新版内部承包协议模板.doc

项目施工内部承包经营
责任协议书

工程名称:

签订日期: 年 月 日

***
建设工程项目内部承包经营
责任协议书
甲方（发包人）: ***
乙方（内部承包人）:
身份证号码:
通讯地址:
联络电话:
丙方（确保人）:
身份证号码:
通讯地址:
联络电话:
为了确保甲方与 签署《建设工程施
工协议》推行, 经乙方申请并经企业研究, 决定委派 为该项目经营责任人。为明确甲、 乙、 丙三方权利义务, 经平等协商, 签订本协议。
第一条 协议各方主体
1.1 本内部承包协议甲方为项目承包企业, 是唯一含有法人资格企业实体, 对内实施统筹管理, 对外承接工程施工业务。
1.2 乙方是甲方职员, 依劳动法律关系受甲方管理; 又是经甲方依法审查同意项目部经济责任承包人, 受本内部承包协议约束。项目部系甲方为项目建设需要而临时设置实体, 不含有法人资格, 不得以自己名义对外签署协议。
1.3 丙方系乙方确保人, 自愿对乙方因本协议产生债务负担连带确保责任。
1.4 本内部承包协议确定乙方、 丙方地址为通讯地址, 相关文书按通讯地址寄送即视为送达。
第二条 承包协议范围
本内部承包协议乙方承包工程范围、 工程质量要求、 工期、 安全文明施工等, 和甲方与建设单位签署《建设工程施工协议》一致, 具体内容详见甲方与建设单位签署《建设工程施工协议》, 包含附加协议、 协议附件及甲方向建设单位作出相关承诺等。上述协议内容, 乙方已经充足了解, 并确定对乙方含有约束力。
第三条 承包经营方法
3.1 甲方对项目实施单独核实, 由乙方自负盈亏。
3.2 因本协议推行中与建设单位, 材料、 设备供给商等发生纠纷, 或者因劳务关系、 人身损害等发生争议, 以及建设单位原因造成停工、 停建风险, 均由乙方负担负责处理。乙方要求经过诉讼或者仲裁等法律路径处理, 应向甲方提出书面申请, 并负担诉讼或者仲裁风险和由此产生一切费用。甲方认为必需, 能够要求乙方提供诉讼风险担保。
3.3 本协议约定不影响甲方对项目行使监督管理权。甲方有权依据项目需要, 指派代表进入工地对乙方施工进行监督和检验, 乙方应主动配合。甲方委派代表费用由乙方负担。
第四条 管理费
4.1 本项目管理费按总造价 2.5 %计算。并按项目总造价1%向甲方缴纳预留确保金, 项目总造价1%小于100万元, 按100万元预留确保金。上述费用甲方按百分比从本项目工程款中划扣。
4.2 甲方因项目工程产生全部税收、 规费支出, 均由乙方负担。甲方有权在本项目工程款中划扣。
第五条 项目部人员管理
5.1 乙方应按国家和施工项目所在地建设行政主管部门要求组织满足本工程施工需要项目班子, 并提供所需多种证件和证实, 报甲方审定。甲方有权在审定时或者施工过程中要求乙方更换相关人员, 其中项目工程会计由甲方指派, 其她人员如项目需要, 甲方有权委派, 相关费用由乙方负担。项目上网立案押证相关人员证书使用收费标准为: 一级建造师 5000元/月 、 安全员1000元/月 、 其她岗位证书600元/月。
5.2 如施工中造成建造师被行业主管部门列入不良行为统计, 乙方应向甲方支付20万元赔偿金; 如施工中造成建造师被行业主管部门列入黑名单等严重处罚, 乙方应向甲方支付40万元赔偿金。
5.3 如项目管理人员非乙方自聘人员, 占用企业人员上网指标及证书, 如没有经甲方书面确定正当理由说明, 应确保在协议完工验收之日起60天内下网完成。如未完成下网, 乙方应向甲方额外支付按拖延时间每个人元/月赔偿费。
第六条 财务管理
6.1 甲方为乙方设置独立财务账簿, 独立核实, 由甲方指派财务人员担任会计, 对外结算与支付, 必需经过甲方财务统一办理。本工程全部工程款都应该由建设单位转入甲方账户, 乙方不得私自向建设单位收取工程款, 或以预借冲抵等方法变相收取工程款。乙方单独与建设单位发生任何款项往来, 均视为个人行为, 与本项目工程无关。
6.2 由甲方统一对外支付材料款、 人职员资等各项费用。乙方申请用款时, 必需说明款项用途, 并凭甲方相关部门审核同意并经责任人署名书面支付书方可支付, 做到专款专用。
6.3 乙方每个月向甲方书面汇报项目实施及债务情况, 甲方有权随时派员到现场查对大宗建材和机械设备购置和保管、 使用、 付款等情况。
6.4 因项目产生投标确保金、 履约确保金、 民工工资支付确保金, 由乙方负担。
第七条 生产管理
7.1 乙方应严格遵照《建设工程施工协议》要求, 按期完成工程建设, 确保该工程质量及生产安全。因工程施工过程中发生工期逾期、 质量问题、 拖欠材料款、 拖欠设备租赁款、 拖欠工人工资、 安全生产责任事故等引发经济责任及法律责任, 概由乙方负责。
7.2 乙方按要求签署劳务用工协议, 报甲方审核, 办理劳务用工保险并负担保险费用。民工工资及管理人职员资均由乙方负担, 由甲方财务统一监发。
7.3 乙方在施工中除遵守相关法律法规外, 还应严格遵守甲方规章制度。甲方内部生产管理制度、 奖惩制度作为协议附件, 与本协议含有相同效力。
7.4 乙方负责根据甲方统一标准进行现场标准化管理部署, 费用由乙方负责。若乙方不根据标准部署, 经甲方催告后仍不更正, 甲方有权对乙方处以经济处罚或停工整改处理。
7.5 项目施工过程中需要签订材料设备采购协议、 设备租赁协议、 专题承包协议、 劳务分包合相同一切协议, 签订前均要报甲方审批。不然, 所以造成损失由乙方负担全部责任, 同时甲方有权对乙方进行罚款。
7.6 甲方有权随时对项目质量安全、 文明施工、 进度、 财务等进行全方位检验, 乙方应无条件依据检验意见立刻进行妥善整改。
7.7 乙方应按甲方要求每个月底将工程月进度及完成产值等上报甲方工程部。
7.8 乙方应按《建设工程施工协议》条款立刻向业主催讨工程款。在工程完工验收阶段, 乙方组织向建设单位递交完工结算书, 并跟踪工程结算查对工作, 立刻催促完成工程结算手续。
7.9 在乙方拖延推行与建设单位结算工作情况下, 甲方能够催告乙方推行义务。因乙方原因, 在催告之日起满3个月乙方仍未推行, 甲方有权自行对工程进行结算, 该结算结果乙方必需认可, 同时结算工作费用和审价审计费用由乙方负担, 乙方不得因未经其签字而不予认可。本条款内容含有独立法律效力, 即使在本协议无效情况下, 甲方依据本条款与建设单位作出工程款结算仍然有效。
7.10 乙方在项目开工两周前完成编制项目施工组织设计、 安全组织设计、 各专题施工方案等, 并经项目部初审后上报甲方审核同意。
第八条 技术条款
8.1 乙方在工程建设过程中必需实施设计及现行规范要求及甲方要求标准化要求施工, 费用由乙方负担。
8.2 乙方在工程建设过程中碰到无力处理技术难题应立刻向甲方汇报。甲方负责组织技术力量给予帮助, 费用按甲方要求标准由乙方负担。
第九条 工程质量
9.1质量目标约定: 确保 工程, 争创 级优质工程。
9.2 甲方有权随时派人员对工程质量进行检验监督, 乙方应给予主动配合。乙方未能主动配合甲方检验或者经甲方检验存在质量问题乙方未立刻有效整改, 甲方有权依据企业管理要求对乙方进行处罚。
9.3 质量事故处理: （1）乙方在工程施工过程中出现严重质量事故, 应在2小时内汇报甲方, 并采取应急方法, 预防事故扩大; （2）乙方在工程施工过程中出现通常质量事故, 乙方必需报审处理方案同意后立刻进行返修; （3）乙方在工程施工过程中出现重大质量事故, 按教授会审方案处理后, 甲方能够单方面终止本协议, 且一切责任均由乙方负责。
第十条 安全文明施工
10.1 安全文明施工管理目标约定: 级安全文明标准化工地。
10.2 项目部应严格根据JGJ59—《建筑施工安全检验标准》、 JGJ46—《施工现场临时用电安全技术规范》等相关安全技术规范和验收标准等实施, 编制该项目各安全专题方案, 并按甲方审核同意后专题方案实施现场各项安全设施投入、 检验与验收。
10.3 乙方除严格遵守安全生产法律 、 法规要求外, 还应遵守甲方相关安全生产规章制度, 确保建设工程安全生产, 依法负担项目建设工程安全生产责任。对安全隐患立刻排查处理, 预防事故发生。
10.4 假如在施工过程中出现人员伤亡等安全责任事故, 乙方应在一小时内汇报甲方安全管理部门, 立刻抢救伤员, 立刻妥善落实善后事宜。乙方如未能妥善处理, 造成甲方被记入不良行为统计或被列入黑名单, 则甲方除有权要求乙方赔偿直接经济损失外, 并给予没收预留确保金处罚（依据项目实际情况、 项目部在事后加强了安全文明施工管理力度, 显著扭转至良好状态, 给予酌情处以工程总造价1%以下罚款。如工程总造价1%不足100万元, 罚款按100万元计算。）。政府部门等罚款（但不限于）, 均由乙方无条件负担。
第十一条 税务管理
乙方必需严格遵守相关法律法规及甲方相关营改增方面相关要求, 确保项目部不得有虚开、 虚抵增值税发票等违法行为。如乙方违反相关要求, 致使甲方被相关部门处罚, 则甲方除有权要求乙方赔偿直接经济损失外, 还可对乙方酌情处以工程总造价1%以下罚款。如造成甲方不良行为, 甲方有权给予经济等重罚乙方。如乙方违规行为触犯法律必需无条件负担法律责任。造成甲方负担法律责任,甲方有权对乙方进行重罚。
第十二条 预留确保金退还及奖罚方法
12.1 工程质量安全进度等管理目标达成本协议约定目标, 在完工验收合格立案后（创杯创标凭有效文件）并经甲方核实项目材料款、 租赁费、 人工工资等付清, 经乙方书面申请在10个工作日内无息返还预留确保金剩下金额。
12.2 本工程必需一次性验收合格, 若乙方在项目管理中质量安全管理结果高于本协议约定目标, 按企业奖罚制度对照质量创杯、 安全文明施工创标对应等级给予奖励。若乙方在项目管理中质量安全等管理结果合格, 但达不到本协议约定目标, 给予企业相关奖罚制度相同条件罚款。
12.3 若乙方施工过程中受到当地主管部门、 媒体、 网络等报道宣传表彰, 按企业相关要求给予对应奖励。若乙方在项目实施过程中出现质量安全问题等被通报批评, 且事后未能立刻整改, 依据企业相关要求能够解除本协议, 并由乙方负担一切损失。
第十三条 双方权利义务
13.1 甲方因本项目工程支付应由乙方负担费用, 以及依据本协议约定, 乙方应支付管理费, 乙方向甲方作出赔偿, 甲方对乙方作出处罚等款项, 甲方均可在项目工程款中扣划。
13.2 乙方按协议要求完成本工程, 有权依据本协议约定, 获取承包经营利益, 享受甲方内部要求达成优异管理目标奖励。
13.3 乙方在项目工程施工过程中, 除遵遵法律、 法规以及本协议约定外, 还应该遵守甲方内部规章制度。甲方内部规章制度与本协议有相同法律效力。乙方违反甲方内部规章制度行为, 甲方有权直接作出处罚。
13.4 乙方因项目存在违法行为被相关部门处罚时, 或者因项目与第三方发生纠纷时, 应主动妥善处理。乙方有意规避处理、 逃避债务, 甲方有权直接应诉或者作调解协商处理。对于甲方在参与处理过程中作出法律行为、 事实施为, 乙方均给予认可。
13.5 乙方负担甲方与建设单位签署施工协议及乙方以甲方名义签署材料、 设备买卖、 租赁协议、 劳务合相同违约引发责任和由此产生诉讼风险责任及律师费、 诉讼费等诉讼费用; 负担因违反法律法规、 地方性要求等致使行政机关作出行政处罚, 所以发生罚款等一切费用。
第十四条 协议解除
14.1 乙方有下列行为之一, 应负担行为造成全部责任, 甲方有权单方解除本协议。
14.1.1 在施工过程中挪用工程款, 不推行专款专用约定;
14.1.2 因拖欠人工费、 材料款、 机械使用（租赁）费等费用, 债权人到甲方处催讨或向政府相关部门投诉, 且在2周内未妥善处理;
14.1.3 对项目工程疏于管理, 造成相对方提起诉讼或仲裁, 使得甲方银行账户被冻结、 扣划等情形。
14.1.4 在施工过程中出现重大质量事故或安全事故。
14.1.5 施工组织不严密, 严重拖延工期。
14.1.6 不服从甲方管理人员管理。
14.1.7 未经甲方书面同意, 中途放弃施工、 转包她人或将主体工程变相转包她人。
14.1.8 乙方未经甲方书面同意, 私自刻制甲方或者项目部印章、 设置账户或以甲方或项目部名义对外签署协议。
14.1.9 建设单位有理由要求甲方更换项目责任人承包人。
14.1.10 施工过程中发生重大诉讼、 媒体曝光等给甲方声誉造成重大负面影响。
14.1.11 严重违反甲方内部规章制度。
14.1.12 因其她原因致使乙方不宜继续担任项目承包人。
14.2 甲方依据本协议相关条款约定发出解除通知, 自抵达乙方在协议中确定通讯地址之日起生效。
14.3 中途解除协议后, 乙方应提供已完成工程量依据交由甲方审核, 协商确定已完成工程量。如乙方拒不配合, 甲方能够采取摄影、 录像、 公证等方法固定已经完成工程量。
第十五条 违约责任
15.1 本协议发生法律效力后, 任何一方不推行或者不完全推行协议义务, 均应负担违约责任。若乙方违约且在本协议中未约定, 乙方按实赔偿给甲方之外, 并按甲方内部管理要求给予乙方处罚。
15.2 甲方在推行本协议过程中垫付了应由乙方负担费用, 乙方应自发生之日起按月利率2%向甲方支付利息。如因乙方原因致使甲方银行账户被查封或者财产被冻结, 乙方应赔偿甲方经济损失, 损失为自被查封或者冻结之日起以被冻结金额为本金按月利率2%标准计算金额。
第十六条 协议担保
乙方自愿以下列方法确保本协议书得到全方面推行:
1、 向甲方缴纳履约风险确保金人民币 万元, 担保本责任书各项目标实现及义务推行。风险抵押金在本协议书全部推行完成后7天内无息返还。
2、 丙方自愿作为乙方确保人, 对乙方因本协议形成全部债务负担连带确保责任; 如本协议被确定无效, 确保人仍对乙方因无效协议形成全部债务负担连带确保责任。确保期限自工程保修期满后二年。
第十七条 争议处理
甲乙双方因推行本协议发生争议, 应友好协商处理, 协商不成, 可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十八条 补充条款
因为本工程已开工, 按营改增新政策之前国家相关要求实施, 乙方需向甲方提供各类材料采购供销协议、 设备采购协议、 租赁协议、 专业分包协议、 劳务合相同, 人工费支付工资单、 设备采购、 租赁、 材料款等支付凭证（银行走账流水单）等。
第十九条 本协议一式四方, 甲方执两份, 乙方持一份, 丙方持一份, 三方签字盖章后生效。
甲方: *** 乙方:
法定代表人或委托代理人:
丙方承诺:
丙方已认真阅读本协议书条款, 并能充足了解。愿意为乙方全方面推行本协议书所负担义务和责任负担连带确保责任。
丙方（署名）:
签署地点:
签署日期: 年 月 日
附: