劳务施工承包合同包清工模板.doc

劳
务
施
工
承
包
合
同

发 包 方:
承 包 方:
日 期:

《劳务施工承包协议》（包清工）

发包方（以下简称“甲方”）:
承包方（以下简称“乙方”）:

  依据《中国协议法》及国家相关法律、 法规和企业文件相关要求, 遵照平等、 自愿、 公平和诚信标准, 甲、 乙双方就 （工程）部分劳务施工承包事宜协商达成一致, 特签订本协议。
   第一条 工程概况
   1、 工程名称:
   2、 工程地点:
3、 建设单位:

第二条 承包方法及内容
1、 承包方法: 劳务分包（包清工、 包现场文明施工、 包工期、 包安全、 保质量、 包机械、 配合甲方及建设单位验收）
2、 承包范围: 甲方负责施工 工程, 具体工程量以甲方和建设单位认可施工图及实际施工量为准。
3、 承包内容: （以下内容为可选项, 请在□上打“√”）
□电缆铺设、 看护:
□管道施工: □拉管; □顶管; □隧道; □管井（木工、 钢筋工、 小工）
□电气安装: □配电室基础; □支架安装

第三条 承包价格
   1、 协议总价: 暂定 ;
2、 工程量及分项人工单价:
2.1工程量以甲方及建设单位最终审定为准;
2.2 单价: □电缆铺设、 看护: 看护人工单价按 元/日实施, 电缆敷设按 元/米实施;
□管道施工: 定额人工单价按 元/日实施;
□电气安装: 定额人工单价按 元/日实施;
以上工日均为综合工日, 单价不予调整。
3、 承包价格包含内容:
   承包价格包含乙方施工期间人工费、 机械费、 管理费、 利润、 往返车旅费、 加班费、 办证费、 工期奖、 质量奖、 材料场内运输费用; 各类材料场内二次倒运; 自然气候影响停水、 停电、 待料等不可预见工日费用; 包含周转材料领用、 装卸、 看护、 保管、 退库; 劳动保护用具费用（安全帽、 安全带、 手套等）; 安全防护设施搭拆（安全网、 防护栏杆、 防护棚等）; 文明施工费用（包含上级部门对现场各类检验所发生临时用工）; 承包工程范围内配合测量放线、 材料试验、 电工、 机械设备维修和安装拆卸配适用工费用; 预防通常性自然灾难所采取方法用工费用;
4、 本协议单价为固定单价协议, 在协议实施期间不因其它原因改变而调整变动。

第四条 结算措施及付款方法
甲方不预付乙方劳务费用。工期在一月之内, 待工程验收发电合格后, 劳务费用一次性结算。工期超出一个月, 可申请支付已完工程劳务费用50%, 已完工程量以现场工程师签认为依据。待工程验收发电合格后, 剩下尾款一次性支付。

   第五条 工程工期
   1．计划开工日期: _______年_______月_______日;
计划完工日期: _______年_______月_______日;
总日历天数为: _______天;
   2．关键节点工期: ___________________________________
  3．乙方应无条件实施甲方进度计划安排（包含甲方单方新调整进度计划）。

   第六条 工程质量标准
本工程应达成工程质量评定 优良 等级, 具体标准以下:
1、 电气安装工程符合《建筑电气工程质量验收规范》（GB50303-）, 《智能建筑工程施工质量验收规范》（GB50339-）要求;
2、 电缆敷设、 看护: ___________________________________。协议期内电缆如有遗失、 损坏, 乙方需全额赔偿, 并全权负责由此所造成全部损失。电缆敷设数量需经甲方驻工地代表、 甲方工程部经理及总经理签字认可。
3、 管道施工: ___________________________________
若乙方施工工程质量无法达成验收标准, 乙方应负责根据甲方要求无条件整改或返工, 所造成整改或返工费用由均由乙方负担, 工期不顺延。

   第七条 组成协议文件及解释次序
    组成本协议文件及优先解释次序以下:
   1．本协议;
   2．附件;
   3．招投标文件（如有）;
   4．本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范（如有）;
   注: 上述文件应互为补充, 在协议中出现含糊不清或不相一致时, 按上述次序解释, 不能清楚解释时, 在不影响工程正常施工进度情况下由双方协商处理。

第八条 标准规范
   本协议适用标准规范:
1、 《建筑电气工程质量验收规范》（GB50303-）;
2、 《智能建筑工程施工质量验收规范》（GB50339-）;
3、 《北京市建设工程施工现场安全防护标准》、 《北京市建设工程施工现场安全防护标准》、 《北京市建设工程施工现场环境保护标准》、 《北京市施工现场消防工作标准》、 《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》;
4、 《建筑安装工程施工及验收规范》
5、 《建筑安装工程质量评定标准》

第九条 甲方责任和义务
   1、 甲方委派 为驻工地现场代表;
2、 负责实施对工程质量、 工期进度、 安全生产、 文明施工、 计量检测、 试验化验控制、 监督、 检验和验收; 对关键工序进行中间检验验收, 参与隐蔽工程验收;
3、 开工前, 甲方可向乙方提供经确定施工图纸或做法说明,并可向乙方进行现场交底;
4、 负责与业主、 监理、 设计及相关部门工作联络, 协调现场工作关系。
  5、 依据工程情况要求乙方增减施工人数, 满足施工生产需要。对施工质量低劣、 技术差、 不服从指挥、 有违法乱纪行为人员给予清退。
  6、 立刻提供按约定应由甲方供给施工机械设备、 周转材料。
  7、 按本协议约定, 向乙方支付劳务承包费。
   8、 甲方负责施工用电接至二级配电柜(分箱)处, 二级柜(分箱)到三级电箱以后配电设备、 灯具均由乙方负责, 施工用水甲方负责提供至施工现场; 甲方帮助乙方安排施工人员生活临时设施、 用水、 用电, 费用应由乙方负担。
   9、 帮助乙方办理施工及施工人员所涉多种申请、 批件, 费用由乙方自理;
10、 乙方在施工中因违约而须按协议约定向甲方支付违约金时, 甲方有权从乙方劳务承包费中直接扣除;
11、 施工过程中因为乙方原因出现质量问题、 安全事故, 乙方应向甲方支付0元/次违约金（甲方有权从乙方劳务承包费中直接扣除）, 并赔偿由此给甲方造成全部损失。

   第十条 乙方责任和义务
（一）通用条款
1、 乙方应遵守国家政策和法律法规, 对承包劳务工程, 无权再分包和转包; 遵守建设单位和甲方相关规章制度, 做好安全、 文明施工、 环境和职业健康安全、 劳动保护等工作;
2、 依据建设单位或甲方计划要求（包含调整后计划）, 组织、 配置齐全多种施工机具, 以及技术人员和施工作业人员, 满足质量、 安全、 工期要求, 对进场施工作业人员进行日常质量、 安全文明施工教育、 检验和管理;
3、 进场施工人员应含有思想素质好、 身体健康、 技术熟练等条件; 严禁使用18岁以下未成年人和55岁以上老人及体弱病残人员; 严禁使用不法人员, 乙方应负担因使用以上不合格人员而引发责任和后果;
4、 乙方委派 为驻工地现场代表, 乙方班组及作业人员必需服从甲方现场主管人员调度指挥, 若无正当理由不服从甲方现场主管人员调度指挥, 甲方有权给予清退;
  5、 严格根据设计图纸、 施工验收规范、 相关技术要求及施工组织设计精心组织施工, 确保工程质量达成约定标准, 对本协议劳务承包范围内工程质量向甲方负责; 负担因为本身责任造成质量返修、 工期拖延损失及多种罚款;
6、 应按招标文件要求和承诺管理人员、 安全员（持证）保质保量到位。技术工人必需按国家要求持证上岗, 技工必需有职业技能操作证, 持证率达成100%。特殊工种必需有特种作业操作证, 持证率达成100% ;
7、 服从甲方和业主监督、 检验、 管理; 接收甲方和建设单位相关人员对质量、 进度、 技术、 安全生产、 文明施工、 环境保护等方面管理; 接收甲方随时检验其设备、 材料保管、 使用情况及其操作人员有效证件、 持证上岗情况;
8、 做好施工场地周围建筑物、 构筑物、 地下管线和已完工程部分成品保护工作。因乙方责任发生损坏, 应自行负担由此引发一切经济损失及多种罚款;
9、 按甲方统一计划堆放材料、 机具; 妥善保管、 合理使用甲方提供或租赁给乙方使用机具、 周转材料及其她设施;
10、 乙方应处理好其与进场务工人员之间劳动关系, 尤其是务工人职员资及人身安全问题。乙方应向甲方提供进场务工人员花名册, 并将月工资发放情况造册, 如因发生因乙方与务工人员之间纠纷影响甲方正常经营及工作, 包含技术人员、 农民工等聚众工地、 甲方营业场所、 办公场所闹事等情况每次罚款0元（甲方有权从乙方劳务承包费中直接扣除）。如经核实因乙方欠工人酬劳不按时支付而引发, 甲方有权先行支付乙方工人工资, 并从乙方劳务承包费中直接扣除;
11、 乙方应为进场施工人配置必需劳动保护和安全防护用具（如安全帽、 安全带、 工作服、 手套及其它相关防护用具）;
12、 甲方在资金临时不到位, 业主未能按时拔付工程款情况下, 乙方不得所以而影响正常施工, 不得聚众闹事, 做到对甲方谅解。
（二）专用条款:
1、 木工:
1.1严格根据设计图纸、 施工验收规范、 相关技术要求及施工组织设计精心组织施工, 确保工程质量达成约定标准; 科学安排作业计划, 投入足够人力、 物力, 确保工期;
1.2铁丝、 铁钉、 PVC穿墙管、 安全帽、 笔墨线, 包小型手动机具、 圆盘锯、 电线等辅助材乙方自备。乙方负责将所需用关键材料及支架报计划给甲方项目部, 方便组织材料;
1.3乙方要做到计划用料、 科学管理, 长料不短用, 短料接长用, 严禁采取一刀切施工方法, 板材损耗率为2%。乙方领用甲方对拉螺杆时, 必需办理领用手续, 螺母、 蝴蝶扣、 拉螺杆损耗必需控制在2％以内, 不然按市场价赔偿给甲方。
1.4支模时需拉水平线设置垂直控制线, 确保横平竖直, 位置正确, 平整度和垂直度达成优良验收标准; 必需达成稳固、 平整、 垂直、 接槎严密、 不漏浆、 不涨模。
1.5出现走模、 爆模、 涨模、 漏浆、 平整度或垂直度不合格标, 乙方必需拆模后二小时内修凿平整, 所用抹灰砂石材料费、 人工费由乙方负责; 乙方超时未处理, 甲方有权处理, 并按所用抹灰砂石材料费、 人工费二倍处罚乙方; 若因模板下沉、 倾斜、 胀摸、 爆模造成砼质量事故, 按所损失材料费双倍处罚。
1.6模板应进行设计并编号就位, 确保周转使用在同一部位上。标准层二, 三、 四层模板制作完成后, 严禁圆盘锯上板面。施工时应充足利用和节省材料, 未经同意和甲方管理人员同意不得随便乱锯模板板材;
1.7全部结构预留孔洞必需严格按图纸位置和标高留置, 要求每层安装墙柱模时都必需进行复核, 确保孔洞位置正确;
1.8起模只能使用撬杠, 不得使用钢管砸、 撬; 外界地须用手提锯开口, 不得硬砸, 如发觉乙方工人有上述破坏行为, 乙方损坏一块板须按十块板价格向甲方赔偿, 并以这类推;
1.9模板拆除必需有主管工长下达拆模令方可拆模（不管任何部位）; 拆模要按前后次序, 严禁乱拆。拆模后应把全部木料、 铁件、 钢管、 碎模和杂物清理洁净, 经甲方检验合格后交由下道工序班组进行施工。每次拆模后必需将材料起钉, 去掉砼渣, 堆放整齐, 废料清理到指定地点, 最终一次拆模, 全部木料、 方木、 铁件、 钢管、 碎模和杂物必需清理洁净后搬运到甲方指定场地按要求堆放整齐, 确保施工现场无遗漏。不然甲方可派人清理, 并按支出人工费双倍处罚乙方;
1.10完工后模内（柱、 梁、 墙、 板）必需洁净无杂物, 不然处以乙方每处1000元罚款, 甲方有权从乙方劳务承包费中直接扣除;
2、 钢筋工
2.1根据设计图纸、 施工规范、 操作规程及施工方案要求和下料单进行制作和绑扎;
2.2钢筋要按品种、 规格、 类别进行堆放, 严防混杂, 安装钢筋时操作地点要预先检验, 确保安全可靠。钢筋调直要有专员负责, 钢筋加工机械操作有专员管理使用;

2.3按图或按甲方指定间距绑扎钢筋, 绑扎位置要正确、 要牢靠。绑扎前对铁锈严关键除锈, 在浇灌混凝土过程中要检验整理, 按要求做好梁柱板保护层垫块;
2.4坚持三检制度, 做到自检、 互检、 交接检, 责任到人;
2.5每个管井扎好后, 剩下钢筋要随时收回料场, 节省使用钢筋扎丝, 做到厉行节省, 精打细算, 严禁浪费;
2.6在钢筋绑扎前, 应先检验工作面安全设施, 做到安全施工, 严禁违章作业; 钢筋搭接长度、 焊接长度应符合规范要求, 焊缝平直, 无夹渣, 并除去氧化皮;
2.7顾全大局, 团结协作, 与木工、 混凝土工加强配合。

第十一条 环境保护、 安全生产和文明施工
   1、 甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、 文明施工、 环境保护以及企业相关制度等方面教育; 依据国家法律法规及企业相关规章制度、 监督、 监控乙方相关工作实施情况, 使其体系有效运行;
2、 乙方应遵守工程建设安全生产相关管理要求, 严格按安全施工标准进行施工; 加强对现场操作工人安全教育; 认真落实安全方法, 采取必需安全防护方法, 消除事故隐患, 确保安全生产; 随时接收安全检验人员依法实施监督检验。因为本身安全方法不力及违章操作造成事故, 负担一切责任后果和经济费用;
3、 发生安全事故, 乙方应按相关要求立刻上报甲方相关部门, 同时按国家相关法律要求对事故进行处理;
4、 乙方应严格实施建设主管部门及环境保护、 消防、 环卫等到相关部门对施工现场管理要求, 做到文明施工; 确保施工现场整齐有序, 符合文明施工相关要求和要求, 维护甲方良好企业形象, 并负担因违反相关要求造成损失和罚款;
5、 乙方应加强现场管理, 采取一切合适方法, 保护现场内外环境, 限制由施工作业引发噪音或其它污染; 避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

第十二条 材料、 设备供给与管理
   1、 甲方提供给乙方使用周转材料实施调拔制, 依据工程计划需要向乙方提供。
   2、 乙方就妥善保管、 合理使用甲方供给材料、 设备（包含领用、 保管、 装卸、 退库、 办理相关手续、 按甲方指定场内地点归类堆放）; 因保管和使用不善发生丢失、 损坏, 乙方应按领用时市场价格赔偿。
   3、 材料按预算分折量对乙方实施限额领料, 乙方应合理用料、 重视节省。如材料使用超出预算用量, 则超出部分费用由乙方负担。

  第十三条 验收
   1、 乙方应按本协议约定质量标准组织施工, 确保施工质量。施工完成, 乙方应三日内向甲方提交自检汇报, 书面通知甲方进行验收; 甲方应该立刻对乙方施工结果组织相关部门进行初步验收, 验收合格后再进入下道工序施工作业; 验收结果表明乙方施工质量不合格时, 乙方应负责无偿修复, 不延长工期, 并负担由此造成甲方相关损失。
   完工验收时, 建设单位、 监理单位等相关方提出工程质量缺点, 乙方应无偿维修, 并负担由此造成甲方相关损失, 乙方不得以先期已经甲方验收为由减轻乙方责任。
   2、 乙方应配合甲方对其工作进行初步验收及工程完工验收; 甲方或施工场地内第三方工作必需乙方配合时, 乙方应按甲方指令给予无偿配合。

  第十四条 工程保修
  1、 保修范围、 期限: ______________
   2、 保修期间, 乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修, 若乙方未按甲方要求实施, 甲方可委托其它单位或人员修理, 其费用由乙方负担。

第十五条 保险
   1、 乙方责任人必需为从事危险作业工作人员办理意外伤害保险, 并为施工场地内自有些人员生命财产和施工机械设备办理保险, 支付保险费用。
   2、 保险事故发生时, 乙方有责任采取必需方法降低损失, 对未采取必需方法而扩大损失, 乙方应负担对应赔偿责任。

   第十六条 协议履约确保金
   1、 乙方应于进场三日前向甲方缴纳协议履约确保金_______元;
   2、 协议履约确保金所含内容应包含本协议内所定各项批标及投标文件内承诺条件, 如: 工期、 质量、 安全、 环境保护、 文明施工、 施工高峰期所到位人员数, 农忙季节人员数量, 支付农民工资, 遵纪遵法等。若达不到以上内容所要求要求, 则从履约确保金中扣除一定金额; 若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失, 没收全部确保金, 并赔偿由此给甲方造成损失;
3、 本工程完工后, 乙方按双方所签署协议内容完成, 经相关部门验收符合本协议要求要求后, 则甲方在一个月内返还乙方履约确保金（不计利息）。

第十七条 违约责任
1、 甲方违约责任: 甲方不能按时支付劳务费时, 应提前通知乙方。在建设单位结算后 30 日内仍不能支付劳务费, 双方未能协商新处理措施, 乙方有权撤走其人员, 并经过法律路径追回拖欠劳务费。
2、 乙方违约责任:
2.1 乙方人员未按甲方要求进场施工, 造成工期延误, 按每延误一天 元从劳务费中扣除。乙方在甲方通知后5日内仍未进场, 甲方可单方解除协议, 并要求乙方支付违约金 元;
乙方无故撤走部分或全部工人, 而且所以造成影响, 甲方有权解除协议, 拒付其全部劳务费, 并要求乙方支付违约金 5000 元;
2.2 乙方施工人员技能不符合要求, 甲方有权要求乙方进行调整, 乙方无法调整, 甲方有权暂不安排施工任务, 造成窝工损失乙方自行负担; 所以造成工期延误, 每延误一天按 元标准向甲方赔偿;
2.3 因为乙方责任造成质量事故和延误工期, 其人工、 工料等损失全部由乙方负担;
2.4.施工期间乙方不得以多种理由停工、 闹事、 有意拖延工期或借故不做。以上情节一经发觉, 乙方除负责赔偿因为乙方给甲方造成多种损失外, 工程人工费按实际完成50%结算, 乙方不得有任何异议且无条件退场;
施工期间, 因乙方原因造成哄闹、 聚众等情形影响甲方, 甲方有权解除协议, 并向乙方索要违约金 5000 元。

第十八条 不可抗力
1、 不可抗力标准实施甲方与业主签署协议, 当甲方与业主签署协议没有对应标按时, 实施国家或地方政府要求;
2、 不可抗力事件发生后, 乙方应立刻通知甲方驻工地现场代表, 并在力所能及条件下快速采取方法, 尽力降低损失, 甲方应帮助乙方采取方法;
3、 因不可抗力事件延误工作时间对应顺延。
4、 因协议一方延迟推行协议后发生不可抗力, 不能免去延迟推行方对应责任。

第十九条 协议解除
1、 如因不可抗力致使本协议无法推行、 或因一方违约或因建设单位原因造成工程停建或缓建, 致使协议无法推行, 甲方能够解除协议;
2、 因建设单位原因造成协议解除, 乙方应妥善做好已完工程和剩下材料、 设备保护和移交工作, 并按要求撤出施工场地; 甲方在收到建设单位工程款后, 按协议约定支付乙方已完工作劳务承包费。

第二十条 协议终止
双方推行协议全部义务, 劳务承包费价款支付完成, 乙方向甲方交付本协议承包工程作业结果, 并经完工验收合格, 且保修期满未发生质量问题, 本协议即告终止。

第二十一条 争议
1、 甲、 乙双方在推行协议时发生争议, 能够自行协商处理; 不然, 双方应向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。
   2、 发生争议后, 除非出现下列情况, 双方都应继续推行协议, 保持工作连续, 保护好已完工作结果;
  2．1单方违约造成协议确已无法推行, 双方协议终止协议;
  2．2调解要求停止协议工作, 且为双方接收;
2．3人民法院判决解除协议。

第二十二条 生效
本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

第二十三条 协议份数
本协议一式_______份, 甲方_______份, 乙方_______份, 含有相同法律效力。

（以下无正文）

附件一: 《安全生产协议书》

甲方（盖章）: 乙方（盖章）:

授权代表（签字）: 授权代表（签字）:

协议签署日期: 年 月 日 协议签署地点: