网络工程建设合同模板.doc

建设工程施工协议
网络工程

工程名称:
工程地点:

发包人（以下称为甲方）:
承包人（以下称为乙方）:
日 期: 月 日

甲、 乙双方依据《中国协议法》及其相关法律、 法规, 结合本工程具体情况, 遵照平等、 自愿、 公平和老实信用标准, 双方就本项目实施事项协商一致, 签订本协议。
一、 协议施工项目及价格
工程概况:
网络工程, 涵盖以下5项设计和施工。
1、 综合布线工程（包含数据网络和语音线路）
2、 监控布防工程
3、 门禁一卡通工程
4、 机房及防雷接地工程
5、 数据、 语音及终端线路测试并提交完工资料
工程地点:
承包范围: 依据设计图纸要求承包范围包工、 包料、 包机械、 包工期、 包质量、 包安全, 包组织完工验收及费用, 按发包人提供招标文件及图纸包干。
工程含税总造价: 元（大写） 。
注: 施工项目各个分项造价细则详见协议附件。
二、 协议细则
1、 协议生效
本协议从双方代表签字盖章之日起生效。
2、 工程工期约定
A． 乙方在签署协议后, 月 日进场。 月 日需要完成全部布线及点位测试。
B． 乙方应按期完工, 协议约定完工日期是 月 日。因乙方责任, 不能按期开工或中途无故停工, 影响工期, 工期不顺延,假如耽搁工期, 乙方要负担耽搁工期损失。
C． 因为乙方造成质量事故, 乙方负责负担全部责任并负担对应返工费用, 工期不顺延。
D． 因甲方未按约定完成甲方对应工作, 影响工期, 工期顺延。
E． 因非乙方原因造成停电、 停水及不可抗力原因影响, 造成连续五个工作日累计停工达8小时, 工期对应顺延一天。
F． 因甲方要求设计变更造成工期增加, 工期顺延。
3、 工程质量
A． 乙方施工必需严格按国家颁布相关规范、 标准和甲方认可施工方案施工, 必需符合设备厂商及材料商制订技术规范与要求。
B． 乙方必需根据招标文件技术要求保质、 保量、 按期完成工程。
C． 乙方在施工过程中必需接收甲方监督。
D． 乙方必需按施工图纸严格施工。
4、 施工与设计变更
A． 当甲方提出对方案有重大修改, 需有书面通知乙方, 增加费用由甲方负担, 降低费用从协议总金额中扣除。
B． 招标文件及附件要求许可调整项目、 设计变更、 因甲方原因或不可抗力造成停工而增加费用（总计50元内不做调整）, 工程量按实际发生结算, 但协议总费用不作调整, 增加费用单独结算。增加费用参考协议《材料清单明细表》中有单价按原单价下浮1%结算, 没有可套用单价时, 应依据同类产品市场平均价格下浮3%。
5、 完工验收和结算
A． 在乙方所实施工程中, 甲方有权对工程和材料进行抽查, 假如抽查达不到协议所约定, 乙方将无偿更换, 由乙方负担相关费用和工期延误费用。
B． 乙方施工完成后, 以书面通知甲方, 由甲方和乙方代表共同组成验收小组, 依据国家相关行业要求和标准对工程进行验收, 确定完工验收合格之日为完工时间。
C． 乙方在工程完工前5天, 应将验收日期以书面形式通知甲方到时验收, 如甲方不能按期参与验收, 须提前通知乙方, 并与乙方另行约定验收日期, 工期顺延。
D． 在进行完工工程验收中, 如发觉不合格须返工或整改部分, 双方在验收时应议定整改方法和期限, 在甲方同意整改方法和期限前提下, 由乙方在要求期限内完成, 完成后经验收合格再行移交, 所以而发生各项费用由乙方负担。
E． 工程验收应以国家颁发相关工程验收规范、 质量检验标准及工程协议为依据。乙方应确保工程质量符合国家颁发相关标准, 如发生质量问题所造成损失由乙方负责, 同时假如因为质量问题造成工期延误, 则处以中标协议价5%罚款。
F． 完工工程经检验合格后, 从检验合格之日起一周内, 乙方将关键设备及材料合格证和保修证书等一次性移交给甲方。
G．乙方在工程完工验收合格后七天内, 应将完工工程结算件送交甲方进行审定, 甲方接到完工结算件后, 应在十五天内审定完成并结算工程款。
6、 协议图纸和文档:
甲方向乙方提供完整办公室施工图纸一套, 乙方在和甲方确定好方案后, 乙方在开工期前一个月须提供标书上所列全部图纸和书面方案（含电子文档）,
A． 各子系统技术方案设计;
B． 关键设备技术标准、 技术规格参数、 性能特点说明;
C． 主机房信息点, 语音点, 强弱电管槽部署图, 和UPS供电线路图;
D． 机房内设备部署图; 设备内容参见后面附录;
E． 网络和语音主干, 门禁, 路线图;
F． 电话系统结构路由示意图; 水平用户端语音点和信息点能够交换;
G． 门禁系统连接示意图; 工作方法, 数据读取方法示意图;
H． 机房配电系统示意图, 全部机房有市电插座, 主机房ups供电插座及回路设计。

完工验收时, 乙方须向甲方提供以下书面资料（含电子文档）。
l 全部点布完后, 施工方要用专业仪器测量, 提交点测试汇报, 测试内容: 测试指标包含: 长度(Length)、 延时(Delay)、 线路阻抗(Impedance)、 直流环电阻(Resistance)、 线路电容(Capacitance)、 信号衰减(Attenuation)、 回损(Return Loss)和近端串扰(NEXT)。
l 提交全部点（信息点、 语音点、 监控点、 门禁点、 有线电视点）位置图纸, 每个点必需有标示编号
l 工程材料资质证实, 证实材料真实性, 是否是原装厂家出品
l 工程施工技术总结, 开工期, 完工期, 返工地方, 材料更换, 如拖延解释
l 设备开箱检验统计, 时间, 货物是否正品, 材料数目是否齐全, 是否有破损
l 工程时间表（开始、 然后、 继续、 结尾）各项子系统实施过程根据时间次序列出
l 工程完工验收汇报, 每个子项完成验收有验收汇报, 能完全满足使用,
l 交换机配线架线序表, 每排线序和号码,
l 机柜部署图, 洁净, 整齐, 每条线有序排列, 不会伸到外面
l 综合布线配线架定义表, 每排线序和号码
l 综合布线系统图, 主干网络, 子网络, 语音网络, 跳线示意
l 工程变更单(假如需要), 变更原因、 处理方法及施工草图, 增减费用, 施工时间
l 电话分配表, 电话插座号码, 电话号码, 电话线架上编号
l 工程结算单, 工程每个子项开支, 超出或留余, 原因, 工程协议额, 工程变更单。
7、 双方职责
（1） 甲方职责
A． 提供乙方施工所需水、 电、 场地等条件, 并说明使用注意事项。办理施工所包含多种申请、 证件、 批款等手续, 确保协议顺利实施。
B． 指派甲方驻工地代表, 负责协议推行。对工程质量、 进度进行监督、 检验, 同时方便乙方与甲方联络。
（2） 乙方职责
A． 协议签定后到现场实地考察, 乙方在3个工作日内确定施工组织方案和提供对应施工图纸, 并交甲方审定。
B． 指派乙方驻工地代表, 负责协议推行。按协议要求组织施工, 保质、 保量、 按期完成施工任务, 处理由乙方负责各项事宜。
C． 严格实施施工规范、 安全操作规范、 防火安全要求、 环境保护要求。严格根据图纸或作法说明进行施工, 做好各项质量检验统计。参与完工验收, 编制工程结算。
D． 工程施工严格遵守施工现场由甲方或者大楼总承包商制订相关管理要求。
E． 施工中未经甲方同意或相关部门同意, 不得随意拆改原建筑物结构及多种设备管线, 不得随意更改协议中注明施工材料。
F． 工程未完工验收和移交甲方前, 乙方对现场工程半成品及成品配合甲方现场管理人员进行保护。
G． 乙方必需提前将施工人员资料（姓名、 性别、 身份证号码）交予甲方现场管理部门。
H． 乙方人员进入现场应服从甲方管理, 乙方要为全部乙方人员购置人身安全保险。乙方在施工中所造成一切损失由乙方负责。
I． 乙方不得将本协议内任何工程分包给其它供给商, 不然甲方将有权单方终止协议, 并追究乙方责任。
J． 乙方应遵守工程建设安全文明生产相关管理要求, 严格按安全标准组织施工, 采取必需安全防护方法, 消除事故隐患。因为乙方安全方法不力造成事故责任和所以发生费用, 由乙方负担。当乙方不认真落实整改时, 甲方有权对乙方实施经济处罚。乙方应对其在施工场地工作人员进行安全教育, 并对她们安全负责。并按施工安全规范加强施工质量、 安全管理, 指定安全、 防火责任人, 物件堆放整齐, 道路通畅。负责施工所需工具、 设备、 机械运输, 设置安全设施标志等。
K． 乙方不得向第三方扩散, 不得转让甲方提交产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况, 甲方有权向乙方索赔。
L． 施工过程中所需水、 电费等相关费用均包含在工程含税总造价中。
8、 材料供给约定
A、 乙方设备进场需由甲方工地代表审定后方可使用。
B、 乙方交付材料、 设备须按协议要求品牌、 型号、 规格、 产地, 并确保为原厂原装产品。在施工现场, 乙方自行确保提供材料安全。
C、 乙方在施工材料和设备进场过程中, 若因为甲方现场客观环境和条件不满足时, 甲方应予协调处理; 以确保项目按工程进度顺利实施。
D、 乙方若有任何施工材料和设备需要变更, 需取得甲方书面同意后方可变更。
9、 工程款支付
本协议生效后, 甲方按以下约定支付。
E、 本协议总金额为人民币 。
F、 支付方法: 分期付款
G、 协议签署后, 甲方需向乙方支付协议总金额大约30%,累计人民币 元
甲方在工程安装调试验收合格后, 甲方需向乙方支付协议总金额大约60%,累计人民币 元,
在验收2个月后甲方向乙方支付协议剩下金额大约10%, 累计人名币 元。
H、 上述款项由甲方按期汇入乙方指定帐户:
单位名称:
开户银行:
银行账号:
I、 乙方需向甲方出具等额国家正规发票。
10、 保修条款
A. 乙方承诺向甲方提供一年工程和设备保修服务, 一年内可无偿上门。
B. 硬件保修期从该协议签字之日算起。
C. 保修期内, 乙方应在接到通知后隔日派人到现场修理。
D. 因使用不妥、 人为破坏等非乙方原因造成系统或设备损坏, 乙方不负担任何费用, 但必需配合甲方恢复系统正常, 同时本协议包含消耗品不属于保修范围内。
11、 违约责任
A. 因为乙方责任而造成项目延误, 不能按期完成整个工程, 甲方有权向乙方追讨所以给甲方造成损失, 推迟一个工作日, 赔偿协议总金额千分之三, 但总赔偿不超出协议总造价百分之五。
B. 因为乙方原所以造成工程工期推迟二十日仍不能完工, 甲方有权单方终止协议, 乙方按违约处理, 并追究乙方违约责任。
C. 因为甲方原因, 或非乙方原因, 造成项目中途停建, 缓建等造成工期延误, 工期顺延, 顺延时间不超出工期延误时间。
D. 因为甲、 乙任何一方原因, 协议无法继续推行时, 应通知对方, 办理协议终止协议, 并由责任方赔偿对方由此造成经济损失。
12、 保密
甲、 乙双方都有义务为对方就本项目在商业、 技术等方面保守秘密, 未经对方许可, 任何一方不得向第三方泄露相关本项目秘密, 不然另一方有权索赔。
13、 争议或纠纷处理
A. 本协议推行期间, 双方发生争吵时, 在不影响工程进度前提下, 双方可采取协商处理。
B.当事人不愿意经过协商、 调解处理或协商、 调解不成时, 争议双方同意向“北京市仲裁委员会”申请仲裁或向北京市中级人民法院提起诉讼。
14、 附则
A、 本协议一式三份, 甲方持二份, 乙方持一份。
B、 协议推行完后自动终止。
C、 附件以及招、 投标文件是本协议有效组成部分。

甲 方: （公章）
委托代理人:
乙 方: （公章）
委托代理人: