幕墙工程劳务分包合同制式版模板.doc

幕墙工程劳务分包协议
发包方: （以下称“甲方”）
承包方: （以下称“乙方”）
甲乙双方本着相互合作、 相互信任态度, 依据《中国协议法》、 《中国建筑法》和《建筑安装工程承包条例》要求及其她相关法律、 行政法规, 遵照平等、 自愿、 公平和老实信用标准且结合本工程具体情况, 经双方友好协商达成一致并签署本承包协议, 以期共同遵守。
一、 工程概况
工程名称: 贵安山语城项目
工程地点: 贵安新区中铁建山语城
二、 承包范围及承包方法
1. 承包范围为 图纸范围内石材幕墙、 铝板幕墙、 玻璃幕墙（含隐框、 明框、 半隐、 全玻、 点支玻璃）、 铝合金窗、 玻璃栏杆、 有框地弹门 包含幕墙加工、 制作、 安装、 相关联部位收边收口、 与前期施工和相邻施工队部分连接部分收边收口等其中（含测量放线、 埋件安装、 骨架安装、 材料装/卸运输、 材料下料、 检测人工配合、 材料加工、 制作、 安装、 注胶、 层间封堵（含防火封堵）、 室内封修、 完工后卫生清洁、 成品保护保养、 维修、 现场内全部水平运输、 全部垂直运输）。
2. 乙方以以下方法完成承包范围内工作量
包人工、 包质量、 包工期、 包安全施工、 包文明施工、 包工程验收、 包现场管理费、 包施工期间、 焊条购置、 切割片购置、 全部使用机械消耗品采购、 包二级箱以外全部电线电缆箱子购置、 包夜班抢工加班费、 包春节或其它法定假日加班费、 包高温费、 防寒费、 劳保费、 社保费、 人身意外保险费用等按国家要求应由劳务人员享受福利待遇、 包施工机具、 设备及用于施工作业工具类消耗性材料（如切割片、 钻花、 抹布、 甲苯等）。
3. 乙方承包范围还包含成品码放、 现场局部脚手架架板固定与转移、 施工过程中影响安装局部主体剔凿及处理、 甲方要求与其她第三方交叉收口作业、 电焊作业成品保护与火灾防范等;
4. 乙方承包范围内工作量以固定单价包干（具体单价详见本协议第六条）。该包干单价不因劳动力价格波动、 物料涨价、 汇率变动或法律、 法规、 规章改变等任何原因影响而作出任何调整。甲方在该包干单价外不再向乙方及乙方人员支付任何形式其它费用。
三、 工期要求
1. 本工程开工日期:以甲方书面通知或电子信息通知为准;
完工日期: 自开工之日计 天日历天; 总工期 天（含法定节假日及休息日）, 自甲方通知乙方进场之日起开始计算。乙方具体施工进度必需满足甲方、 监理、 总包及业主总进度要求。
2. 非不可抗力影响, 协议工期不得顺延。因不可抗力影响工期, 经甲方签字确定后工期对应顺延, 但不增加费用（含因顺延造成窝工费用和其她损失）。
上述不可抗力是指: 战争、 6 级以上地震、 社会动乱（不包含阻工）、 大于二十年一遇洪水。
3. 乙方应在工期延误事实发生后3日内就延误内容向甲方项目部提出书面汇报, 乙方逾期未提出书面汇报, 视为其放弃此权力。
四、 工程质量
1. 本工程要求质量目标为 合格 工程标准。幕墙工程全部性能均应满足国家规范、 JGJ102-、 JGJ133-及设计图纸与协议要求。
2. 如甲方、 监理、 质检站或业主提出不符合质量要求地方, 乙方必需立刻整改并负担所以而发生一切费用, 工期不予顺延。
3. 乙方必需根据国家要求质量验收标准、 施工验收规范和施工图组织施工, 工程质量应达成设计图纸要求及约定标准和质量目标。因乙方原因造成工程质量未达成合格工程标准, 则甲方向乙方收取工程总造价款 %作为违约金。如所以给甲方造成损失, 乙方并应负担全部赔偿责任。
4. 乙方每道工序完成进入下道施工工序前须书面报请甲方验收, 若乙方在进入下道工序施工前未对上道工序书面报请验收, 甲方有权对乙方给予200~1000元/次处罚, 由此而引发一切后果全部由乙方负担。
五、 双方权利义务
（一）甲方权利义务
1. 负责现场统一协调管理, 协调设计图纸问题处理, 对设计变更进行签证。
2. 有权监督工程质量、 进度、 安全、 文明施工等工程管理工作, 对乙方在操作过程中存在工期、 质量、 安全、 文明施工等问题有权提出整改、 处罚意见, 并有权解除本协议。甲方所以解除协议, 乙方应负担所以给甲方造成全部损失。
3. 甲方有权对乙方所犯错误视不一样情况给予乙方经济上处罚（详见协议附件一, 相关现场质量、 安全、 文明施工、 材料、 日常工作配合等管理条例）, 乙方进场14日内, 甲方项目部须针对项目具体情况与乙方签署相关工期、 质量、 安全、 材料、 文明施工等项目管理责任书, 标准参考甲方相关文件, 以上责任书都将作为甲方对乙方管理过程中实施标准。
4. 向乙方提供材料、 构件及机具临时堆放场地及围护设施, 提供施工用水、 用电接驳点（由二级配电柜接驳点到工作面电缆线及三级配电箱配置由乙方负责）, 现场所需全部配电箱、 电线等用电设备均全部由乙方提供并符合安全要求。
5. 甲方提供施工用脚手架或吊篮及现场能够使用垂直运输工具（但如若不能提供垂直运输工具需要一次、 二次、 三次转运乙方负担）。
6. 负责帮助在施工中与业主、 监理、 总包及其她交叉施工队伍关系。
7. 负责按协议要求立刻向乙方支付协议价款。
8. 在乙方未按时支付施工人职员资时, 甲方有权依据乙方在施工工期内提供劳务人员名单直接代乙方发放人工工资, 并在本协议价款中扣除。劳务工人在领取工资时必需凭本人身份证原件领取, 署名时应注明“本月工资已全部领齐”或“本工程工资已全部领齐”字句, 并印上手印。
9. 负责对乙方进行技术交底, 组织乙方所完工程交工验收。
10. 若在施工过程中或施工完成后, 总包、 监理、 业主因种种原因未立刻验收或因乙方原因造成质量不合格、 进度不满足要求等, 造成业主拖延向甲方付款, 则甲方向乙方付款亦对应拖延; 乙方不得停工、 怠工, 如有停工、 怠工, 甲方视情节轻重, 有权扣除其应付款项。
11. 施工过程中或保修期间, 发生玻璃自爆、 石材毁坏、 其她面板毁坏情况或未发觉损坏责任人, 乙方均负有无偿进行重新安装责任, 不然, 甲方有权安排她人进行安装, 费用直接从乙方工程款或保修金中扣除。
12. 若乙方在质量、 工期、 安全文明施工、 与项目部配合等方面无法满足甲方要求, 甲方有权终止协议, 对已完成工程量按完工价款80%进行结算,并扣除风险担保金。
13. 乙方（含管理人员及施工人员）须无条件服从甲方人力资源调配。乙方拒不服从甲方调配,视具体情况处向甲方支付1000~ 000元/次违约金。.
（二）乙方权利义务
1. 负责提供现场可行性强安装方案及施工进度计划, 依据甲方确定图纸和本协议约定进行材料计划上报和施工, 不得更改设计方案, 并确保工程质量、 进度和安全。
2. 严格根据图纸和国家相关规范施工, 不得私自更改施工方案及施工步骤。服从业主、 总包方、 甲方、 监理统一管理和现场统一协调。
3. 对因设计变更或其她原所以增加施工内容, 配合甲方向业主签证。
4. 作好安全防护和文明施工, 严守安全操作规程。乙方在施工期间应加强班组内部安全文明施工教育, 搞好现场文明施工及住宿范围内清洁卫生, 每日上工前必需进行安全早会。因乙方原所以引发一切人身、 设备安全事故和劳务纠纷以及由此而发生一切责任和损失概由乙方负担。
5. 配合甲方项目部对材料损耗要求提出辅助材料计划, 无条件做好材料和加工半成品卸货、 搬运、 签收、 保管（包含春节、 或其它节日材料保管工作）、 标识工作, 乙方负责把加工半成品从甲方车间运输到安装位置, 即乙方负责甲方车间到工地运输以及工地到楼层安装位置垂直运输。
6. 乙方现场作业人员必需穿戴统一工作服和安全帽, 费用由乙方负担。对于乙方施工人员未按要求佩带安全帽、 安全带现象, 甲方有权进行处罚, 并直接从乙方当月工程进度款内扣除。
7. 乙方必需妥善保管工地现场材料及半成品, 因乙方材料保管失误及安装所造成材料损坏概由乙方负责, 并每个月立刻向甲方按实上报工程量。在施工过程中, 乙方必需节省使用材料, 严禁浪费材料, 材料损耗必需控制在甲方要求损耗范围内（具体详见协议附件二）; 材料损耗由乙方在结算书中单独列项编报（若乙方未在结算书中对材料实际损耗情况进行具体计算数据, 视为乙方结算关键项目未编报, 不予办理结算）, 先由甲方项目部依据实际计划用量及现场领料单进行审核（要求项目部计划、 领料单必需详实、 完整、 正确）, 再由甲方进行复审, 最终审核结果以甲方为准; 若材料损耗有所节余甲方将给予乙方所节余材料费用 0%奖励, 若材料损耗超出约定值将由乙方负担全部费用并直接从乙方工程款项内扣除, 甲方项目部材料损耗参考责任状实施。
8. 乙方须遵守一切法律、 法规、 规章以及各级政府、 行政主管部门政策、 制度, 负责到相关行政部门进行人员登记立案, 如有违反, 所造成一切后果由乙方负责。
9. 负责缴纳当地政府或相关主管部门所要求乙方缴纳一切税费。
10. 负责提供幕墙加工制作尺寸, 并对提供尺寸负责, 若尺寸提供有误造成一切损失所发生费用, 由乙方全部负担。
11. 搞好现场文明施工, 做到材料、 设备等堆放整齐有序, 保持现场整齐卫生; 进入工地现场材料必需根据甲方企业相关规章制度和甲方项目部指定地点进行堆放并设置对应标牌。施工完工后整理好现场, 做到工完场清, 交工验收之前, 做好一次全方面清洁, 并负责配合甲方做好验收工作。
12. 乙方负责为现场全部施工人员购置意外伤害保险, 如乙方进场未按时购置, 则甲方可代其购置, 相关费用从工程款中扣除。
13. 乙方负责在工程开工或施工队进场后两天内提供该承包项目劳务人员名单、 经验证身份证复印件、 右手大拇指指纹印及工资标准给甲方委派参与该项目管理工作人员, 发放人工工资措施见附件《劳务人工工资发放要求》。
14. 如因乙方原所以造成乙方劳务人员停工或向业主、 相关政府部门投诉, 一切后果都由乙方负担, 甲方并有权解除协议。如甲方所以而遭受政府主管部门罚款, 该罚款由乙方全额负担, 甲方并有权根据该罚款金额向乙方追究违约责任。
15. 风口、 空调口、 配电箱、 开关插座面板等孔洞乙方负责预留制作, 过程中进行埋件、 龙骨安装部分墙壁面剔除及恢复由乙方负责。
16. 乙方本人或乙方委派2名专职管理人员、 施工队长、 班组长（详见附件劳务人员名单）需在现场, 天天到项目部报到, 做到随叫随到（半小时内）, 服从甲方现场人职员作安排, 乙方管理人员按甲方制订作息时间工作。未经项目经理同意私自离开现场, 每次向甲方支付200元违约金。
17. 乙方必需绝对遵从甲方全部发出工程指令, 不得以指令所包含费用未确定为借口不实施或拖延实施。
18. 除过程中清洁外, 乙方必需负责工程验收前统一一次外墙清洗。
六、 协议价款
1. 双方采取固定单价承包方法。
1.1 石材幕墙（含石材幕墙全部钢结构及造型）安装承包单价 元/m2（其中分项单价: 放线及埋件连接件安装 元、 主龙骨安装 元、 次龙骨安装 元、 防火层保温层避雷连接涂漆 元、 面材安装 元、 注胶 元、 收边收口异形部分 元、 清洁卫生 元、 保质保量保工期完成 元）。
1.2 玻璃幕墙（含明框幕墙、 隐框幕墙、 半隐框幕墙、 全玻幕墙等）安装承包单价 元/m2（其中分项单价: 放线埋件转接件安装 元、 立柱横梁下料钻孔 元、 防火层保温层避雷连接涂漆 元、 龙骨安装 元、 面材加工及安装 元、 压板和扣盖安装 元、 注胶 元、 清洁卫生 元、 保质保量保工期完成 元）。
1.3 铝单板安装承包单价 元/ m2（其中分项单价: 放线连接件埋件安装 元、 龙骨安装 元、 面材制作加工安装 元、 注胶 元、 清洁卫生 元、 保质保量保工期完成 元）。
1.4 玻璃栏杆安装承包单价 元/ m2（其中分项单价: 放线连接件埋件安装 元、 龙骨安装 元、 面材制作加工安装 元、 注胶 元、 清洁卫生 元、 保质保量保工期完成 元）。
1.5 GRC安装承包单价 元/ m2。
1.6 铝合金窗安装承包单价 元/ m2。其中分项单价: 放线 元、 铝合金门窗框安装及成品保护 元（含二次转运、 发泡胶填充、 避雷接地及二次缠膜
）、 外墙打防水胶 元（含清理基础卫生）、 固定玻璃安装 元(含二次转运)、 玻璃周围室内外注胶密封 元(含清理基础卫生及玻璃标签)、 门窗扇安装 元(含二次转运及调试）、 五金件安装 元（包含调试)、 内墙打胶 元（含清理基础卫生）、 门窗清洁及淋水试验 元（根据业关键求）含安装到交付使用全部直接和间接费用, 见上款说明。
1.7 工人住宿由乙方自行处理, 施工机具、 设备及用于施工作业工具类消耗性材料（如切割片、 钻花、 抹布、 甲苯等）和劳保类用具等一切需要乙方采购物资和材料由乙方自行购置（本条所补款项支付同第七条）
2. 完工后按幕墙见光尺寸结算。
3. 因设计变更或其她原所以增加施工内容, 按以下计价方法确定单价和结算价款:
3.1 如协议中有相同类型项目, 按协议约定同类项目单价计价;
3.2 如协议中有类似项目, 参考协议约定类似项目单价定价;
3.3 如协议中无相同或类似项目, 参考市场行情由甲乙双方协商确定。
4. 如乙方私自解除协议或甲方因乙方违约根据本协议约定解除本协议, 甲方按乙方完工分项单价价款8 %结算。
七、 付款及结算
1. 本工程无预付款, 乙方每个月28日向甲方提交当月已完工程量, 经甲方审核后支付合格工作量进度款。
2. 工程进度款按月支付, 每个月支付乙方本月已完合格工作量款项 %。
3. 工程完工付乙方本月已完工合格作量款项 2 %。
4. 工程交验合格（甲方验收）并达成要求质量要求后1 个工作日内付至协议价款 90 %。
5. 工程经过建设单位完工验收并甲方与业主办理结算后, 付至协议价款 9 %。
6. 协议价款 %作为质量确保金, 2 年保修期满后结算支付。
7. 结算工程量待工程完工后30日内由乙方自行编制报甲方审核。
8. 乙方依本协议约定负担违约金、 罚款及其她费用, 甲方有权在支付上述款项时扣除; 保修期后维修乙方可收取人工费。
八、 工程保修
1. 本工程保修期为 2 年, 从工程经过建设单位完工验收合格之日算起。
2. 保修期内发生维修, 由甲方书面通知或电话通知, 乙方必需在甲方通知后8小时内回复并在二十四小时内赶赴现场处理, 不然, 甲方能够自行或另请第三方处理, 由此而发生费用从质量保修金中扣除。
九、 签证
1. 下列情况下能够签证:
1.1 因甲方原因造成返工返修;
1.2 协议外增加工作量单项签证超出 00元以上。
1.3 甲方项目部所发出指令单包含到协议外其它内容;
2. 签证程序:
2.1 甲方项目部发出指令单需项目经理确定,
2.2 签证单需以指令单、 见证单作为依据, 无指令单、 见证单签证不予办理; 乙方提交签证单应注明以下内容:
2.3任何签证均应避免以点工或台班计算, 如确需以点工或台班计算, 则乙方签证单必需说明工人每日起止工作时间及人数和机械设备运转时间及数量, 不然甲方不予签证。
3. 签证点工按120元/工日计算, 必需经甲方项目经理与主办人员签认, 每个月未由乙方自行汇总送至甲方审核, 不然, 视为当月未发生零点工, 工程完工结算时不予计量, 点工工程完工后一次性支付。
4. 全部签证需经甲方审核签字, 单项签证在500元及以下不予调整。
十、 违约责任
1. 任何一方不能全方面推行协议均属违约, 因违约所造成责任和经济损失概由违约方负担。
2. 乙方不得将本协议项下劳务分包项目转包或分包给第三人, 不然, 乙方应向甲方支付本协议价款20%违约金, 甲方并有权解除本协议。
3. 乙方必需在协议工期内完工, 不然, 每拖延一天, 甲方向乙方收取人民币壹仟元整/天（1000.00元/天）违约金, 同时如业主、 监理因进度原因对甲方项目部罚款由乙方负担。
4. 乙方无法实现承诺工程质量等级或无法实现一次性经过幕墙分部工程质量验收, 或无法实现一次性经过整体工程完工验收, 甲方将视具体情况对乙方收取工程款总额1%~10%违约金, 且乙方应负担甲方所以而造成一切损失。
5. 施工过程中, 乙方施工人员不服从甲方、 总包、 监理管理、 野蛮施工造成发生意外事故, 安全事故由乙方负担全部责任。
十一、 协议争议处理
因本协议在实施过程中发生争议, 双方协商处理, 协商不成, 向应城市或孝感市人民法院起诉。
协议生效与终止本协议在完成份包工作内容、 结清工程全部尾款后, 即宣告终止。
十二、 其它约定
1. 甲方《劳务人工工资发放要求》、 奖罚管理条例、 材料损耗系数、 设备管理作为主协议附件。
2. 本协议一式四份, 含有相同法律效力。未尽事宜可经双方协商后列入其它事项, 其它事项与本协议含有相同效力。
3. 乙方所以在施工人员各类保险有乙方自己负担支付。

甲方: 乙方:

法定代表人或授权代表: 乙方身份证号码:

签署日期: 年 月 日 签署日期: 年 月 日
附件一: 项目管理条例
(一) 安全、 质量管理:
1. 施工及加工现场发觉未戴安全帽扣 0元/人次（在室内车间除外）; 未系好帽带扣 0元/人次;
2. 用电箱无漏电保护器或漏电保护器失效扣 0元/次;
3. 电源线有破损或有使用花线扣 0-100元/次;
4. 安全早会队长迟到或未按时组织本队人员例队20元/人次;
5. 安全早会该队人员缺席一人扣20元/人次, 依这类推（加班人员视具体情况定）;
6. 住宿区未配灭火器扣20元/次;
7. 发觉有酒后作业扣100元/人次;
8. 未购置人身意外伤害保险扣20元/人次;
9. 上班时间穿拖鞋、 打赤脚、 赤膊或生产现场穿高跟鞋扣30元/人次;
10. 上班时间带小孩进入生产场地20元/人次;
11. 施工现场无足够防火设施（如灭火器材等）20元/处;
12. 无班前教育统计扣20元/次;
13. 出现打架斗殴视情节轻重扣1000~ 000元/次;
14. 现场施工错误或未取得项目部同意私自更改图纸100元/次;
15. 现场发觉不合格项视现场实际情况扣20~200元/次;
16. 项目部口头或书面要求整改但施工队未按时或拒不整改 00元/次;
17. 监理、 业主、 总包发觉不合项（关键指施工队本身原因造成）投诉或要求返工 0~100元/次;
18. 电焊部位不采取有效防腐方法或焊缝存在显著缺点20元/处;
19. 注结构胶、 耐候胶卫生清洁不到位, 施工工序不符合要求20元/处;
(二) 进度管理、 文明施工管理:
1. 因为施工队本身原因未按项目部指令单按时完成处罚200~1000元/次;
2. 晚间加班未按项目部要求实施处罚200~1000元/次;
3. 工序、 工作面、 节点进度未按项目要求实施视具体情况处罚 0~200元/次;
4. 无主动发明工作面完成工作任务罚 0元/次;
5. 按项目进度指令单提前一天奖 0~200元/次, 以后每提前一天加 0元/次;
6. 施工项目因为施工队本身原因造成项目抢工且须项目部支援100~ 00元/次;
7. 现场施工材料未完场清20~ 0元/次;
8. 现场发觉有打赤膊、 穿托鞋20元/人次;
9. 现场随地小便 0元/人次; 现场随地大便 00元/人次
10. 现场有其它不文明行为20~ 0元/人次;
11.小工伤事故由乙方负担。
(三) 协议履约与项目配合:
1. 因为施工队本身原因导至民工工资未立刻发放 0~200元/次;
2. 施工队出现分包且给项目管理造成影响视具体情况~ 000/次, 并从甲方合格分包方名册中删除;
3. 协议约定其它条例未按要求实施每项 0元/次;
4. 项目部管理人员口头通知未按要求实施或实施不根本20~ 0元/次（有书面统计或对应证据）;
5. 项目要求资料（人员花名册、 身份证复印件、 日计划等）未按时提交20元/次;
6. 项目各会议未按时实施100元/次;
7. 遇紧急事宜无主动配合意识100元/次;

(四) 库房与材料管理:
1. 材料分配时未按项目部要求实施20~100元/次;
2. 现场材料乱堆放或阻碍车辆通行 0元/次; 通知后拒不整改或不按时整改100~300元/次;
3. 材料堆放及保护不合理20~ 0元/次;
4. 材料发生丢失现象视现场具体情况200~元/次并负担由此而引发全部损失;
5. 库房或材料堆放区发生火灾视现场具体情况处100~1000元/次;
附件二:
材料损耗系数及现场人员设备配置
为深入加强项目材料管理, 提升劳务队材料节省意识, 提升项目整体经济效益, 经双方协商本工程材料损耗按以下条例实施:
1、 铝材: 3%（含包装纸）
2、 钢化玻璃: 0. %
3、 镀锌钢材: 现场不加工部分1%, 现场加工部分3%
4、 结构胶: 3%
、 耐候胶: %
6、 螺丝: 3%
7、 泡沫棒: 1%
8、 化学锚栓: 2%
9、 螺栓: 1%
10、 铝单板: 0.2%
11、 铝复板: %
12、 铝镁锰屋面板: 2%
13、 埋件（连接件）等成品铁件: 0. %
14、 石材: 1.0%
1 、 以上系数作为项目协议签定参考值, 具体材料种类和系数由项目部依据现场具体情况而定; 若项目使用其它材料可依据实际情况再另行约定;
设备配置
1. 电箱电源线 米, 一般电源线 米。
2. 电焊机中、 大型 台, 小型 台。
3. 电锤 把。
4. 电钻 把。
5. 钢材切割机 台, 铝型材切割机 台。
6. 铝复板开槽机 台。
7. 胶枪 把。
8. 项目所需其它设备另行约定;
以上设备若不能满足项目现场施工需求, 则需按项目要求进行调整, 施工尾期劳务需调用项目设备必需报项目同意后才能实施。
附件三:
劳务人工及工资发放要求
1、 从业人员资格: 特殊工种上岗证（电焊工、 电工、 油漆工、 注胶工）且应含有所承接项目最少人数。
2、 机械、 设备装备要求: 从事加工、 安装所含有设备、 机具数量、 质量及使用年限。
3、 劳务施工承包人不得将工程再次分包, 一经发觉将无条件终止协议, 由此造成相关责任和经济损失由承包人负担。
4、 工程开工或施工队入现场后二天内须将施工工人名单身份证复印件、 无名指指纹印指纹印留在复印件上和工资标准（工资标准如总数超出本协议范围, 多出部分由乙方负责支付; ）交由项目部方便工资发放与管理(见附表)。
劳务队人工工资发措施:
1． 人工工资发放标准上由承包人造表, 项目部直接发放。如该劳务队都办理了银行卡（建行卡）, 可由财务直接打入个人账户。
2． 劳务工人在领取工资时必需赁本人身份证原件领取, 署名时应注明“本月工资已全部领齐”或“本工程工资已全部领齐”字句, 并印上手印。
3． 承包人领取月进度款（发放完人工工资后所剩下款）70%, 所剩下30%每个月累计到工程完工验收后一次性支付。
一． 以上条款具体解释权归生产管理部, 自文件公布之日起实施。

指纹印
身份证复印件

工 资 发 放 表
工程名称: 编号:
　　　 　　　 　-------年　　月份
序号
姓名
发放工资
发放时间
领取人签字
备注