资源描述
钢结构库房制作安装工程
施 工 合 同
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
甲方将位于其所属 钢结构库房工程发包给乙方。甲乙双方依据《中国协议法》及相关法律、 法规、 规章要求。遵照平等、 自愿、 公平和老实守信标准, 为明确双方在施工中权利、 义务和责任, 双方就本建设工程施工事项协商一致, 签订本协议。
第一条 工程概况
工程名称:
工程地点:
工 程 量: ㎡
第二条 工程承包范围
承包方法:
承包内容: 仓库主体、 房顶制作安装(不含基础)
第三条 协议价款
工程主体、 工程总造价及付款方法
1、 钢结构库房一栋: 为钢骨架结构, 主体立柱管为219Φ厚度为6个厚, 屋顶为5×5角铁, 长 米, 宽 米,檐高 米, 房顶0.5mm 蓝 色彩钢板, 三面墙板、 外墙为0.4白色彩钢板。工程单价¥ 元/㎡(大写: 元/㎡)。总价款 ¥ 元(大写: 元)人民币。
2、 付款方法:
(1)、 签署协议后, 甲方向乙方预付工程¥ 元(大写: 元)。
(2)、 剩下工程款计¥ 元( 大写 元), 自施工之日起三个月内付清, 即 年 月 日前一次性付清。
(3)、 甲方每次支付乙方工程款时, 应经过转账(或乙方指定人员)方法, 不得私自将工程款交付给非乙方委托人员, 不然甲方负担所以造成一切经济损失。
第四条 协议工期
工程总工期为 天, 自 年 月 日起至 月 日止, 甲方未支付工程款和场地不含有施工条件时, 工期顺延, 造成损失由甲方负担。
如遇下列情况, 经甲方现场代表确定后, 工期对应顺延。
1、 甲方在开工时, 不能提供施工场地、 水源、 电源, 道路未能通畅, 障碍物未能清除, 工程款未能按时支付, 影响进场施工等情况或场地内不含有施工条件。
2、 降雨、 大风等灾难性天气。
3、 施工中途停水停电等影响正常施工。
4、 不可预见其她原因造成无法正常施工。(相关不可预见约定为: 6级以上地震、 7级以上大风、 35度以上高温或零下35度恶劣天气等)
5、 工程变更。
6、 工程量增加。
第五条 工程质量与检测
1、 本工程质量经双方要求达成国家同行业质量评定标准。
2、 乙方必需严格根据施工图纸及甲方说明文件要求进行施工。
第六条 施工与设计变更
1、 工程开始后, 甲乙双方不得私自单方面更改设计, 如需变动需经双方确定方可实施。变更设计需经双方责任人签字确定后生效。如甲方提出变更要求, 发生合理增加费用(包含返工损失、 停工、 窝工、 人员和机械设备调迁、 材料购配件积压损失等)由甲方负责。
2、 甲方如需变更施工方案(如整体结构、 建设位置等)必需由甲方作出正式修改通知书及图纸, 乙方同意后才给予实施。重大修改后增加造价时, 需另行协商, 在取得投资落实证实, 乙方才给予实施。
第七条 双方其她权利义务
甲方:
1、 甲方应在开工前为乙方做好进入现场准备工作, 并无偿为乙方提供施工用电、 生活用水、 住宿等。
2、 施工中如甲方需变更图纸, 应提前5天通知乙方。
3、 甲方有权监督乙方施工质量及施工进度, 并立刻提出整改意见和提议。如发觉质量问题, 有权要求乙方改善或返工, 由此产生费用由乙方负责。
4、 整个工程施工期间, 全部吊装使用吊车由甲方负责费用甲方负担。
5、 甲方指派一名代表具体负责推行协议及双方沟通。
6、 甲方向乙方承诺根据协议约定时限和方法支付协议价款, 推行本协议约定全部义务。
乙方:
1、 乙方在施工中应严格遵守行业操作规程, 确保施工安全。
2、 乙方要严格根据要求施工, 不得随意增减施工内容, 严格按本协议约定工期实施、 完成并保修工程。
3、 严格遵守政府相关部门对施工场地交通、 施工噪音、 环境保护、 文明施工、 安全生产等要求。
4、 遵守相关部门环境卫生相关要求, 确保施工场地清洁和交工前施工现场清理, 并负担本身责任造成损失和罚款。
5、 由乙方原因造成误工, 工期不予顺延;
第八条 协议解除
1、 甲乙双方协商一致, 能够解除协议。受损方能够要求另一方按实际损失负担赔偿责任。
2、 因不可抗力使协议无法正常推行, 甲乙双方能够解除协议。解除协议后遗留问题, 双方能够协商或经过申诉方法处理。
第九条 违约责任
1、 如甲方不按约定时限支付工程款, 造成停工损失, 甲方应支付此款并赔偿乙方实际损失。
2、 工程中途如由甲方停工、 缓建、 设计变更等原因造成返工、 停工等, 甲方应赔偿由此给乙方造成实际损失;
3、 任何一方如不能根据协议约定条款推行义务, 致使协议无法正常推行, 违约方应按受损方实际损失两倍给予赔偿。其她要求双方协商处理, 协商不成, 交由守约方人民法院裁决。
第十条 协议效力
此协议一式两份, 甲乙双方各执一份, 含有相同法律效益, 自签字盖章之日起生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法人代表签字: 法人代表签字:
协议签署地点:
协议签署时间: 年 月 日
展开阅读全文