桩基工程施工合同范本备案用模板.doc

建设工程施工协议
协议编号: ZZTYZY0204001

补

充

协

议

建设单位: *****置业有限企业
施工单位: *****建筑工程工程有限企业
桩基工程施工协议

发包单位: ****置业有限企业 （以下简称甲方）
承包单位: ****建筑工程有限企业 （以下简称乙方）
根据《中国协议法》和《建筑安装工程承包协议条例》标准, 结合相关法律、 法规、 要求和本工程具体情况, 双方达成以下协议。
第一条 工程概况
1、 工程名称: ****项目工程桩基工程
2、 工程地点: ************
3、 承包范围: 材料采购、 运输、 吊装、 施工机械进出场、 施工、 检测、 验收、 废装清理等。
4、 管桩规格: PHC-A400(95)型
第二条 工程造价与承包方法
1.工程预算总值: 大写: 捌佰壹拾叁万玖仟伍佰元; 小写: ¥813.95万元。
（其中: 1、 管桩36500米, 单价195元/米, 合价大写: 柒佰壹拾壹万齐秦伍佰元整
小写: ¥711.75万元;
2、 施工费及检测费: 单价28元/米, 合价大写: 壹佰零贰万贰仟圆整, 小写: ¥102.2万元。）
2.承包方法:
承包方法: 包工、 包料、 包安全文明施工、 包检测、 包验收
第三条 工期
开工定于3月1日
完工定于5月30日
对以下原因造成完工日期推迟, 工期对应顺延;
1.工程量改变或设计变更;
2.非乙方原因停水、 停电、 造成停工累计超出8小时;
3.场地平整、 地基石开挖、 道路疏畅造成窝工;
4.不可抗拒外界原因。
第四条 材料供给
乙方选定管桩生产商, 甲方考察决定, 乙方负责采购、 运输、 装卸, 费用乙方负责。
第五条 结算方法
1．协议签定3日内, 甲方支付给乙方工程预算总造价30%作为乙方进场及备料费用款;
2.工程完工, 甲方支付给乙方工程款到工程总造价60%;
3.桩基工程经检验合格, 余款一个月内一次性付清。
第六条 双方责任
甲方责任
1．施工场地平整、 清除砼地面、 开挖地基石及地下障碍物, 使施工场地含有施工条件, 并在开工后继续负责处理以上事项遗留问题。
2．将施工所需水、 电线路从施工场地外部接至施工场地, 并确保施工期间水、 电需要。
3．开通施工场地与城镇公共道路, 满足施工运输需要, 确保施工期间通畅。
4．向乙方提供施工场地工程地质和地下管网线路资料, 确保数据真实正确。
5．协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、 构筑物保护, 并负担相关费用。
乙方责任
1．按甲方代表要求, 完成桩基施工。
2．向甲方代表提供施工计划和工程事故汇报。
3．按工程需要提供和维修夜间使用照明、 警卫等。如乙方未推行上述义务造成工程、 财产和人身伤害, 乙方负担责任及所发生费用。
4．遵守地方政府和相关部门对施工场地交通和施工噪音等管理要求, 经甲方同意后办理相关手续, 甲方负担由此发生费用。因乙方责任造成罚款除外。
5．按协议要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、 构筑物保护工作。
6．保护施工现场清洁符合相关要求, 交工前清理现场达成双方约定要求, 负担因违反相关要求损失和罚款（协议签定后颁发要求和非乙方原因造成损失和罚款除外）。
第七条 工程质量及验收标准
1．乙方必需严格按中国国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》及相关设计要求进行施工, 加强技术管理确保工程质量。
2．为了共同把好质量关, 甲、 乙双方互派施工代表, 随时检验施工进程, 立刻验收隐蔽工程相关质量。
3．乙方应随时接收甲方代表及监理工程师检验、 验收, 为检验提供便利条件。
4．在施工中乙方工程符合质量要求, 甲方代表或监理工程师当日未在统计上签字, 可视为甲方代表或监理工程师已认可当日工程质量, 乙方可继续进行施工。
5．因为设计原因达不到验收要求, 甲方负责修改设计, 乙方按修改后设计重新施工。甲方负担修改设计, 拆除及重新施工经济支出, 工期对应顺延。
6．在完工验收中, 发觉不符合质量要求, 需返工部分工程分清甲、 乙方责任, 研究修补方案, 由乙方施工。因返工而造成一切费用, 由造成责任方负担。
7．双方对工程质量有争议, 请质量监督部门仲裁。
8．工程验收标准按“建筑地基基础工程施工质量验收规范”及相关设计图纸进行验收。工程完工后, 由乙方通知甲方共同验收签署验收证书后, 工程移交甲方管理。
9．接收当地质量监督站检验监督。
第八条 安全施工
乙方按相关要求, 坚持“安全第一, 预防为主”, 采取严格安全防护方法, 负担因为本身安全方法不力造成责任和所以发生费用。非乙方责任造成伤亡事故, 由责任方负担责任和费用。
发生重大伤亡事故, 乙方应按相关要求立刻上报相关部门并通知甲方代表。同时按政府部门要求处理。发生费用由事故责任方负担。
在特殊地段、 环境施工时, 甲方应按相关要求提供对应防护方法, 并负担相关经济支出。
第九条 协议生效与终止
本协议自协议条款约定生效之日起生效, 并含有法律效力。任何一方不能单方面终止协议。在工程结算, 甲方支付工程款完成后, 本协议即告终止。
本协议正本2份, 含有相同法律效力, 由甲乙双方签字盖章后分别保留。本协议副本 4份, 由甲乙双方分送相关部门。
第十条 违约责任
1.甲方在约定付款时间内, 未能立刻清结工程款, 甲方按天天1‰向乙方支付违约金。乙方未按协议要求完工, 每超出一日, 偿付给甲方天天1‰违约金。
2.因为甲方原因造成工程变更、 返工或窝工, 其费用由甲方负担, 乙方可延长工程工期, 具体完工日期双方另行议定。
3.因乙方原因造成工程质量低劣, 工程拖延或工程损失, 由乙方负担所发生经济损失。
4.因故终止协议, 须经双方协商同意, 未经双方同意, 协议仍继续生效; 未取得双方同意, 单方终止协议一方, 须负担另一方经济损失。
第十一条协议实施过程中如发生纠纷时, 双方应立刻协商处理。协商不成时可向经济协议仲裁委员会申请仲裁。
第十二条其它事宜
未立刻以双方协商处理, 协商不成可向工程所在地人民法院起诉。

甲方（盖章） 乙方（盖章）

2月25日