基础建设施工合同范本模板.doc

基础工程施工协议

工程名称:

中国建设部
　　　　　　 国家工商行政管理局　 制订
镇江市句容工商行政管理局监制

基础建设工程施工协议

发包人（全称）: （以下简称甲方）
承包人（全称）: （以下简称乙方）
依据《中国协议法》、 《中国建筑法》《中国协议法》、 《建筑安装工程承包协议条例》、 《中国价格法》、 及其她相关法律、 行政法规, 遵照平等、 自愿、 公平和老实信用标准, 双方就本建设工程施工事项协商一致, 签订本协议。
　　一、 工程概况
　　工程名称:
工程地点:
　　二、 工程承包范围
承包范围:
　　三、 协议工期
　　开工日期: xx年xx月 xx日
完工日期: xx年xx月 xx日
　　四、 质量标准
工程质量标准: 合格
五、 协议价款
　　金额暂估价(大写): (人民币)
(小写): (人民币)
以实际工程量为准进行结算

　 六、 工程款支付
1、 工程开工付至协议价40%;
2、 工程完成50%时付至协议价70%
3、 工程验收合格后付至协议价100%;

七、 质量要求
1.工程使用关键材料品种、 规格、 名称, 经双方认可。
2.工程验收标准, 双方同意参考国家相关要求实施。
3.严格实施施工规范、 安全操作规程。防火安全要求、 环境保护要求。严格根据图纸进行施工, 做好各项质量检验纪录。
4.遵守国家或地方政府及相关部门对施工现场管理要求, 妥善保护好施工现场周围建筑物、 设备管线、 古树名木不受损坏, 做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作, 并办理相关施工手续。处理好因为施工带来扰民问题及与周围单位关系。

八、 工程工期
1.甲方要求比协议约定工期提前完工时, 应取得乙方同意, 并支付乙方因赶工采取方法费用。
2.因甲方未按约定完成工作, 影响工期, 工期顺延。
3.因乙方责任, 不能按期开工或中途无故停工, 影响工期, 工期不顺延。
4.因设计变更或非乙方原因造成停电、 停水、 停气及不可抗力原因影响, 造成停工, 工期对应顺延。

九、 工程验收
1.本工程以施工图纸、 作法说明施工, 验收规范根据国家质量评定验收标准。
2.工程质量验收, 除隐蔽工程需分段验收外, 待工程全部结束后, 乙方应提前二天通知甲方, 乙方组织甲方进行完工验收。双方办理移交手续和工程结算。
3.乙方通知甲方进行工序验收及完工验收后, 甲方应在三天内前来验收, 逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格, 如有问题, 甲方自负责任。
4.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收, 应立刻通知乙方, 另定日期。但甲方应认可工序或工程完工日期。

十、 材料供给
1.乙方负责采购材料、 设备须严格根据国家相关价格条例要求, 且均应为符合设计要求合格产品, 并应按时供给到现场。乙方提供材料、 设备如不符合质量要求, 或规格有差异, 应严禁使用。如已使用, 对工程造成损失均由乙方负责。
2.乙方负责采购材料设备, 必需按甲方具体要求采购, 并做好材料设备进场报验工作。甲方负责采购供给材料、 设备, 应该是符合设计要求合格产品, 并应按时供给到现场。材料经乙方验收后, 由乙方负责保管。

十一、 违约责任
1.在推行协议过程中发生争议, 双方协商处理; 协商不成, 能够人民法院起诉。
2.如一方违约或私自中止协议推行, 必需向对方支付违约金, 额度为本协议工程总价10%。
3.承包人向发包人承诺根据协议约定进行施工、 完工并在质量保修期内负担质量保修责任。 乙方在施工期间严格应按规范进行组织施工, 确保文明施工。服从甲方正确指导, 配合甲方圆满完工。
4.发包人向承包人承诺根据协议约定时限和方法支付协议价款及其她应该支付款项。本协议价款采取可调价款方法确定, 最终以实际工程量计算。

十二、 争议或纠纷处理
1.本协议在推行期间, 双方发生争议时, 在不影响工程进度前提下, 双方可采取协商处理或请相关部门进行调解。
2.当事人不愿意经过协商、 调解处理或者协商调解不成, 本协议在实施中发生争议由工程所在地人民法院处理。

十三、 协议生效
本协议一式贰份, 双方各执壹份
本协议自双方签字盖章后生效, 至工程完工及价款结清后失效。本协议未尽事宜, 双方可协商另签补充协议。
　　协议定签订时间: XX 年 XX 月 XX 日
　　协议定立地点:
本协议双方约定 签字、 盖章 后生效。

甲方单位（盖章）: 乙方单位（盖章）:

代 表（签字）: 代 表（签字）:

年 月 日 年 月 日