排水沟工程施工合同模板.doc

排水沟工程施工协议（天津市大邱庄镇大屯垃圾场排水沟工程）发包方（甲方）: 天津建昌环境保护股份有限企业 承包方（乙方）: 天津市洋源建筑工程有限企业 协议签署地点: 天津市静海区大邱庄镇大屯垃圾场协议签署日期: 年 04 月 08 日 大屯垃圾场填埋场排水沟工程协议发包人: 天津建昌环境保护股份有限企业(以下简称甲方)承包人: 天津市洋源建筑工程有限企业(以下简称乙方)依据中国协议法、 中国建筑法及其她相关法律、 法规, 遵照平等、 自愿、 公平和老实信用标准, 就本建设工程协商一 致, 签订本协议, 供双方遵照实施。一、 工程概况1、 工程名称: 天津市大邱庄镇大屯垃圾场排水沟工程2、 工程地点: 天津市大邱庄镇大屯村西3、 工程范围: 填埋场排水沟施工及调整池护栏预制混凝土底板4、 承包方法: 包工包料5、 施工内容包含: 排水沟高度400-800mm; 净宽度600mm; 两侧池壁厚200mm底板250mm钢筋混凝土排水沟, 含沟底开挖、 清理、 回填、 扎实、 找平、 钢筋绑扎、 模板安装拆除及C20混凝土浇筑养护工作, 过路段需铺设盖板。预制混凝土底板: 调整池护栏周圈浇筑宽3000mm厚80mm混凝土底板, 靠调整池内侧高100mm砌挡水石。底板浇筑成型后7日内切割500mm*500mm方砖, 含底板清理、 扎实、 粗砂找平。6、 具体具体施工以甲方提供施工蓝图为准, 施工图（双方签字各留一份）7、 施工要求: 乙方必需严格根据本工程设计等相关要求和现行国家、 地方颁发质量验收规范、 标准和要求要求, 组织施工, 确保工程总体坚实、 牢靠, 确保混凝土厚度, 不得有裂缝、 沉降、 空鼓现象, 整体外观达成直线段顺直、 无起伏。二、 工程价款及支付1、 本协议总价: 为 618920.00 （大写）: 陆拾壹万捌仟玖佰贰拾元整 。1.1、 排水沟综合单价为每延米714.5元, 暂定工程量为760米, 具体以实际发生量为准。1.2、 调整池护栏预制混凝土底板综合单价为每平米110元, 暂定工程量为690pi平米 , 具体以实际发生量为准。2、 本协议价款包含施工所需要全部费用, 人工、 机械、 材料、 工期、 质量、 安全文明、 方法费、 施工、 已完成工程成品保护费、 可能发生材料二次搬运费等施工中须发生一切费用以及税费、 管理费、 利润等费用。3、 本协议综合单价含税。(税率3.28%）三、 工程款结算及支付当排水沟或预制混凝土底板工程完成混凝土浇筑后, 经甲方现场确定工程量, 七个工作日内甲方支付确定量工程款80%, 待工程完工验收合格后, 乙方向甲方全额工程款税票, 甲方自接收发票日起七个工作日支付17%工程款, 剩下工程款待工程质量保修期满后, 三个工作日内结清。（质量保修期为6个月）。四、 协议工期1、 开工日期: 年04月 06 日, 完工日期 年 05 月 06 日, 协议工期总天数 30 天（以实际进场施工之日算起）; 2、 因以下原因造成工期延误, 工期对应顺延: a 发包人未能按约定提供（或确定）施工图纸; b设计变更或工程量增加; c 不可抗力; 连续2天以上雨雪天; 五、 质量标准1、 实施工程施工质量验收规范及现行国家、 天津市相关技术标准、 规范; 2、 以施工图纸、 设计文件要求标准和双方协议为依据。3、 质量标准: 一次性验收合格, 完工资料符合规范要求。六、 施工技术及质量 1、 实施工程施工质量验收规范及现行国家、 天津市相关技术标准、 规范; 2、 以施工图纸、 设计文件要求标准和双方协议为依据。3、 质量标准: 一次性验收合格, 完工资料符合规范要求。七、 双方权利责任甲 方: 1、 甲方向乙方进行技术交底。负责场地三通一平, 水电接入; 2、 进行工程协调、 管理; 3、 对乙方安全生产、 文明施工落实情况进行监督。对发觉多种不安全、 不文明行为立刻阻止, 处理和排除其隐患。有权对不符合安全生产、 文明施工行为提出对应整改意见。4、 甲方责任人对施工阶段质量、 进度以及现场工程量签证进行监理与控制、 参与工程完工验收以及保修阶段相关工作。5、 按协议约定支付工程款。乙 方: 1、 严格按相关施工质量规范组织施工, 确保施工工期进度。2、 按工程需要自备施工机械和人工, 负责本工程施工范围内施工安全工作, 做好现场设备、 材料照管工作。3、 在工程期间, 乙方应按相关要求严格实施安全防护方法, 负担因为本身安全方法不妥造成事故责任和所以发生费用。4、 未经甲方同意不得转包工程。不得使用伪劣建筑材料。5、 负责所施工工程验收经过, 以及施工过程资料。八、 安全文明施工1、 乙方应按甲方统一管理制度要求, 精心组织、 文明安全施工; 甲方对乙方任何违反现场管理制度行为都有权给予阻止, 直至罚款和解除协议。2、 乙方须加强安全管理教育工作, 严格实施安全防护方法, 严禁违章指挥, 违章作业, 违反安全操作规程施工。持证上岗, 杜绝安全事故发生。3、 乙方在施工过程中发生一切安全事故、 质量事故均由乙方自行负责并负担对应经济责任、 法律责任及对应一切经济赔偿。九、 材料供给1、 材料由乙方采购, 如不符合质量要求, 应严禁使用。若已使用, 除无条件返工外对工程造成损失由乙方负责。2、 施工中甲方或监理有权抽查乙方采购还未使用材料, 如发觉乙方使用材料、 设备不符合协议约定质量标准, 乙方不得使用, 已经使用必需拆除重做, 并将不合格材料清除出现场, 由此造成损失及工期延误责任均由乙方负担。十、 违约责任甲方违约: 因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误, 工期顺延, 费用不计。 乙方违约: 1因乙方原因, 未按本协议所表示工期按时完工, 每延误一天, 乙方按 元/天向甲方支付逾期违约金, 并负担由此给甲方带来全部损失。2因乙方原因工程质量达不到本协议约定质量标准, 由乙方无条件进行返工、 整改、 修复或采取其它补救方法达成协议质量标准, 所产生费用包含重新检测所需费用均由乙方自行负责, 而且向甲方赔偿本工程项目总造价5%违约金。如因乙方工程质量不符合要求, 甲方提出整改要求后7天内承包人仍未给予完善, 甲方有权另行安排其她单位按原价两倍费用完成对应整改工作, 由此发生费用及损失均由乙方负担。十一、 工程完工验收及保修1、 乙方在工程完工前3日内, 应将验收日期以通知发包人到时验收, 甲方应立刻验收。如发包人不能按期参与验收, 以承包人提出结论, 视为合格; 2、 乙方在完工验收后7日内将排水沟等隶属施工资料上报监理, 监理审核经过后视为整体验收合格。3、 本项目规模小, 保修期为6个月。4、 保修期内发生属于保修范围质量问题, 由施工单位无偿维修; 因不可抗力原因或不正当使用等造成损坏, 施工单位不负担责任; 因施工单位原因造成质量事故给业主造成损失, 由乙方完全负担。5、 保修期内, 工程问题需要电话通知后二十四小时内到场处理, 逾期由乙方负担全部损失。以上款项均在乙方工程款保修金中扣除。十二、 争议处理双方约定, 在推行协议过程中产生争议时, 双方应立刻协商, 协商不成, 任何一方应向人民法院起诉。十二、 附则本协议未尽事宜, 双方可依据具体情况结合相关要求议定附则条款, 作为本协议之附件, 与本协议含有相同效力; 本协议以双方签字盖章后生效, 一式四份, 甲方三份乙方一份, 含有相同法律效力。甲 方: （公章） 乙 方: （公章）法定代表人: 法定代表人: 经 办 人: 经 办 人: 电 话: 电 话: 年 月 日