避雷接地施工合同模板.doc

避雷接地施工协议

甲方: 通辽新奥燃气有限企业 
乙方: 自贡中至能源设备制造有限企业
甲、 乙双方经友好洽谈和协商, 甲方决定委托乙方进行雷接地施工程。为确保工程顺利进行, 依据国家相关法律要求, 特签署本协议, 方便共同遵守。
第一条 工程概况
1、 工程名称: 新奥燃气避雷接地工程
2、 工程地址: 通辽市木里图镇
3、 施工内容: 由乙方为甲方增加双接地极避雷埋地接引线一组, 单接地极避雷埋地线二组（材料使用: 接地极为50*5镀锌角钢, 接引线为40*3镀锌扁钢）。
4、 委托方法: 包工包料
5、 工程开工日期: 10月15日
6、 工程完工日期: 11月15日
7、 工程总天数: 30天
第二条 工程价款
施工费用由现场开挖土方及回填人工费, 材料费与材料运输费, 焊工人工费, 检测电工人工费组合而成, （人工费以当地零时用工工资标准为标准）累计人民币: 7500元（含税）
1、 本工程按甲方要求内容施工, 以工程量确定单为依据结算。乙方需向甲方提供足额正当发票。总价款中包含原有建筑及装饰拆除费、 垃圾清运费、 管理费、 材料、 安装费、 保修、 税金、 发票。
2、 如有工程遗留问题由乙方负责给予无偿维修维护。
第三条 质量要求
1、 工程使用关键材料品种、 规格、 名称, 经双方认可, 并符合行业标准要求。
2、 施工中, 甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求, 双方应确定, 增加费用, 应另签署补充协议。
第四条 付款方法
1、 协议价款支付方法: 经过验收合格、 使用正常后, 依据甲、 乙双方共同测量工程量并收到乙方发票后甲方以银行转账方法支付乙方协议总金额100%工程款。
2、 工程施工中如有项目增减或需要变动, 双方应签署补充协议, 并由乙方负责开具施工变更令, 通知施工工地责任人。增减项目价款, 当场结清。
第五条 工程工期
1、 因为乙方施工原因造成安全、 质量事故, 其返工费用由乙方自行负担, 并赔偿甲方全部经济损失, 工期不变。
2、 在施工中, 因工程质量问题、 双方意见不一而造成停工, 均不按误工或延迟工期论处, 双方应主动要求协调处理, 立刻处理纠纷, 以继续施工。
3、 施工中假如因甲方原因造成重新返工, 或因甲方更改施工内容而延误工期, 均需签证, 甲方须负担全部施工费用, 如因乙方原因造成返工, 由乙方负担责任, 工期不变。
4、 施工中, 甲方未经乙方同意, 私自通知施工人员私自更改施工内容所引发质量问题和延误工期, 甲方自行负担责任。
5、 施工期间因天气原因不能正常施工, 工期需顺延。
第六条 工程验收
1、 待工程全部结束后, 乙方提交验收申请, 甲方进行完工验收。双方办理工程结算和移交手续。
2、 乙方书面通知甲方进行工序验收及完工验收后, 甲方应在3天内前来验收, 逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格, 如有问题, 甲方自负责任。
3、 甲方如不能在乙方书面指定时限内前来验收, 应立刻通知乙方, 另定日期。但甲方应认可工序或工程完工日期。
第七条 保修及维修
1、 工程保修期为1年, 自甲、 乙双方验收合格之日起计算。保修期间内, 乙方负担因材料不合规格及施工质量造成损坏而产生任何费用, 但不包含因甲方或第三人人为使用损坏及不可抗力造成损坏;
2、 质保期内, 乙方应自收到甲方维修通知后, 1小时内响应, 24个小时内抵达现场进行无偿维护保修服务。
3、 质保期外, 乙方也应为甲方提供优惠质保服务, 只收取材料成本费。
第八条 甲方责任
1、 甲方必需提供施工用水、 用电等, 并向乙方进行现场交底。
2、 如确实需要拆、 改原建筑物结构或设备、 管线, 应向所在地房管部门办理手续, 并负担相关费用。施工中如需临时使用公用部位, 应向邻里打好招呼。
第九条 乙方责任
1、 指派一名工作人员, 为乙方工地代表, 负责协议推行, 并按协议要求组织施工, 保质保量地按期完成施工任务。
2、 负责施工现场安全, 严防火灾、 文明施工, 并预防因施工造成可预防事故, 停水、 停电、 物品损坏等事故发生而影响她人。万一发生, 必需立刻负责修复或赔偿。
3、 严格推行协议, 实施信誉工期, 假如因延迟完工, 如脱料、 窝工或借故诱使甲方垫资, 举查后均按违约论处。
4、 在避雷施工项目范围内负担保修责任, 保修期自工程完工甲方验收合格之日算起, 为一年。乙方在保修期内如发生不可抗拒自然灾难( 地震、 龙卷风、 洪水), 乙方不予负担责任。
第十条 违约责任
1、 如甲方逾期支付工程价款, 每逾期1日, 甲方自愿向乙方支付总工程价款日万分之五违约金。
2、 如乙方逾期完工, 每逾期1日, 乙方自愿向甲方支付总工程价款日万分之五违约金, 如乙方逾期5日, 甲方有权解除协议, 乙方除返还已经收取工程款外, 还自愿向甲方支付总工程价款30％违约金, 乙方投入归甲方全部, 其损失自负。
3、 协议生效后, 在协议推行期间, 任何一方私自解除协议, 应按总工程价款30％作为违约金付给对方。因私自解除协议, 使对方造成实际损失超出违约金, 应给予全额赔偿。
第十一条 争议处理
本协议推行期间, 双方如发生争议, 在不影响工程进度前提下, 双方应协商处理。协商处理不成时, 任何一方都有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十二条 协议生效
本协议和协议附件自双方盖章、 签字后生效。本协议（包含协议附件）一式四份, 甲乙双方各执二份。

甲方: 乙方:

委托代理人: 委托代理人:

企业盖章: 企业盖章:

开户行: 开户行:

银行帐号: 银行帐号:

电话: 电话:

地址: 地址:

日期: 日期