围墙砌筑工程施工合同模板.doc

围墙砌筑工程施工协议
（乔庙乡力威工地围墙砌筑工程）

发包方（甲方）: 武陟力威新能源设备制造有限企业
承包方（乙方）:
协议签署地点: 武陟县乔庙乡
协议签署日期: 年 月 日

围墙砌筑工程施工协议

发包方（甲方）: 武陟力威新能源设备制造有限企业
承包方（乙方）:

依据《中国协议法》、 《中国建筑法》、 《建筑工程施工协议示范文本》及其她相关要求, 遵照平等、 自愿、 公平和老实信用标准, 结合本工程具体情况, 经甲乙双方友好协商, 达成一致意见, 签署本协议, 以兹共同遵守。
第1条 工程名称、 工程地点
1.1工程名称: 武陟力威新能源设备制造有限企业厂区围墙。
1.2工程地点: 。武陟县乔庙乡前赵村力威厂区。
第2条 承包范围、 承包方法
2.1承包范围: 工程范围包含围墙地基和围墙主体。北围墙长415米、 西围墙长135米, 南围墙长415米、 东围墙长135米。
2.2施工内容包含: 基础垫层（60cm宽40cm厚3:7灰土垫层）; 基础（50cm高砖基础2层, 37cm高砖基础2层）; 西、 北方向两个围墙墙体砌筑2.5m高砖围墙, 顶部做高60mm、 外伸60mm砖压顶房; 东、 南方向两个围墙墙体砌筑0.85m高砖;四面墙体每隔4米砌筑一个墙垛, 墙垛要求砌筑37cm宽; 墙体不做粉刷。
2.3承包方法: 包工包料。
第3条 协议价款
3.1本协议总价为 （大写）。
3.2本协议价款包含施工所需要全部费用, 包人工、 包机械、 包材料、 包工期、 包质量、 包安全文明、 包方法费、 包施工用水用电费、 已完成工程成品保护费、 可能发生材料二次搬运费等施工中须发生一切费用以及管理费、 利润（不包含税金, 乙方提供村委会收据）等全部费用。
第4条 工期
4.1工期: 日历天, 开始工作日期为 年 月 日。
4.2因乙方原因, 不能按期开工或中途无故停工, 影响施工进度, 工期不予顺延。
4.3因设计变更或非乙方原因造成停电、 停水、 及不可抗力原因影响, 造成连续停工 8 小时以上, 经甲方审核确定并加盖甲方公章后工期对应顺延, 但甲方不负担乙方由此造成窝工、 停工损失。
第5条 工程变更
依据工程需要, 甲方下发设计变更通知单, 乙方不得拒收, 并严格根据变更要求进行施工。若增加工程施工量, 工程费用另外计算。
第6条 完工结算
工程完工经验收合格后, 按实际验收合格工程进度进行结算。
第7条 付款方法
7.1乙方向甲方提供账号, 甲方以银行划款方法进行结算。
7.2材料进场甲方支付第一笔款
7.3乙方将围墙墙体砌筑1m高后甲方支付第二笔款
7.4乙方将围墙墙体完工后甲方支付第三笔款
7.5甲方预留 元作为质保金, 工程完工一年后支付
第8条 甲方工作
8.1开工前3天, 向乙方提供经确定施工图纸或做法说明一份, 并向乙方进行现场交底, 办理施工所包含多种配合、 协调工作。
8.2指派 为甲方驻工地代表, 联络电话: , 负责协议推行。对工程质量、 进度、 安全进行监督检验, 办理验收、 变更、 登记手续及其她事宜。
第9条 乙方工作
9.1参与甲方组织施工图纸或做法说明现场交底, 制订施工方案和进度计划, 交甲方审定。
9.2严格实施施工规范、 安全操作规程、 防火安全要求、 环境保护要求。严格根据图纸或做法说明进行施工, 做好各项质量检验统计。
9.3乙方自备管线设施, 负担在本工程施工期间所发生水费、 电费。
9.4负担在本工程施工期间所发生安全事故、 治安、 刑事案件所造成一切损失, 并负全部法律责任。
第10条 工程质量
10.1工程质量: 合格（符合国家现行相关规范及质量要求）。
10.2符合设计要求。
10.3 根据相关法律、 法规要求, 乙方对所承包工程质量负无限责任。
10.4乙方每完成一项工程, 必需经甲方验收合格, 方准进入下道工序。
10.5乙方应随时接收甲方对工程质量进行监督检验, 因乙方施工质量问题造成损失及工期延误, 乙方负担全部责任及费用。
10.6乙方必需遵守甲方制订工程质量管理措施, 对企业组织三级大检验中发觉质量问题, 乙方必需认真进行整改、 回复。
10.7乙方承包工程, 在完工验收后因为质量问题引发索赔, 甲方直接从质保金中扣除赔偿金, 不足部分, 由乙方另行支付。
10.8因为乙方施工质量存在瑕疵, 造成工程质量重大缺点或验收不合格, 乙方负担全部责任及费用。
第11条 工程验收
11.1因为乙方原因造成质量事故, 返工费用由乙方负担, 工期不予顺延。
11.2工程完工后, 乙方应向甲方提交完工验收申请。甲方自接到验收申请5日内组织相关部门进行联合验收。经验收合格后, 办理移交手续。
第12条 安全文明
12.1乙方施工前必需进行安全技术交底, 确保安全用电, 安全防护、 负责对进场施工机械及工具进行检测, 确保机械工具安全。
12.2乙方必需对工人进行三级安全教育且每七天不少于两次安全知识培训。
12.3因乙方违反安全操作规程造成工程损害或给甲方、 第三人造成损失, 均由乙方负担责任及费用。
12.4乙方施工管理过程中所发生安全伤亡事故, 由乙方负全部责任及费用。
12.5乙方确保施工现场文明施工, 建筑垃圾、 生活垃圾随时清运出场。
12.6乙方在动力设备、 输电线路、 地下管道、 易燃易爆地段以及临街交通要道周围施工时, 应向甲方提交安全防护方法方案, 经甲方认可后方可实施。防护方法费由乙方负担。
第13条 材料供给
13.1材料由乙方采购, 如不符合质量要求, 应严禁使用。若已使用, 除无条件返工外对工程造成损失由乙方负责。
13.2施工中甲方或监理有权抽查乙方采购还未使用材料, 如发觉乙方使用材料、 设备不符合协议约定质量标准, 乙方不得使用, 已经使用必需拆除重做, 并将不合格材料清除出现场, 由此造成损失及工期延误责任均由乙方负担。
第14条 违约责任
14.1乙方不得出现违法分包及转包行为, 不然, 乙方应向甲方支付本协议价款10%违约金。
14.2因乙方原因, 本协议无法继续推行时, 甲方有权终止协议, 乙方负担由此给甲方造成全部经济损失。
第15条 其她约定
本工程保修期为完工后一年, 在保修期内出现质量问题时, 甲方应第一时间通知乙方, 若乙方二十四小时内未进行维修, 甲方可自行处理, 所产生一切费用均由乙方负担。
第16条 附则
16.1本协议未尽事宜, 由甲乙双方协商处理, 签署补充协议, 补充协议与本协议含有相同法律效力。
16.2与本协议相关一切争议, 由甲乙双方协商处理, 协商不成, 任何一方均应向协议签署地人民法院起诉。
16.3本协议项下一方致另一方通知均应以书面形式发出, 如以面呈方法递交, 则送交当初视为送达; 如以传真方法送交, 则以发出方传真机显示通知业已发送后二十四小时后视为送达。
16.4本协议一式肆份, 甲方执贰份, 乙方执贰份, 含有相同法律效力。本协议自双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

甲方（盖章）: 乙方（盖章）:
法定代表人: 法定代表人:
授权代表: 授权代表:
住所: 住所:
电话: 电话:
传真: 传真:
电子邮箱: 电子邮箱:
开户行:
银行账号: