建筑设计合同范本模板.doc

GF--0209
建设工程设计协议
（民用建设工程设计协议）

工 程 名 称: 新余市渝水区良山镇白沙至良矿路口立面亮化工程
工 程 地 点: 新余市渝水区良山镇
发 包 人: 新余市渝水区良山城镇建设投资中心
设 计 人: 辽宁金海建筑设计研究院
签 订 日 期: 年 11 月 10 日

中国建设部
监制
国家工商行政管理局

发包人: 新余市渝水区良山城镇建设投资中心
设计人: 辽宁金海建筑设计研究院
发包人委托设计人负担 新余市渝水区良山镇白沙至良矿路口立面亮化工程 工程设计, 经双方协商一致, 签署本协议。　
第一条　本协议依据下列文件签署:
　　1.1《中国协议法》《中国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理要求》。
　　1.2国家及地方相关建设工程勘察设计管理法规和规章。
　　1.3建设工程同意文件。
第二条　本协议设计项目内容: 名称、 规模、 阶段、 投资及设计费等见下表。
序
号
分项目名称
改造规模
设计阶段及内容
设计费单价（元/ 公顷2）
估算设计费
（万元）
改造路面长度（公里
改造面积（公顷）
方案
初步设计
施工图

新余市渝水区良山镇白沙至良矿路口立面亮化工程
4.2
60

√

X

X
750
4.5

备注:
1.本协议签署后设计费收取, 按上表单价计算, 以最终报规证后确定建筑规模为准结算。
第三条　发包人应向设计人提交相关资料及文件: 　
序号
资料及文件名称
份数
提交日期
相关事宜
1
良山镇地形图
1
.11.11

2
良山镇具体地点影像
1
.11.11

3

4

5

1

6

1

第四条　设计人应向发包人交付设计资料及文件: 　
序号
资料及文件名称
份数
提交日期
相关事宜
1
设计方案
1
12.29

2
设计文本
2
12.29
3

4

第五条　本协议设计收费估算为 4.5 万元人民币。设计费支付进度详见下表。　
付费次序
占总设计费
（%）
付费额
（万元）
付费时间
（由交付设计文件所决定）
第一次
55
2.5
后一周内
第二次
45
2
后一周内

　　第六条　双方责任
　　6.1发包人责任:
　　6.1.1发包人按本协议第三条要求内容, 在要求时间内向设计人提交资料及文件, 并对其完整性、 正确性立刻限负责, 发包人不得要求设计人违反国家相关标准进行设计。
　　发包人提交上述资料及文件超出要求期限15天以内, 设计人按协议第四条要求交付设计文件时间顺延; 超出要求期限15天以上时, 设计人员有权重新确定提交设计文件时间。
6.1.2发包人变更委托设计项目、 规模、 条件或因提交资料错误, 或所提交资料作较大修改, 以致造成设计人设计需返工时, 双方除需另行协商签署补充协议（或另订协议）、 重新明确相关条款外, 发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付对应设计费。
在未签协议前发包人已同意, 设计人为发包人所做各项设计工作, 应按收费标准, 对应支付设计费。
　　6.1.3发包人要求设计人比协议要求时间提前交付设计资料及文件时, 假如设计人能够做到, 发包人应依据设计人提前投入工作量, 向设计人支付赶工费。
　　6.1.4发包人应为派赴现场处理相关设计问题工作人员, 提供必需工作生活及交通等方便条件。
　　6.1.5发包人应保护设计人投标书、 设计方案、 文件、 资料图纸、 数据、 计算软件和专利技术。未经设计人同意, 发包人对设计人交付设计资料及文件不得私自修改、 复制或向第三人转让或用于本协议外项目, 如发生以上情况, 发包人应负法律责任, 设计人有权向发包人提出索赔。
6.2设计人责任:
　　6.2.1设计人应按国家技术规范、 标准、 规程及发包人提出设计要求, 进行工程设计, 按协议要求进度要求提交质量合格设计资料, 并对其负责。
　　6.2.2设计人采取关键技术标准是: 国家、 行业以及地方性相关技术规范及要求等要求。
　 6.2.3设计合理使用年限为 25 年。
　　6.2.4设计人按本协议第二条和第四条要求内容、 进度及份数向发包人交付资料及文件。
　　6.2.5设计人交付设计资料及文件后, 按要求参与相关设计审查, 并依据审查结论负责对不超出原定范围内容做必需调整补充。设计人按协议要求时限交付设计资料及文件, 本年内项目开始施工, 负责向发包人及施工单位进行设计交底、 处理相关设计问题和参与完工验收。在一年内项目还未开始施工, 设计人仍负责上述工作, 但应按所需工作量向发包人合适收取咨询服务费, 收费额由双方约定。
　　6.2.6设计人应保护发包人知识产权, 不得向第三人泄露、 转让发包人提交产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失, 发包人有权向设计人索赔。
　第七条　违约责任:
　　7.1在协议推行期间, 发包人要求终止或解除协议, 设计人未开始设计工作, 不退还发包人已付定金; 已开始设计工作, 发包人应依据设计人已进行实际工作量（经发包人书面认定）, 不足二分之一时, 按该阶段设计费二分之一支付; 超出二分之一时, 按该阶段设计费全部支付。
　　7.2发包人应按本协议第五条要求金额和时间向设计人支付设计费, 每逾期支付一天, 应按该阶段应支付金额千分之二负担逾期违约金。逾期超出30天以上时, 设计人有权暂停推行下阶段工作, 并书面通知发包人。发包人上级或设计审批部门对设计文件不审批或本协议项目停缓建, 发包人均按7.1条要求支付设计费。
　　7.3设计人对设计资料及文件出现遗漏或错误负责修改或补充。因为设计人员错误造成工程质量事故损失, 设计人应负责采取补救方法, 应免收直接收损失部分设计费。损失严重依据损失程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金, 赔偿金由双方约定, 但不超出设计人设计保险赔偿上限。
　7.4因为设计人本身原因, 延误了按本协议第四条要求设计资料及设计文件交付时间, 每延误一天, 应减收该阶段应收设计费千分之二。
　7.5协议生效后, 设计人要求终止或解除协议, 设计人应双倍返还定金。
　　第八条　其她
8.1设计人为本协议项目所采取国家或地方标准图, 由设计人自费向相关出版部门购置。本协议第四条要求设计人交付设计资料及文件份数超出《工程设计收费标准》要求份数, 设计人另收工本费。
　　8.2本工程设计资料及文件中, 建筑材料、 建筑构配件和设备。应该注明其规格、 型号、 性能等技术指标, 设计人不得指定生产厂、 供给商。发包人需要设计人设计人员配合加工定货时, 所需要费用由发包人负担。
　　8.3发包人委托设计配合引进项目设计任务, 从询价、 对外谈判、 中国外技术考察直至建成投产各个阶段, 应吸收负担相关设计任务设计人参与。出国费用, 除制装费外, 其它费用由发包人支付。
8.4发包人委托设计人负担本协议内容之外工作服务, 另行支付费用。
　　8.5因为不可抗力原因致使协议无法推行时, 双方应立刻协商处理。
8.6本协议在推行中发生争议, 双方当事人应立刻协商处理。也可由当地建设行政主管部门调解, 调解不成时, 双方当事人同意由__市_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在协议中约定仲裁机构, 事后又未达成仲裁书面协议, 可向项目所在地人民法院起诉。
8.7本协议一式 4 份, 发包人 2 份, 设计人 2 份。
8.8本协议经双方签章之日起生效。
8.9本协议生效后。双方认为必需时, 到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方推行完协议要求义务后, 本协议即行终止。　　
8.10本协议未尽事宜, 双方可签署补充协议, 相关协议及双方认可来往电报、 传真、 会议纪要等, 均为本协议组成部分, 与本协议含有相同法律效力。
8.11其它约定事项: 无

(以下无正文)

发包人名称: 　设计人名称:
　（盖章）　　　　　　　　　　 （盖章）
委托代理人: 　　　　 委托代理人:
住　　所: 　 　　 住　　所:
邮政编码 　　　　　　　　　 邮政编码:
电　　话: 　　　　　　 　 电　　话:
传　　真: 　　　　 　传　　真:
开户银行: 　　　　　　　　　 开户银行:
银行帐号: 　　　　　　　　　 银行帐号: 21 袁海浪　　
　 11月25 日