
C.自我
D.合作

【答案】 D
49、信访人对复查意见不服的，可以自收到书面答复之日起（ ）日内向复查机关的上一级行政机关请求复核。
A.15
B.30
C.45
D.60

【答案】 B
50、“在编制生产计划时要同时编制劳动保护措施计划，检查生产进度时要同时检查安全生产情况，如发现问题，负责进行调度，并转告有关部门。”这是（ ）的职责。
A.财务部门
B.生产部门
C.总会计师
D.安全专职机构

【答案】 B
51、企业人员管理，属于员工流出管理的是（ ）。
A.平级调动
B.岗位轮换
C.解雇
D.降职

【答案】 C
52、定位轴线应用（ ）绘制。
A.粗实线
B.细实线
C.虚线
D.细点划线

【答案】 D
53、对人力资源优化配置时，应以（ ）为原则。
A.成本优先、双向选择、优胜劣汰、竞争择优
B.精干高效、考核选择、优胜劣汰、择优录用
C.成本优先、双向选择、治懒劣汰、择优录用
D.精干高效、双向选择、治懒劣汰、竞争择优

【答案】 D
54、已知某高层住宅第二层楼板普通混凝土设计配合比为：水泥:中砂：碎石:水=1：2.4：4.15：0.54，1m3混凝土湿重2420kg，中砂含水率5％，碎石含水率1％。请依据上述背景资料完成下列选项。
A.646
B.574
C.718
D.619

【答案】 C
55、在对流动人口的管理中，打击火车站及列车上的违法犯罪活动属于（ ）的职责范围。
A.公安机关
B.司法行政部门
C.铁道部门
D.交通部门

【答案】 C
56、土方的边坡坡度一般以（ ）表示，它影响到土方开挖边坡的稳定性。
A.坡底宽度（h）与挖方深度（h）之比
B.挖方深度（h）与坡底宽度（b）之比
C.边坡系数（m）与坡底宽度（b）之比
D.边坡系数（m）与挖方深度（h）之比

【答案】 B
57、某多层现浇混凝土框架结构办公楼工程，位于7度抗震设防地区，共5层，层高3.3m，坡屋顶。基础为柱下钢筋混凝土独立基础，墙下条形基础，基础墙采用MU15的混凝土砖砌筑，上部墙体采用MlJ7.5混凝土空心砖砌筑，所用的砂浆有M10的水泥砂浆和M5混合砂浆。砌筑时外部采用扣件式钢管脚手架，里面采用角钢折叠式里脚手架。基础和上部结构均采用C30混凝土，屋面为钢筋混凝土现浇坡屋面。整个工程历时300d完成，施工良好，无安全事故发生。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 C
58、医疗期的长度根据职工本人连续工龄和本单位工龄分档次确定，最长一般不超过（ ）个月。
A.12
B.15
C.24
D.30

【答案】 C
59、信访机构工作人员因违法行为严重侵害信访人合法权益，且没通过（ ）等渠道予以纠正导致信访事项发生，应承担法律责任。
A.行政复议、行政诉讼、经济处罚
B.行政复议、行政诉讼、行政赔偿
C.救济赔偿、行政诉讼、法院起诉
D.民事仲裁、行政复议、经济赔偿

【答案】 B
60、在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，应当根据（ ）确认合同收人和合同费用。
A.个别计价法
B.销售百分比法
C.加权平均法
D.完工百分比法

【答案】 D
61、（ ）经对象化后进入生产成本，但期末应将当期已销产品的成本结转进入当期的费用。
A.营业费用
B.管理费用
C.生产费用
D.财务费用

【答案】 C
62、从权利被侵害之日起超过（ ）年，人民法院不予保护。
A.10
B.15
C.20
D.25

【答案】 C
63、某机电安装公司2013年10月发生施工材料费用60万元，人工费25万元，机械使用费用5万元，财产保险费5万元。根据企业会计准则及其相关规定，则此项工程成本是（ ）。
A.30万元
B.65万元
C.90万元
D.95万元

【答案】 D
64、劳动保护费是指企业购买职工在劳动中实际使用的（ ）等一切费用支出。
A.劳动用品与保健用品
B.劳动保险与劳动保障
C.劳动保险与劳动用品
D.劳动保险与保健用品

【答案】 A
65、竞争性谈判采购劳务分包与询价采购的不同主要在于参与竞争的劳务分包企业（ ）。
A.不限资质
B.谈判更细
C.不需备案
D.需公开报价

【答案】 D
66、施工现场四周应进行封闭围护，如市区主要道路的围护设施高度应不低于（ ）。
A.1.8
B.2
C.2.5
D.3

【答案】 A
67、在工资制度的设定上以论资排辈依据的薪酬方式是（ ）。
A.基于岗位的薪酬模式
B.基于技能的薪酬模式
C.基于年功的薪酬模式
D.基于市场的薪酬模式

【答案】 C
68、法院受理劳动争议案件的必要满足下列条件，其中不正确是（ ）。
A.起诉人必须是劳动争议的当事人，不能委托让他人
B.必须是不服劳动争议仲裁委员会仲裁而向法院起诉
C.必须有明确的被告、具体的诉讼请求和事实根据
D.必须是劳动法律规定的时效内，否则不予受理

【答案】 A
69、下列交易或事项，不应确认为营业外支出的是（ ）。
A.公益性捐赠支出
B.无形资产出售损失
C.固定资产盘亏损失
D.固定资产减值损失

【答案】 D
70、建立劳务分包合同管理工作程序，通过明确的管理制度，使劳务分包合同的管理工作（ ）有条不紊地进行。
A.按合同法要求
B.按合同约定
C.对照条款
D.经常性地

【答案】 D
71、未定履行期限的债权，诉讼时效从（ ）开始计算。
A.权利成立之日
B.履行期限届满
C.要求对方履行义务
D.开始履行合同义务

【答案】 A
72、《北京市实施＜工伤保险条例>办法》规定外地注册的用人单位，应当在（ ）的区县劳动保障行政部门、劳动能力鉴定机构、社会保险经办机构，申请工伤认定、劳动能力鉴力、核定工伤待遇。
A.注册地
B.事故发生地
C.职工户籍地
D.生产经营地

【答案】 D
73、按照《安全生产法》的规定，国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施（ ）。
A.综合管理
B.综合监督管理
C.监督管理
D.规划管理

【答案】 B
74、建筑工程中隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应及时通知监理单位和（ ），对隐蔽工程进行监督检查。
A.业主
B.设计单位
C.总承包单位
D.建设工程质量监督机构

【答案】 D
75、能使组织快速而全面考查经营状态的评估指标的绩效考核方法是（ ）。
A.关键绩效指标法
B.360度绩效评估法
C.书面叙述法
D.平衡记分卡法

【答案】 D
76、据《劳动法》的规定，以下关于劳动安全卫生制度的表述，错误的是（ ）。
A.用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件
B.用人单位应为劳动者提供必要的劳动保护用品
C.对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查
D.对从事有职业危害作业的劳动者实行提前退休制

【答案】 D
77、用人单位制定的劳动规章制度违反法律、法规规定的，由劳动行政部门进行处罚，下列不正确的是（ ）。
A.给予警告
B.责令改正
C.责令赔偿
D.行政处罚

【答案】 D
78、（ ）主管流浪儿童保护教育中心的管理工作。
A.工商行政管理部门
B.民政部门
C.公安机关
D.人民政府

【答案】 B
79、发生劳动争议时，仲裁委员会作出终局裁决时，用人单位发现下列情形之一，可以向法院申请撤销裁决，其中不正确的是（ ）。
A.裁决时适用法律、法规确有错误的
B.劳动争议仲裁委员会无管辖权的
C.找出新的有力证据和证人
D.裁决所根据的证据是伪造的

【答案】 C
80、下列哪类人员不适合采用外部招聘的方式：（ ）。
A.补充初级岗位
B.获取现有员工不具备的技术
C.选拔高级职位
D.获得能够提供新思想的员工

【答案】 C
81、1988年，王某从原籍迁人A村，安家落户，户口性质为农业户口。原告迁人后，A村按全村人均占地面积给原告分配了粮田及自留用，同时王某亦按规定向A村交纳了各种税费，并享有与其他村民同等的权利，同时也承担相应的义务。2001年春季，因需要，A村的土地被征用，A村村委研究用土地补偿金为村民供应粮油，但是不同意向王某供应粮油，并以书面通知形式告知了王某。王某不服，到A村所在地的B镇镇政府上访，要求解决问题，镇政府以信访答复意见书的名义，对A村村委的决定予以确认，并建议王某如对该答复意见不服，可诉诸法律。其后，王某以B镇镇政府为被告，向法院提起诉讼。根据以上情况，回答下列问题。
A.信访接待日
B.工作例会日
C.统一协调日
D.信访处理日

【答案】 A
82、合同是（ ）之间的民事法律关系。
A.当事人
B.平等主体
C.法人单位
D.人与人

【答案】 B
83、绩效工资占总体工资的比例在( )以上,浮动部分比较大。（  ）
A.40%
B.50%
C.60%
D.65%

【答案】 B
84、分析报价结构是否合理主要是横向比较其他劳务公司的报价、根据同类工程的（ ）报价是否合理以及纵向结合本企业以往所定劳务分包的价格情况。
A.社会行情分析
B.有经验劳务公司报价分析
C.工程承包报价分析
D.当事人约定

【答案】 A
85、相对标高的零点正确的注写方式为（ ）。
A.±0.000
B.-0.000
C.+0.000
D.无特殊要求

【答案】 A
86、下列哪项不属于各级人民检察院管辖范围内的信访事项（ ）。
A.对人民检察院工作的建议、批评和意见
B.对人民法院工作的建议、批评和意见
C.对人民检察院生效决定不服的申诉
D.对公安机关不予立案决定不服的申诉

【答案】 B
87、企业当期利润总额减去所得税费用后的金额，即企业的（ ）。
A.投资收益
B.净利润
C.营业收入
D.营业利润

【答案】 B
88、施工现场四周应进行封闭围护，如市区主要道路的围护设施高度应不低于（ ）。
A.1.8
B.2
C.2.5
D.3

【答案】 A
89、安全生产监督管理部门对生产经营单位开展安全生产监督检查，下列做法错误的是（ ）。
A.进人生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况
B.检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正
C.检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除
D.进行安全检查时，生产经营单位应停工

【答案】 D
90、（ ）长期待遇的，需由农民工本人提出申请，与用人单位解除或者终止劳动关系，与统筹地区社会保险经办机构签订协议。
A.一次性享受工伤保险
B.一次性享受医疗保险
C.一次性享受失业保险
D.一次性享受养老保险

【答案】 A
91、医疗期的长度根据职工本人连续工龄和本单位工龄分档次确定，最长一般不超过（ ）个月。
A.12
B.15
C.24
D.30

【答案】 C
92、完善的薪酬体系能够更好地发挥（ ）的作用，可以吸引和留住优秀的人才，充分发挥员工的潜能。
A.需要型因素
B.保健型因素
C.激励型因素
D.期望型因素

【答案】 C
93、在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，应当根据（ ）确认合同收人和合同费用。
A.个别计价法
B.销售百分比法
C.加权平均法
D.完工百分比法

【答案】 D
94、《就业促进法》规定劳动者依法享有（ ）的权利的保护和管理。
A.平等社会保险和保障
B.平等的就业机会
C.平等的医疗保障
D.平等的就业和自主择业

【答案】 D
95、在有地下水、流砂、淤泥的情况下，灌注桩施工一般选择（ ）方法比较合适。
A.钻孔灌注桩
B.沉管灌注桩
C.人工挖孔灌注桩
D.挤扩灌注桩

【答案】 B
96、合同书面形式的实质是（ ），有利于合同关系当事人权利义务的确定，发生争议后便于举证。
A.书面形式
B.文字记录
C.当事人签字
D.书面备案

【答案】 B
97、对信访事项作出处理意见的最高行政机关是（ ）。
A.国务院
B.最高法院
C.省级人民政府
D.国家信访总局

【答案】 A
98、施工项目成本控制的步骤包括：①纠偏、②分析、③检查、④比较、⑤预测，正确的步骤顺序为（ ）。
A.④③②①⑤
B.④②⑤①③
C.②③④①⑤
D.②④⑤①③

【答案】 B
99、下列哪项不属于各级人民检察院管辖范围内的信访事项（ ）。
A.对人民检察院工作的建议、批评和意见
B.对人民法院工作的建议、批评和意见
C.对人民检察院生效决定不服的申诉
D.对公安机关不予立案决定不服的申诉

【答案】 B
100、信访人对复核意见不服，仍然以同一事实和理由提出投诉请求的，各级人民政府信访工作机构和其他行政机关（ ）。
A.不再受理
B.不再复核
C.不予登记
D.不再答复

【答案】 A
101、项目管理的最基本的方法论是（ ）的动态控制。
A.利润目标
B.安全目标
C.项目目标
D.质量目标

【答案】 C
102、下列选项不属于施工现场环境保护主要内容的是（ ）。
A.防大气污染措施
B.防水污染措施
C.防止噪声污染措施
D.现场封闭管理

【答案】 D
103、我国《安全生产法》规定，下列生产经营单位的主要人员的职责正确的（ ）。
A.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
B.保证本单位安全生产投人的有效实施
C.对本单位安全生产负责
D.对安全生产状况进行经常性检查

【答案】 C
104、美国行为科学家沙因归纳提出了“（ ）种人性假设理论”。
A.二
B.三
C.四
D.五

【答案】 C
105、烧结多孔砖是以黏土、页岩、煤矸石和粉煤灰为主要原料，经成型、焙烧而成的，空洞率（ ）的砖。
A.≥35%
B.≥15%
C.≤35%
D.≤15%

【答案】 B
106、马斯洛的需要层次理论从低到高分为：（ ）。
A.安全的需要、生理的需要、社交的需要、尊重的需要和自我实现的需要
B.生理的需要、安全的需要、社交的需要、尊重的需要和自我实现的需要
C.生理的需要、安全的需要、尊重的需要、社交的需要和自我实现的需要
D.安全的需要、生理的需要、尊重的需要、社交的需要和自我实现的需要

【答案】 B
107、标的是合同法律关系的（ ），是合同当事人权利和义务共同指向的对象。
A.客体
B.主体
C.指向
D.物体

【答案】 A
108、用人单位制定的劳动规章制度违反法律、法规规定的，由劳动行政部门进行处罚，下列不正确的是（ ）。
A.给予警告
B.责令改正
C.责令赔偿
D.行政处罚

【答案】 D
109、房屋租赁中介机构、出租（借）人和物业服务企业等组织或个人未如实提供流动人口信息的由所在地（ ）责令改正，予以批评教育。
A.县级公安机关或派出所
B.县级人民政府
C.居民委员会或者村民委员会
D.乡镇人民政府或街道办事处

【答案】 D
110、地面防水层应做在面层以下，四周卷起，高出地面不小（ ）mm。
A.50
B.100
C.150
D.200

【答案】 B
111、以下人员招聘的程序排序正确的是（ ）。①确立招聘渠道②工作评估③组建招聘小组④制定招聘计划⑤甄别录用。
A.①②③④⑤
B.①④③②⑤
C.④③①⑤②
D.④①③⑤②

【答案】 C
112、施工项目资源管理的全过程包括（ ）环节。
A.编制计划、配置、控制、处置
B.编制目标、计划、控制、处理
C.编制计划、采购、应用、处置
D.编制目标、计划、采购、检查

【答案】 A
113、县级以上人民政府信访工作机构收到信访事项，应当予以登记，并区分情况，在（ ）日内分别按规定要求，以不同的方式处理。
A.30
B.20
C.15
D.10

【答案】 C
114、甲与A企业于2010年3月1日建立劳动关系，从2010年8月1日起，A企业在甲不知情的情况下停止为其交纳社保费用。甲在2010年10月1日才得知该事，并2010年10月8日向A企业进行交涉，后双方协商调解不成，甲向劳动仲裁委员会申请仲裁的时效截止日期为（ ）。
A.2011年3月1日
B.2011年8月1日
C.2011年10月1日
D.2011年10月8日

【答案】 C
115、应对施工现场场容、文明形象管理做出总体策划和部署的部门是（ ）m。
A.项目经理部
B.总包单位安全科
C.分包单位
D.建设单位

【答案】 A
116、某企业购买一项商标权，支付价款100万元。根据会计准则及其相关规定。该商标权摊销金额应计人企业的（ ）。
A.制造费用
B.财务费用
C.管理费用
D.营业费用

【答案】 C
117、某大型工程项目机电安装工程有甲工业设备安装公司承包（以下称承包人），承包人通过招标投标选定某水暖电安装作业劳务公司（以下称劳务分包人）作为该项目施工的劳务分包合作伙伴。双方在建设工程施工劳务分包合同签署中明确约定：施工现场安全文明，劳务分包人编制本项目的施工组织设计后送承包人修改审定；承包人不提供劳务分包作业人员的生活临时设施；若双方发生纠纷或争议，由项目所在地仲裁委员会仲裁。在实际施工阶段发生了如下几个问题：（1）劳务分包二队施工现场管理混乱，事故频发，承包人要求检查进场电焊工和电工的特种作业人员证书时队长不予配合。为此，承包人书面通知劳务分包人和劳务分包项目负责人要求改善管理和撤换劳务分包二队队长，但遭到拒绝。（2）劳务分包人在工地附近居民区租房作为劳务作业人员膳宿生活用，但生活区疏于管理，脏乱差现象严重。对此当地街道对承包人进行了处罚，承包人不服处罚，要求街道的上级部门行政复议。针对上述情况，承包人提出解除劳务分包合同，劳务分包人不同意解除，并拟向当地人民法院提起诉讼。根据背景材料回答以下问题
A.不可以
B.可以
C.通过总监理工程师
D.通过业主可以撤换

【答案】 B
118、建筑工程中隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应及时通知监理单位和（ ），对隐蔽工程进行监督检查。
A.业主
B.设计单位
C.总承包单位
D.建设工程质量监督机构

【答案】 D
119、人力资源不包括人的（ ）。
A.智力
B.体力
C.思想
D.知识

【答案】 C
120、金融企业发放贷，贷款取得的收人属于（ ）。
A.销售商品收人
B.提供劳务收人
C.让渡资产使用权收人
D.建造合同收人

【答案】 C
121、劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过（ ）个月。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 A
122、2003年10月2日，某市帆布厂（以下简称甲方）与某市区修建工程队（以下简称乙方）订立了建筑工程承包工程。合同规定：乙方为甲方建一框架厂房，跨度12m，总造价为98.9万元；承包方式为包工包料；开、竣工日期为1993年11月2日至1995年3月10日。自工程开工至1995年底，甲方付给乙方工程款、材料垫付款共101.6万元。到合同规定的竣工期限，未能完工，而且已完工程质量部分不合格。为此，双方发生纠纷。经查明：乙方在工商行政管理机关登记的经营范围为维修和承建小型非生产性建筑工程，无资格承包此项工程。经有关部门鉴定：该项工程造价应为98.9万元，未完工程折价为11.7万元，已完工程的厂房屋面质量不合格，返工费为5.6万元。
A.14.4万元
B.13.2万元
C.11.7万元
D.14.1万元

【答案】 A
123、某多层现浇混凝土框架结构办公楼工程，位于7度抗震设防地区，共5层，层高3.3m，坡屋顶。基础为柱下钢筋混凝土独立基础，墙下条形基础，基础墙采用MU15的混凝土砖砌筑，上部墙体采用MlJ7.5混凝土空心砖砌筑，所用的砂浆有M10的水泥砂浆和M5混合砂浆。砌筑时外部采用扣件式钢管脚手架，里面采用角钢折叠式里脚手架。基础和上部结构均采用C30混凝土，屋面为钢筋混凝土现浇坡屋面。整个工程历时300d完成，施工良好，无安全事故发生。
A.绑扎搭接
B.机械连接
C.埋弧焊接
D.电阻点焊

【答案】 B
124、小王在单位已经工作了11年，按规定他可休（ ）年休假。
A.5天
B.7天
C.10天
D.15天

【答案】 C
125、下列收人的说法正确的是（ ）。
A.建筑业企业的主营业务收人是提供劳务收人
B.设计业务取得的收人是提供劳务收人
C.金融企业发放贷款取得的收人是销售商品收人