北京市建设工程劳务分包合同wl.doc

北京市建设工程劳务分包合同

发包人：

劳务分包人：

劳务分包工程名称：

施工地址： 区（县）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况及承包工作内容
·工程名称：
·工程概况：
·分包工作内容：
范围包括：

第二条 作业人员
劳务分包人根据工程需要向发包人提供作业人员共名。
第三条 合同工期
　开工日期年月日，完工日期年月日，工期为天。
第四条 合同价款
　合同价款为：元（人民币）大 写：元　　
第五条 合同价款的结算和支付
· 结算资料：
··发包人向劳务分包人提供工程施工图或工程量清单，劳务分包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
··劳务分包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
··有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
·合同价款的结算：
··发包人应于每月日对劳务分包人完成的工程量给予核实、 确认并共同履行书面结算手续。
··工程交工后日内，劳务分包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。
·合同价款的支付：
··合同价款分期支付：在年月日付款元，在年月日付款元，
第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
·安全施工：发包人、劳务分包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
·重大伤亡及其他安全事故处理：
··发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
··按照有关规定，发包人劳务分包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人劳务分包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
·对本工程的安全生产标准，双方约定如下：
第七条 工程质量、验收与保修
·工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，劳务分包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
·劳务分包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因劳务分包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由劳务分包人承担。
·分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后日内由发包人、劳务分包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
·对本工程的质量标准，双方约定如下：
　　第八条 工期延误
·对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
　　因战争、动乱、自然灾害或非发包人劳务分包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
　　设计变更和工程量增加；
　　发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；
劳务分包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；
　　周内非劳务分包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过小时；
　　发包人同意工期顺延的其他情况。
·劳务分包人应在上述情况发生后日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。劳务分包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
· 非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定：
　　第九条 文明施工
·发包人、劳务分包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。
·发包人应向劳务分包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由劳务分包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。
·对本工程的文明施工标准，双方约定如下：

　　第十条 材料机具供应
·本工程由发包人提供的机械设备为：

劳务分包人自备的工具为：

　　双方确认防护用具由承担。
·由劳务分包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（米内）。
·劳务分包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
·对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：

　　第十一条 文物保护
　　对施工中发现的文物，劳务分包人应立即保护好现场并于小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由发包人承担。
第十二条 发包人的权利及义务
·负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
· 负责提供施工图纸，提供必要技术资料和办理施工洽商。
·负责组织施工检查、验收，监督劳务分包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
·负责解决施工中存在或发生的技术问题。
·负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查劳务分包人编制的详细施工作业计划。
·负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，劳务分包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促劳务分包人进行整政。
·负责组织工程的验收工作。
　　　第十三条 劳务分包人的权利和义务
·劳务分包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于周岁，不得超过周岁。
·劳务分包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。
·在施工生产过程中，劳务分包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于 ％，服从发包人的统筹安排，统一调动。
·当发包人因故不能保证连续生产时，劳务分包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。
·劳务分包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。
·劳务分包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。
·劳务分包人确认为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。
　　第十四条 违约责任
·发包人违约责任
··由于发包人原因造成停工应按实际发生情况向劳务分包人赔偿损失。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
··由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。
·劳务分包人违约贡任
··因劳务分包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，劳务分包人承担相应损失，并要求劳务分包人在日内退出施工现场，劳务分包人应当退出施工现场但发包人应在要求劳务分包人退出施工现场的时限内，与劳务分包人就结算事宜达成书面协议共同对己完成的工程量进行签认。
··劳务分包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求劳务分包人进行更换、调整，劳务分包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失劳务分包人自负），并书面通知劳务分包人，直至终止合同。
··因劳务分包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由劳务分包人承担。
　　第十五条 合同争议的解决
　　在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议：
　　、向北京仲裁委员会申请仲裁。
　　、向北京市人民法院起诉。
　　第十六条 合同的生效与终止
　　本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。
　　本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。
　　第十七条
　　本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。
　　第十八条
　　本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。
　　在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。
其它事项：

发包人签字（盖章）： 分包人签字（盖章）：
发包人地址： 分包人地址：
发包人电话： 分包人电话：
年 月 日 年 月 日

8 / 8