土方分项合同改模板.doc

编号: AHGX-HSY-001

化三院职员餐厅、 车库及综合设施改造工程土建施工总承包工程
土石方分项工程分包协议

工程地点: 合肥市包河区望江东路70号
建设单位: 化学工业第三设计院有限企业
总包单位: 安徽省光信建设工程有限企业
分 包 人: 肥东县北方汽车运输有限企业

土石方分项工程分包协议

甲方: 安徽省光信建设工程有限企业
乙方: 肥东县北方汽车运输有限企业
依据<<中国协议法>>、 <<中国建筑法>>并结合本工程实际情况, 甲、 乙双方经过充足协商就化三院职员餐厅、 车库及综合设施改造工程土石方分包工程事宜达成一致意见并签订本协议, 以资共同遵守。甲方委托乙方施工, 并签定本协议:
第一条 工程概况
1.1、 工程名称: 安化三院职员餐厅、 车库及综合设施改造工程土建施工总承包（简称“本工程”）。
1.2、 工程地址: 合肥市包河区望江东路70号
1.3、 建设单位: 化学工业第三设计院有限企业 (以下简称“业主”)。
1.4、 承包内容: 施工图纸及招标文件（建设单位）中要求场地平整、 基坑土方开挖及外运、 二八灰土回填（含材料）等工作。具体工作内容包含但不限于除草清障; 场地平整（含甲方临时设施场地平整）; 生活办公区、 施工区临时道路（含加工区、 堆场等）修筑、 加固扎实、 垫渣等; 生活办公区室内室外地面垫层铺设、 压实等; 施工区、 生活区临时水电管沟（含雨污水管沟、 井等排水排污设施）开挖、 回填等; 挖土（含大开挖土方、 工程桩土方石方、 二次进场开挖余土及其她零星土方）、 运土; 土方施工期间排水（场地内现有积水及施工期间基坑积水）; 清淤及淤泥外运; 破除桩头后建筑垃圾外运; 强中风化岩挖运; 施工便道坡道修筑; 修坡整形; 原有房屋旧基础破除外运; 灰土拌和、 运输及回填等全部工作等全部工作。
1.5、 承包方法: 包工、 包料、 包机械、 包工期、 包质量、 包安全文明等一切综合费用。
1.6、 施工工期: 工期: 个日历天（含节假日放假在内）;
开工日期: 年 月 日（以甲方书面通知为准）
完工日期: 年 月 日
1.7、 工程质量: 合格
第二条 承包工程造价、 工程款支付及结算
2.1、 本工程采取固定总价协议, 协议总价为170元。
2.2、 乙方报价前已自行踏勘现场, 并已具体阅读招标文件、 图纸、 地勘汇报等资料, 报价时已充足考虑本工程全部原因, 对工程量已自行勘测并认可; 综合单价中包含但不限于为完成上述第二条中全部工作所需人工费、 机械费（含燃油费）、 材料费、 市容渣土费、 倒土场费、 管理费、 利润及税金等全部一切费用。在后续施工过程中不管出现何种改变（包含市场需求、 政策性调整、 地质情况改变等其她可能发生全部情况）本综合单价一律不予调整。同时此单价中还包含安全、 工期（含赶工）、 技术方法、 防尘防污方法、 运距改变、 机械进退场（不限于一次进退场）等全部方法费用。
2.3、 经甲乙双方协商, 乙方自愿按以下单价完成上述工作, 单价表以下:
序号
项目名称
工作内容
综合单价
（元/m3）
工程量
（m3）
合价
（元）
1
土方挖运（外运）
1、 场地平整; 2、 挖土; 3、 运土; 4、 排水; 5、 清淤及淤泥外运; 6、 破除桩头后建筑垃圾外运; 7、 强中风化岩挖运等本招标文件及图纸要求全部内容; 8、 运距、 弃土场自行考虑
48.5
3
155
2
2:8灰土回填（外运）
1、 灰土拌合; 2、 基础清理; 3、 弹线、 设标志 ; 4、 分层铺灰土 ; 5、 夯打密实 6、 找平验收; 7、 运距、 拌和场地自行考虑
50
3200
160000
3
基础破除、 灰土消解及拌和
一次性赔偿
-
-
8000
4
合价

170
5
其她
发生时, 按实计入
-
-
-
（1）
大挖机
零星机械, 以机械调用登记单计
260元/小时
-
200以上
（2）
小挖机
零星机械, 以机械调用登记单计
110元/小时
-
90以上
2.4、 工程款支付: 甲方计划按月完成进度50%支付工程款, 本工程完成后支付至已完进度75%; 余款在工程款结算完成后六个月后付清(以上均无息);
2.5、 税票提供: 以下两种方法, 由甲方决定, 乙方必需无条件实施, 不然甲方有权扣除乙方5%工程款。
2.5.1付款前乙方需提供结算金额80%符合甲方要求当地正式工程款发票。
2.5.2 甲方支付乙方3.539%税费, 乙方根据甲方要求, 开具全额发票。
2.6、 结算总价确定: 协议总价（170）+零星机械调用登记单-其她对应费用（如乙方违约扣款等）=结算总价
2.7依据甲乙双方约定及乙方工作内容, 本工程施工过程中甲乙双方间不存在签证计时工、 机械台班、 洽商变更（甲乙双方共同向业主进行洽商变更除外）等; 工作范围以外零星计时用工, 不管技术工、 普工均按 130元/工日计算（本工程尽可能不发生零星用工, 如发生, 乙方不得以任何理由拒绝, 不然给予元/次经济处罚）, 零星用工统计及机械台班使用统计由项目部出具企业统一印发三联单, 且有三联单上相关人员签字方有效, 以其她形式签署零星用工统计及机械台班使用统计, 一概不予认可
第三条 双方责任
3.1、 甲方权利与义务
3.1.1、 向乙方提供临时水电接引点, 以满足乙方必需施工需求。向乙方提供基坑支护施工图一套（含设计变更）及相关施工资料（纸质版或电子版）, 施工结束后乙方应将甲方提供纸质版资料返还甲方。
3.1.2、 按业主、 监理及设计相关要求, 向乙方进行施工技术交底、 技术资料交底和安全、 文明施工交底。
3.1.3、 负责甲供材料（如有）按期供给。
3.1.4、 制订总工期、 月（周）进度计划并下发乙方; 督促乙方按月（周）进度计划; 检验乙方施工进度、 施工质量等。
3.1.5、 组织并协调业主、 监理及主管部门对工程单位及工序验收工作。
3.1.6、 乙方施工现场如质量、 进度、 安全、 达不到施工要求或不能服从甲方现场管理时, 甲方有权要求乙方进行施工队伍、 管理人员及机械设备更换及调整, 乙方无法调整时, 甲方有权暂不安排施工任务（由此造成窝工等一切损失均由乙方自行负责）, 并可书面通知乙方终止协议。如乙方施工进度不能达成甲方要求, 经二次以上催告仍不能处理时, 甲方在事先通知乙方后, 不需得到乙方同意即可安排第三方施工单位进场, 施工区域由甲方指定, 由此而产生费用（包含第三方施工单位向甲方主张工程款等全部费用）直接从乙方工程款中全额扣除, 乙方尚应负担违约责任。
3.1.7、 检验施工质量及现场安全文明实施情况。
3.1.8、 按本协议约定向乙方支付进度款; 立刻完成结算并支付剩下工程款。
3.1.9、 甲方能够采取书面、 短信、 邮件等方法下发多种文件、 整改通知、 扣款通知等项目资料。
3.1.10、 甲方驻工地现场代表 方学金 , 负责现场组织, 管理工程施工, 联络方法: 。
3.2、 乙方权利与义务
3.2.1、 负责办理土方外运、 渣土处理、 市容管理、 夜间施工等手续、 证件并负担费用; 采取方法, 确保运输车辆满足施工卫生要求; 确保文明施工, 保持场内场外道路清洁; 乙方施工期间给市政造成污染清理费用由乙方负责, 由乙方原因造成罚款由乙方负责; 自行处理好周围多种关系。如因乙方未办理相关证件或未缴纳费用或未能正确处理周围关系造成工程进度滞后, 其责任由乙方负担。如所以而造成工期不能满足甲方要求, 尚应负担违约责任。
3.2.2、 因本土方工程为深基坑开挖, 应进行基坑支护, 乙方挖土应由四面向中心开挖或按甲方要求, 优先考虑支护班组作业, 便于支护穿插作业。每层开挖深度需满足支护施工要求, 不得超挖。
3.2.3、 严格根据施工图设计、 施工技术规范和编制并经同意施工组织设计作好施工准备, 精心组织施工, 确保工程质量, 工程进度和安全文明施工。
3.2.4、 依据甲方提供资料及要求, 结合现场情况组织施工; 投入足够车辆、 人力、 设备, 以确保工期进度。
3.2.5、 乙方根据施工进度计划, 配置施工机械, 组织施工, 保质按期完工;
3.2.6、 对全部现场设施有负责保护义务, 凡损坏现场任何设施, 均按原价赔偿, 并接收甲方罚款;
3.2.7、 遵守交通规则, 自行处理本身原因造成交通和安全事故, 并负担全部费用和责任;
3.2.8、 工程施工期间必需服从甲方工程管理和财务监督, 遵守甲方项目管理相关制度和要求, 严格推行甲方与建设单位签署施工协议;
3.2.9、 乙方应遵守《劳动法》要求, 乙方因工程需要而聘用职员, 由乙方与需聘用职员签署劳动协议, 乙方全部聘用职员在工作期间工资、 福利、 保险、 工伤、 安全等方面法律责任均由乙方负责。乙方全部聘用职员均应在乙方与其签署劳动协议后, 报劳动管理部门、 公安派出所及甲方立案。
3.2.10、 乙方必需确保遵守国家相关环境、 职业健康安全法律法规和甲方落实环境、 职业健康安全标准相关要求, 向所聘职员对现场环境、 职业健康安全方面要求、 知识、 注意事项进行交底或培训, 并向职员提供个人劳保用具和特种作业防护用具, 费用由乙方负责。
3.2.11、 乙方自行负担施工人员食宿、 往返等一切费用。
3.2.12、 在施工现场含有开挖条件时, 乙方不得以倒土场不能倒土或其她理由延迟挖土; 自行处理相关倒土事宜, 由此而产生费用已综合考虑在报价中, 不另行向甲方主张此权利。
3.2.13、 乙方需明确专员收发甲方往来文件, 并可采取书面、 短信、 邮件等方法（口头或电话回复除外）立刻回复, 不然视为乙方已默认并负担对应责任。
3.2.14、 进入施工现场施工人员, 必需正确佩戴安全帽、 穿工作服, （安全帽及工作服由甲方统一定制, 乙方按安全帽15元/顶、 工作服60元/套单价, 依据班组劳务人员数量购置）不然不予进入施工现场。遵守施工安全生产操作规程。如因本人违规操作和不服从现场安全管理造成发生安全事故, 责任由乙方（承包人）及违章操作工人负责, 所发生经济费用由乙方（承包人）和违章工人负担;
3.2.15、 因为施工场地狭隘, 不含有灰土拌和条件, 2:8灰土必需在场外拌和, 具体拌和场地、 运输等由乙方自行选择, 全部费用均包含在总价内, 后期不予调整。
3.2.16、 乙方驻工地现场代表 阮仁友 , 负责现场组织, 管理工程施工, 联络方法: 。乙方如变更本协议约定联络人、 联络号码及联络地址, 应立刻书面通知甲方。如乙方变更联络人、 联络号码及联络地址未立刻通知甲方或信息不完整造成甲方所发送相关文件无法送达, 自甲方按本协议约定联络人、 联络号码及联络地址发出邮件之日起, 视为乙方收到甲方发送相关文件。
第四条 违约责任
4.1、 工程质量: 因乙方施工质量未达协议约定标准, 乙方向甲方支付本协议价 1 %质量违约金, 并赔偿所以给甲方造成损失。
4.2、 工期方面: 乙方应确保工程根据甲方要求工期准期完成, 除甲方认可能够延期原因外, 本协议工期不顺延; 不然造成工期延误, 按10000元/天罚款, 不足一天按一天计, 无上限。
4.3、 安全方面: 自行负担施工过程及外运时安全责任, 如因乙方本身原因造成交通和安全事故, 由乙方负担全部费用和责任; 对甲方造成不利影响时还应负担甲方与业主施工协议中相关安全事故甲方责任。
4.4、 分包方面: 乙方应自行完成本工程, 严禁将本工程分包或肢解后发包给她人完成, 不然一经发觉, 视为乙方自动退场,所完成工程量不予支付工程款。
4.5、 乙方依据本协议约定须向甲方支付任何违约金或负担任何赔偿责任时, 甲方都有权在其应付乙方价款中给予直接扣除。
4.6、 任何一方不得将其在本协议项下不管是全部还是部分权利与义务转让给第三方。协议一方将其协议权利与义务转让, 该权利与义务转让无效, 对本协议她方不产生法律约束力, 并视为该方违约, 该方应向本协议她方支付相当于本协议价款10％违约金。
4.7、 如甲方未按本协议约定时间支付工程款, 自组成逾期支付之日起, 每个日历天应按逾期未付价款数额万分之 一 向乙方支付违约金, 但该违约金累计数额不能超出欠付金额1% 。
第五条 相关争议处理
甲、 乙双方因本协议发生争议, 应该友好协商; 协商不成, 双方同意将争议提交甲方总企业住所地有管辖权人民法院起诉。
争议处理条款不因本协议无效、 解除和终止而无效。如就本条款相关管辖和争议处理方法作出修改, 不得附加任何条件并必需单独签署仅就管辖和争议处理方法修改协议, 且其所加盖甲方印章和签字应与本协议所载完全一致, 方为有效。
凡因与推行本协议相关所签署其她一切补充协议、 签证单据、 物权凭证和单据、 确定函等法律文件再行约定管辖及争议处理方法, 不得对抗以上条款约定, 如有违反, 则该约定一律无效。
第六条、 其 她
6.1、 乙方推行本协议过程中如有发生因洽商变更增量及损失索赔事项, 乙方应在上述事项发生后3日内, 就所以产生经济支出（或工期索赔）向甲方报送书面汇报; 乙方未按本条款要求期限和方法报送甲方, 则视为乙方放弃此项权利, 无权再要求甲方追加协议价款（或工期索赔）。
6.2、 乙方施工过程中确需向业主办理洽商变更必需先得到甲方同意, 洽商变更资料由甲方代为转交至业主, 但甲方不确保洽商变更能得到业主认可; 洽商变更过程中乙方不得以任何理由停工或消极怠工, 造成工期延误按违约责任相关条款实施; 任何得到业主认可洽商变更必需确保甲方利益不受损害。
6.3、 本协议未尽事宜, 由甲乙双方协商处理或签署补充协议, 补充协议与本协议含有相同法律效力。
6.4、 本协议经双方签字盖章后生效。
6.5、 协议附件: 以下资料作为本工程协议附件, 作为对本协议补充和完善; 如附件中有与本协议相抵触条款一律以本工程协议为准。
本协议一式 叁 份, 甲方执 贰 份, 乙方执 壹 份, 含有相同法律效力。
甲方（盖章）: 乙方（盖章）:
安徽光信建设工程有限企业 肥东县北方汽车运输有限企业
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
地址: 地址:
经办人: 经办人:
电话: 电话:
邮政编码: 邮政编码:

年 月 日

附件1: 乙方贯标具体工作
一、 质量管理要求
1、 应根据GB/T19001《质量管理体系—要求》标准建立和实施质量管理体系。
2、 具体应做好以下工作:
1）乙方应提供在施人员清单。质量员、 安全员、 机械员、 材料员、 计划员管理岗位人员应持有政府主管部门颁发上岗证, 电工、 电焊工、 气焊工、 电梯工、 起重工、 信号工、 架子工、 场内机动车、 塔机、 起重机驾驶员应有特种作业上岗证, 并向甲方提供证书复印件。
2）需乙方自行采购物资, 在采购前应对供方进行评价, 需要时, 向甲方提供评价资料, 包含: 供方营业执照、 资质、 生产许可证及业绩等资料。
3）双方确定特殊过程要有施工方案和技术交底。
4）应建立完善产品自检和交接检验制度。
5）出具检验和试验证据测量装置应在有效检定合格周期内, 并向甲方提供计量装置台帐及检定合格证复印件。
6）有成品保护方法并实施, 依据现场情况进行产品和检验试验状态标识。
二、 环境管理要求
1、 应根据GB/T24001《环境管理体系—要求》建立和实施环境管理体系。
2、 具体应做好以下工作:
1）实施国家和北京市相关文明安全施工法律、 法规、 规章和要求。
2）施工现场管理应符合合肥市文明施工相关要求。应做到:
a) 施工垃圾应立刻分拣、 清运, 放入指定垃圾站。垃圾清理时严禁随意凌空抛撒。
b) 施工中应尽可能降低噪声, 严禁野蛮施工和野蛮装卸。确保噪声符合GB12523《建筑施工场界噪声限值》标准要求。
c) 露天存放工程土和水泥、 石灰等细颗粒物料应进行遮盖或采取其它预防扬尘方法。
d) 现场使用气瓶、 油漆桶、 稀料桶等易燃易爆危险品, 应独立存放建立台帐。严禁人物同处一处。
e)废电池、 废墨盒、 废软盘应单独回收, 妥善处理, 严禁与其她垃圾混放。
f) 应培养职员良好卫生习惯, 节省用水用电。管理区和生活区应常常打扫卫生, 保持环境洁净整齐, 无污水外溢、 无杂物。
三、 职业健康安全管理要求
1、 应根据GB/T28001《职业健康安全管理体系—要求》建立和实施职业健康安全管理体系。
2、 具体应做好以下工作:
1)乙方应遵守国家、 合肥市工程建设安全生产相关要求, 严格按国家、 地方和行业安全标准施工, 并随时接收安全检验人员依法进行监督检验, 对检验中提出问题, 采取方法, 消除事故隐患。因为乙方安全方法不力造成事故责任和所以发生费用, 由乙方全部负担。
2）乙方施工用水、 用电、 用火、 用气应遵守甲方现场相关制度, 并制订安全防护方法; 若因乙方未做或防护不利而发生安全事故, 由乙方负担一切责任和相关费用。
3）乙方在本工程施工期间应自备消防设备和器材, 遵守政府相关安全消防和施工安全用电要求及甲方相关要求, 违反上述要求, 则应负担全部责任。
4）乙方在施工期间, 对已由其她单位完成工程应采取必需保护方法。
5）乙方应遵守甲方现场职业健康安全要求, 遵守职业健康和安全相关法律法规, 不得使用不健康或有职业疾病人员进行施工, 不得使用未能成年工和“五期”中妇女干重体力劳动。应采取方法预防造成中毒或中暑等影响施工人员健康事故, 施工现场应有发生疾病抢救方法。