零星工程施工合同范本一模板.doc

协议编号:

建设工程承包协议

工程名称:
发包单位: 迁安市西峡口铁矿
承包单位:

工程施工协议
发包人: 迁安市西峡口铁矿 （以下简称甲方）
承包人: 施工队 （以下简称乙方）
根据《中国协议法》及其她相关法律、 法规和政府规章,遵照平等、 互利、 自愿和诚信标准双方就 本 工程相关事项协商一致,签订本协议。
1、 工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点: 西峡口铁矿
1.3承包范围:
(《工程项目一览表》见附件)
1.4承包方法: 包工包料
1.5工期:本工程自 年 月 日开工,于 年 月 日完工。
1.6工程质量标准: 实施国家验收标准 达成合格
1.7协议价款(人民币大写):
1.8计日工价格: 人工价格 元/日; 设备使用费: 元/日。
以上价款为包干价,除本协议明文要求以外,不因任何原因做任何调整。如有相关变更及其她特殊原因, 双方签署相关协议或凭证作为协议必需补充。
2、 甲方工作
2.1开工前 2 天,向乙方提供经确定施工图纸或作法说明 1 份,并向乙方进行现场交底。
2.2指派 郑喜生 为甲方驻工地代表,负责协议推行。对工程质量、 进度进行监督检验,办理验收、 变更、 登记手续和其她事宜。
2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,必需经甲方同意。
3、 乙方工作
3.1参与甲方组织施工图纸或作法说明现场交底,需要乙方二次设计工程,由乙方提供经甲方确定施工图纸和作法说明 1 份,并确定施工方案和进度计划,交甲方审定,二次设计费已包含在协议价款中。
3.2指派 为乙方驻工地代表,负责协议推行。按要求组织施工,保质、 保量、 按期完成施工任务,处理由乙方负责各项事宜。
3.3严格实施施工规范、 安全操作规程、 防火安全要求、 环境保护要求,办理相关手续。严格根据图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检验统计。参与完工验收,编制工程结算。
3.4乙方在施工中要妥善保护好施工现场周围建筑物、 设备管线、
做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,
3.5施工中未经甲方同意或相关部门同意,不得随意拆改原建筑结构及多种设备管线。
3.6工程完工未移交甲方之前,负责对现场一切设施和工程成品进行保护。

4、 相关工期约定
4.1因甲方原因,影响工期,工期顺延。
4.2因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
5、 相关工程质量及验收约定
5.1本工程以施工图纸、 作法说明、 设计变更和国家制订与本工程项目相关施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2本工程质量应达成本协议约定质量标准,达不到约定标准,乙方应负担违约责任。
5.3甲、 乙双方应立刻办理隐蔽工程和中间工程检验与验收手续。不然乙方不得继续施工。
5.4因为乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方负担,工期不顺延。
5.5工程完工后,乙方应通知甲方验收,双方要立刻组织验收,并办理验收、 移交手续。
6、 工程价款支付
6.1本协议生效后,按以下约定支付工程款。
乙方依据甲方开具完工证换取正式发票每个月结算一次, 按甲方资金计划付款。扣5%为质保金, 一年后无质量问题付清全款。
6.2工程完工验收后,乙方提出工程结算并将相关资料送交甲方。甲方自接到上述资料28天内审查完成,到期未提出异议,视为同意。
7、 相关材料供给约定
7.1 承包方法承包整体甲方不负责供给任何材料。
7.2 承包由乙方负责采购供给材料、 设备,如不符合质量要求或规格有差异,应严禁使用。若已使用,给甲方及工程造成损失由乙方负责。
8、 相关安全生产和防火约定
8.1因为乙方在施工生产过程中违反相关安全操作规程、 消防条例,造成发生安全或火灾事故,乙方应负担由此引发一切经济损失和法律后果。
第九条 奖励和违约责任
9.1因为乙方原因,逾期完工,每逾期一天,乙方支付甲方协议价款 千分之二 违约金。
9.2工程质量达不到本协议约定质量标准,乙方应无偿返工或修复,所以而延误工期不予顺延。
9.3乙方应妥善保护甲方提供设备及现场周围建筑物、 设备管线、 古树文物不受损害,不然应照价赔偿。
9.4未经甲方同意,乙方私自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生损失或事故(包含罚款),由乙方负责并负担损失。
9.5未办理验收手续,甲方提前使用或私自动用,造成损失由甲方负责。
9.6因责任方原因,协议无法继续推行时,应通知对方,办理协议终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成经济损失。
10、 争议处理
10.1本协议在推行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度前提下,双方可采取协商处理或请相关部门进行调解。
10.2当事人不愿经过协商、 调解处理或者协商、 调解不成时,可向协议签署地人民法院起诉。
11、 其她约定
无 。
12、 附则
12.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。
12.2本协议一式陆份,甲方执肆份, 乙方两份。
12.3本协议推行完成后自动终止。
12.4附件
(1)施工图纸或作法说明
(2) 工程预算书
（以下无协议正文）

甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:

协议签署日期: 年 月 日
协议签署地点: