劳务协议书模板.doc

通信工程劳务框架协议书
甲方:

乙方: （身份证号码: ）

经甲乙双方协商一致, 乙方工作内容为甲方分发通信线路工程（管道除外）, 依据《中国协议法》要求, 结合通信线路工程具体情况, 为明确甲乙双方权利、 义务, 达成以下劳务条款。
一、 工程服务范围及内容:
1.甲方已于年月日与建设单位签署工程承包协议, 乙方确定甲方承包该工程。
工程名称: 。
工程地点: 。
工程内容: 。
劳务承包范围: 。
2.劳务承包期限: 。
3.甲方以派工单形式把具体项目委托给乙方, 每项委托工程都附有工程编号并有委托单项工程编号（无编号实施项目, 为非甲方委托项目, 施工与甲方无关）。甲方对乙方委托必需提供项目图纸, 做技术交底, 委托将说明项目完工时限, 一旦委托项目, 一切要求事项按本协议及建设方要求实施。派工单详见附件一
二、 服务方法: 包工作内全部内容, 不包购料
1、 工程所需材料、 设备均由甲方提供, 甲方负责按时将所需材料提供给乙方, 乙方在收到甲方通知或者缺乏所需材料时, 自带车辆到甲方仓库领取所需材料。
2、 工程所需多种工器具及车辆由乙方自行负责, 包含工程所需车辆。
三、 工期
1、 乙方应按甲方分发工程开工及完工日期按时开工、 完工。
2、 如遇下列情况, 经本协议约定甲方代表签字认可后, 工期对应顺延, 顺延期限经双方协商后书面确定。
（1） 甲方在约定开工日期未能提供施工场地、 交付工程施工图纸资料给乙方, 影响乙方进场施工。
（2） 甲方负责提供材料、 设备未按约定时间进场, 延误工程进度;
（3） 工程设计发生变更, 影响工程进度;
（4） 其她因甲方原因造成工期延误;
（5） 因不可抗力事件造成工期延误。
四、 工程结算方法
1、 取费约定: 计件或费用百分比等结算方法, 详见附件二: 1/2《工程取费价格表》
2、 付劳务费方法
（1）工程完工劳务费: 工程完工并由甲方自检后, 依据甲方现场施工管理人员署名确定施工队完工图, 甲方支付乙方工程劳务费50%为工程完工劳务费。
（2）工程资料平衡劳务费: 乙方提交图纸及材料平衡, 经甲方核实, 由项目管理人员综合乙方配合情况署名标注, 甲方按实际情况支付工程劳务费最高20%为工程资料平衡劳务费。
（3）工程验收劳务费工程: 工程经过建设方验收合格后, 由甲方现场管理人员署名确定, 标明乙方在完工后在整改过程中表现、 力度和效果, 甲方按标注情况支付工程劳务费最高10%为工程完工劳务费。
（4）工程确保金劳务费: 剩下工程劳务费20%作为工程质量确保金, 支付方法为: 当年1月至8月所做工程劳务费于年底春节前付清, 当年9至12月所做工程劳务费于春节后第二年再行付清。每个月逢25日为进度劳务费申请时间, 乙方必需在以前提交图纸及材料平衡。甲方安排计算、 审核后通知乙方领取拨付劳务费。
（5）乙方在超出某单项工程完工日期2天内不提交图纸, 每超出一天扣罚100元, 超出10天以上, 不予结算, 而且甲方有权单方解除协议。若乙方出现以下情况, 甲方将一并不予结算:
①3次以上（包不包含3次）超时提交图纸。
②无现场管理人员署名确定。
③以任何理由不进行整改。
④有意推迟、 拖延整改善度。
⑤2次以上（不包含2次）有意虚报整改结果。
3、 材料清算:
（1）领料: 领材料时按工程实际发生量领取所需材料, 材料需按每个工程清查一次。（新建吊线项目材料按设计70%, 加挂按30%开领料单）
（2）退料: 退料时自行将所退材料送到甲方仓库, 并提供一份所退料清单交给甲方仓库责任人查对。任何施工队不得以任何理由积压材料, 材料是否每单退还或转接下单项目使用, 按仓管需要情况和工程需要而定。通常每个月月底对材料进行查对, 次月5日前交还余料。
（3）线路布放施工材料损耗, 光电缆损耗按定额给予计算, 包含余弯。
（4）光电缆接续和成端材料损耗根据定额给予计算。
（5）如在乙方仓库或车辆上发生材料丢失被盗等, 所产生一切损失由乙方自行负责, 并将由甲方依据营运商材料价格扣除乙方施工费。营运商材料价格详见附件3.
（6）工程完工后, 如发生工程电缆等材料被盗、 被毁等情况, 乙方负责报警和配合警方调查并取得报警回执时乙方不负担丢失材料任何费用, 不然丢失材料责任将由乙方负担。工日依据建设方和监理单位签证结算。
4、 工程量
（1）工程量约定: 按乙方实际工作量并经甲方签字、 盖章确定为准, 甲方与建设方结算量与乙方无关。
（2）甲方向建设方进行施工验收合格前, 如发生工程电缆等材料被盗、 被毁等情况, 乙方抢修施工工程量不予计算。
（3）甲方提供一式三联专用完工图纸给乙方制作完工图, 乙方必需在图纸上标明工作量及材料数量, 结算以此为准, 遗漏不补。
（4）现场签证必需有监理、 项目经理和甲方署名、 盖章才有效, 现场签证最少一式两份, 双方各留一份, 甲方根据签证中内容结算费用给乙方, 甲方与营运商签证与乙方无关。
（5）施工前现场测量至关关键, 线路施工无法新打吊线, 必需通知甲方, 经过甲方及监理单位确定方案后方可施工, 凡未经甲方许可加挂其她营运商线路工程, 一律不予结算或自行负担返工一切费用并立刻返工直至合格, 造成整个项目无法经过验收, 将依据第七项违约责任处理。
（6）工程完工后乙方提交完工图纸, 由甲方现场经理负责核实工作量。甲方给乙方结算时由结算人员或者甲方指定人员到现场抽检, 当期全部结算单项项目均按抽检误差率扣减工作量和材料使用量。
五、 施工安全及工程质量
1、 乙方必需根据国家及行业颁布发相关施工规范、 规程和甲方所提供施工图纸（必需施工主管确定签字有效）要求严格组织施工; 甲方有权对乙方工程进度、 质量进行监督。同时配合建设方管理和要求。
2、 乙方必需安全生产文明施工。制订安全方法, 购置对应安全保障设备, 落实责任制, 未按甲方要求者施工中发生一切安全事故由乙方负责。乙方必需与甲方签署《安全生产协议书》。《安全生产协议书》详见附件三
3、 乙方必需提供在为期工作人员身份证复印件及出具每人60万元以上人身意外保险, 若乙方无购置该险种, 将由甲方代办, 并从乙方第一笔工程劳务费中开始扣除相关费用, 乙方必需提供工作人员名册给甲方留底, 如有变更应立刻通知甲方。甲方将按名册为乙方职员拍照留底。
4、 全部工程应符合相关规范和要求,确保工程质量达成国家优良标准;
5、 甲乙双方需共同签署通信安全协议(详见附件)。
六、 双方职责
1. 施工期间, 甲方指定, （身份证号码 ）和乙方指定（身份证号码 ）作为工程责任人, 共同督促推行协议条约。工程责任人职责是监督工程进度、 质量和安全; 检验隐蔽工程; 办理中间交工验收; 工程变更手续; 负责现场协调处理。
2. 甲方职责:
（1） 负责与建设方协调联络工作。
（2） 给乙方提供工程所需材料。
（3） 给乙方提供工程施工图纸。
（4） 开工后, 负责现场监督、 技术指导及碰到重大阻拦协调处理。
3. 乙方职责:
(1) 必需做好施工前人员组织、 材料清点、 施工现场各项准备工作;
(2) 对于甲方提供材料, 必需做好保管工作。在材料保管工作过程中, 造成甲方材料丢失, 必需赔偿甲方全部损失。
(3) 完工以后, 必需要求时限内将工程余料全数退回甲方仓库, 同时提供一份余料清单给甲方仓库责任人查对。
(4) 工程完工后两天内向甲方提供与现场实际相符完工草图及材料使用明细表, 如未按时提交完工草图或核实工作量, 甲方视为乙方自动放弃结算。乙方提供完工图标准上路面长度偏差必需在2%以内, 如偏差大于2%甲方有权对全部工程按2倍偏差率扣除当月施工费。
(5) 在收到甲方所提供施工图时, 必需立刻进行现场查对, 并在2个工作日内将实际数据反馈给甲方。
(6) 乙方必需配合甲方进行工程验收, 直至所承建项目验收合格。
(7)乙方承接甲方项目开工后, 无正当理由应将该项目完工, 如由企业安排其她施工队继续施工, 甲方视乙方自动放弃该项目结算。
（8）每次收取工程劳务费前, 乙方必需向甲方提供此次收劳务费金额30%正规有效发票, 不然甲方有权拒付劳务费。
（9）乙方必需维护甲方企业形象, 不得作出有损甲方形象行为（比如: 聚众到建设单位或甲方办企业闹事）, 每发觉一次乙方必需赔偿甲方总工程劳务费1%作为损失费。
七、 违约责任
1． 因甲方原因造成工程停工, 工期给予顺延。因为非甲方原因造成停工、 返工、 窝工, 其损失全部由乙方自行负责, 无故停工造成超期, 每逾期一日, 乙方应向甲方支付违约金 0.5% 元, 甲方可从乙方劳务费中直接扣除, 不足以扣除, 乙方应立刻向甲方支付。因乙方原因（如不配合建设方安排, 野蛮施工、 需要进度和工作量等）造成甲方被投诉以及扣罚劳务费, 根据本条第7项要求实施。
2． 若工程验收不合格, 乙方必需无条件无偿返工, 直到工程达成协议要求质量要求, 所以产生一切费用（包含但不限于材料费和人工费）由乙方负责, 并负担由此造成逾期违约责任。
3． 乙方收到甲方整改通知应立刻组织人员整改,紧急工程必需当日内整改完成,非紧急工程2天之内整改完成,不能按甲方要求时间整改, 甲方有权委托其它施工队进行整改,整改过程中所发生一切费用从乙方施工费中扣除。
4． 以上违约行为或其它因乙方原因造成甲方经济损失, 乙方必需向甲方负担赔偿责任。
5． 因为乙方代表或其她乙方人员行为造成甲方及工程损失, 乙方应向甲方负担赔偿责任。
6． 对于应急工程（甲方依据业务时限要求）, 乙方在期限内完成施工任务, 甲方同意以每个工日提升0.5元作为奖励; 若延期完成, 将以每个工日扣除1元作为处罚。
7． 如因为乙方原因致使建设方等对甲方投诉或处罚, 由乙方按以下违约责任实施: 建设方等口头投诉2次和2次以上, 乙方须向甲方支付违约金100元/次; 建设方以邮件或文字方法投诉, 乙方应向甲方支付违约金500元/次; 建设方等投诉并有对应费用处罚, 乙方应根据建设方或总包单位处罚费用3倍向甲方支付违约金。依据建设方投诉对甲方形象影响程度, 甲方有权终止与乙方施工合作。上述违约金, 甲方可从乙方施工费用中直接扣除。
8． 施工队可提交电子版完工图, 但需要打印并经双方项目责任人签字确定方才生效。
9． 未尽事宜根据甲方《施工管理步骤（试行）》处理。
10． 乙方应按时推行义务, 乙方若逾期推行, 每逾期一日, 应向甲方支付违约金 200 元, 违约金从乙方劳务费中扣除。如本协议其她条款对乙方不推行义务有明确违约责任, 则按其她条款实施。
八、 乙方指定银行帐户信息以下:
帐户名称:
开户行:
账号:
九、 争议处理
甲乙双方发生协议争议时, 应友好协商处理。如无法协商, 提交甲方所在地人民法院诉讼处理。
十、 协议生效
本协议自甲、 乙双方代表人或其委托代理人签字、 盖章后生效, 生效后除本协议尤其约定以外任何一方不得单独终止或更改本协议（乙方代表人应需相关证实, 并复印留底）。
十一、 其她
1． 本协议一式两份, 甲乙双方各执壹份, 均含有相同法律效力。
2． 附件为本协议不可分割部分。
3． 本协议未尽事宜, 由甲乙双方协商处理或签署补充协议。补充协议与本协议含有相同法律效力。
附件1: 安全协议书
附件2: 派工单
附件3: 结算取费约定

甲方（盖章）: 乙方（盖章）:

代表人（署名）: 代表人（署名）:
签署日期: 年 月 日 签署日期: 年 月 日

附件一: 派工单
工单编号

项目名称

单项名称

项目编号

项目属性

施工地点

施工机房

派单日期

完工日期

施工队申明
我队已接到施工委托, 在此郑重承诺:
1、 在材料齐全, 管道通畅情况下根据贵企业要求工期完成施工任务;
2、 在完工二十四小时内, 以邮件方法上交正确图纸签字至贵企业项目管理员审核; 并按建设方要求拍照以邮箱或微信等方法发送至贵企业资料员

在此郑重申明: 我队愿意接收贵企业依据双方签署协议对本项目进行考评。

施工队代表:

日期: 年 月 日
相关附件
文件名称
数量
确定署名
甲料领用表

乙料领用表

图纸

派单人署名:

日期:
年 月 日

乙方授权人署名:

日期:
年 月 日

文员签收:

日期:
年 月 日

附件二:
1

工程取费价格表

序号
取费内容名称
单位
单价
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

附件二:
2

工程取费价格表

序号
取费内容名称
单位
取费百分比（%）
备注
1
结算审定金额
元

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

附件三: 安全协议书
甲方:
乙方:
甲方和乙方依据法律要求, 自愿就工程施工安全责任达成以下协议:
1、 施工单位必需把安全生产放在首位, 主动消除多种安全隐患, 不违规生产操作。
2、 在施工期间, 乙方对施工人员、 施工设备、 工程设备、 第三方安全负担一切责任。
3、 乙方对施工期间其它安全责任负责。
4、 甲方不对施工期间人员、 施工设备、 工程设备安全及其它方面安全负担责任。
5、 乙方对自己未能推行本协议而给甲方带来损失负担赔偿责任。
甲方（盖章）:
代表人（署名）:

乙方（盖章）:
代表人（署名）: 、

签署日期:
年 月 日